宁波建工2018年半年度报告

公司代码：601789 公司简称：宁波建工

宁波建工股份有限公司

2018年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人李长春及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

九、 重大风险提示本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，

并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅参阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 9

第五节 重要事项 ...... 15

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 30

第七节 优先股相关情况 ...... 32

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32

第九节 公司债券相关情况 ...... 34

第十节 财务报告 ...... 34

第十一节 备查文件目录 ...... 127

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、上市公司、宁波建工	指	宁波建工股份有限公司
控股股东、广天日月	指	浙江广天日月集团股份有限公司
股东大会	指	宁波建工股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波建工股份有限公司董事会
宁波市政、市政集团	指	宁波市政工程建设集团股份有限公司
建工集团、工程集团、建工工程	指	宁波建工工程集团有限公司
建乐工程、建工建乐	指	宁波建工建乐工程有限公司
建乐装潢	指	宁波建乐建筑装潢有限公司
建工投资	指	宁波建工投资有限公司
上海雍胜	指	上海雍胜投资管理有限公司
上海安旌	指	上海安旌投资管理有限公司
上海安璇	指	上海安璇财务咨询有限公司
宁建国际	指	宁建国际（香港）有限公司
安兰证券	指	南非安兰证券有限公司
南非安旌	指	安旌控股（南非）有限公司
广天构件	指	浙江广天构件股份有限公司
建工钢构	指	宁波建工钢构有限公司
建兴物资	指	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司
宁冶勘、宁勘院	指	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司
明州设计	指	宁波市明州建筑设计院有限公司
建达起重	指	宁波建达起重设备安装有限公司
普利凯	指	宁波普利凯建筑科技有限公司
温州宁建	指	温州宁建投资有限公司
宁建金科	指	温州宁建金科投资管理有限公司
广天物流	指	宁波广天物流有限公司
广天建材	指	宁波广天新型建材有限公司
建工构件	指	宁波建工广天构件有限公司
顺安运输	指	宁波广天顺安运输有限公司
上饶广天构件	指	上饶广天建筑构件有限公司
融美科技	指	深圳市融美科技有限公司
中经云	指	中经云数据存储科技（北京）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元
BIM	指	Building Information Modeling 建筑信息模型
BT	指	Build-Transfer建设－转让
BOT	指	Build-Operate-Transfer建设－运营－转让
EPC	指	承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务
QES	指	质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证
PPP	指	Public—Private—Partnership政府与社会资本合作

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宁波建工股份有限公司
公司的中文简称	宁波建工
公司的外文名称	Ningbo Construction Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NB CONSTRUCTION
公司的法定代表人	徐文卫

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李长春	陈小辉
联系地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
电话	0574-87066873	0574-87066661
传真	0574-87888090	0574-87888090
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.jiangong.com.cn
电子信箱	[e-mail]
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券与投资部
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789

六、 其他有关资料□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,659,398,331.02	6,585,393,177.03	16.31
归属于上市公司股东的净利润	111,223,279.81	99,269,740.23	12.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,616,149.85	76,773,785.64	33.66
经营活动产生的现金流量净额	-450,767,348.58	-221,299,547.58	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,625,865,469.93	2,584,898,349.76	1.58
总资产	14,877,228,027.35	13,914,818,009.68	6.92

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.1139	0.1017	12.00
稀释每股收益（元／股）	0.1139	0.1017	12.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1051	0.0787	33.55
加权平均净资产收益率（%）	4.21	3.98	增加0.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.89	3.08	增加0.81个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,765,281.99
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,078,194.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,077,817.91
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-723,794.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额	-378,786.29
所得税影响额	-3,211,583.22
合计	8,607,129.96

十、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司的主要业务公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化、城市轨道交通的施工，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生产、销售。

2、主营业务经营模式多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目，强化精品理念，提升品牌优势，进行品牌经营，巩固深耕宁波本地及周边市场，拓展外地市场，逐步实现大区域发展。

生产经营方面，通常情况下在公司工程项目中标签约之后，在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下，由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务（合约、成本、进度、技术、质量、安全等）的策划、实施、管理与综合协调，完成各项工程任务。

3、行业情况建筑业是国民经济发展的重要支柱产业，在拉动经济增长、全面建设小康社会和新型城镇化建设的推进中起到了至关重要的作用。目前，随着国内工业化、城镇化的深入发展，大规模的投资建设增速放缓，粗放式的发展模式逐步改变，国民经济步入了新常态，城镇化也进入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期，宏观环境的变化对身入其中的建筑业企业提供了新的业务机会，同时也提出了转型升级的新要求。2018年上半年，全国建筑业总产值94790亿元，与上年同期相比增长10.4%。全国固定资产投资（不含农户）297316亿元，同比增长6%，全国房地产开发投资55531亿元，同比名义增长9.7%，建筑业呈现稳定增长的态势。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用 √不适用三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用

公司自成立以来一直从事建筑施工及相关业务，目前已形成了以建筑施工、装饰幕墙、市政工程为核心，涵盖建筑科研、勘察测绘、工程设计、施工、安装、钢结构、商品混凝土、预制构件等相对完整而紧凑的产业链，各细分产业具有协同发展效应，整体效益日益增强。

近年来公司完成了产业架构调整，经过探索优化，公司目前已经形成了上市公司母公司平台引领，下辖建工工程集团、宁波市政集团、建工建乐三个总承包业务板块齐头并进、协同互补的拓展态势，宁波建工母公司逐步聚焦于战略管理、投资资产管理及资本经营，下辖各业务板块经营活力得到充分激发，上市公司总体经营风险有效降低，经营拓展能力大幅增强。

公司具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业

承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、模架脚手架安拆壹级、公路工程施工总承包二级、桥梁工程专业承包贰级、石油化工工程施工总承包贰级、预拌商品混凝土专业承包、混凝土预制构件专业贰级、工程勘察综合甲级、测绘甲级、地灾评估甲级、建筑工程设计行业甲级、工程设计市政行业甲级、建筑装饰及建筑幕墙专项工程设计甲级等资质。

宁波建工具有60余年的建筑业从业历史，参与了本地区建筑业发展中所有阶段的建设任务，在长期生产实践和市场竞争中培养了自身的核心竞争力：

1、区域市场品牌知名度和美誉度高，业务基础良好。公司深耕宁波市场几十年，承建了宁波万豪大酒店、宁波科技广场、丽水财税局办公大楼、宁波商会国贸中心、宁波汇金大厦、中国银行大厦、财富中心和东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。公司获得国家建筑业最高奖项“鲁班奖”4项，获评“全国五一劳动奖状”、“全国先进施工企业”、“浙江省重点骨干企业”等殊荣多次，是宁波市竞争力最强的施工企业之一，浙江省综合百强、宁波市纳税50强和中国民企500强企业。报告期公司及子公司荣获“《财富》中国500强”、“2017年度全国建设质量管理小组活动优秀企业”、“全国装饰百强企业”、“全国幕墙百强企业”、“全国装配式建筑产业基地”、“中国混凝土行业优秀企业”、“中国混凝土行业绿色生产示范企业”等多项荣誉。报告期内，公司获评“宁波市纳税50强”第41位，“宁波市房地产建筑业纳税20强”第2位。

2、拥有一支勇于开拓、善于学习、素质优良、管理有力的企业团队。公司董事、监事、高级管理人员及绝大多数业务、技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验，在公司生产经营、技术研发、资本运营中发挥着重要作用。

3、产业链完整而紧凑、产业布局优化合理。公司目前已形成从勘察测绘、工程设计、建筑施工、市政工程、轨道交通、安装工程、装饰装修、建筑材料、制造加工、园林绿化等完整的建筑业产业链，具备提供全方位建筑服务的能力。

4、技术优势明显。公司设有两个浙江省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生产实际。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018年上半年，国内供给侧结构性改革主线稳步推进，去杠杆环境下房地产调控不断加码，新经济、新需求、新市场逐步显现。公司按照年初制定的经营计划，紧扣高质量发展目标要求，坚持稳中求进，做强做优总承包主业，继续推进外地拓展，紧抓市场机遇努力开拓建筑工业化，

各方面工作得到较好落实。

截止2018年6月30日，公司资产总额148.77亿元，所有者权益28.69亿元，分别比年初变动6.92%和5.56%。1至6月实现营业收入76.59亿元，比去年同期增长16.31%。实现营业利润1.61亿元，净利润1.13亿元，归属于母公司所有者净利润1.11亿元，分别比去年同期增长4.56%、12.55%和12.04%。

报告期公司继续贯彻“进行品牌经营，巩固本地市场，深耕外地市场，实现大区域发展”的

拓展思路，坚持完善“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略和总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系，积极强化工程集团、市政集团、建工建乐三大总承包业务平台经营实力。1-6月公司承接房建、市政、装饰装修及相关专业承包业务量100.57亿元，同比增加20.32%，其中房建工程业务62.58亿元，占比62.23%，安装工程业务6.38亿元，占比6.34%，市政园林工程业务22.95亿元，占比22.82%，装饰装修业务3.04亿元，占比3.02%，工业化业务3.96亿元，占比3.94%，勘察、设计及其他业务1.66亿元，占比1.65%。细分业务上，房屋建筑、安装业务较去年同期有较大增幅，分别同比增长28.24%、44.99%。

报告期内，子公司市政集团承接了盘州城市综合交通枢纽建设项目，中标价7.21亿元，市政集团以EPC方式承接了仙居县经济开发区工艺小微园及配套建设项目设计- 采购-施工项目，中标价6.83亿元。业务承接区域分布进一步优化，外地拓展稳步推进，其中宁波大市内承接业务58.57亿元，占比58.24%，宁波大市外浙江省内承接业务20.70亿元，占比20.58%，浙江省外承接业务21.30亿元，占比21.18%。

随着环杭州湾大湾区建设逐步开展，公司紧跟市场积极介入，报告期子公司承接了宁波杭州湾新区兴慈一路跨十一塘江桥梁工程（中标价1.04亿元）、中南-绿地余姚A4地块一标段项目（中标价2.17亿元）、余姚中淳高科节能环保型混凝土预制桩项目厂房项目（中标价6100万元）、

慈溪方太厨具厨电扩产项目部分钢结构工程（中标价合计2172万元）等一系列工程项目。

为增强公司建筑工业化板块力量，报告期公司收购了子公司宁波普利凯建筑科技有限公司2%股权，普利凯由公司参股公司变为控股子公司，公司持股从49%增加到51%。另外，2018年7月公司收购广天构件部分自然人股东持有的18万股股权，收购后公司持有广天构件股份增加到75.1%。

上半年公司及子公司获得诸多荣誉：公司排名“浙江省民营企业百强”第84位、“2018宁波市综合百强”第29位、2018“宁波竞争力”百强企业第25位，建工工程集团荣获“2017年度全国优秀施工企业”、“2017年度宁波市鄞州区建筑业走出去发展先进企业”、“2017年度高新区建筑业企业安全生产工作表现突出单位”，市政集团荣获“2017年度宁波市市政行业先进单位”、“2018年度全国市政工程建设QC小组活动优秀企业”，建工建乐荣获“2017年度浙江省先进建筑业企业”，宁冶勘获得“浙江省勘察设计行业诚信单位”，普利凯荣获“浙江省新型建筑工业化示范基地”。

报告期公司的技术研发取得新成绩，1-6月获得《混凝土框架结构预制柱与梁板节点处的对接结构及方法》、《混凝土框架结构预制柱与梁板节点处的连接结构及方法》等发明专利10项，获得《竖向减振隔振支座》、《工程车洗车平台》、《地下连续墙施工预制墙体及配套施工的设备》等实用新型专利40项，获得《市政工程施工安全检查标准》省级以上行业标准1项。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,659,398,331.02	6,585,393,177.03	16.31
营业成本	7,086,501,580.00	6,076,575,918.04	16.62
销售费用	20,685,276.16	7,156,382.23	189.05
管理费用	244,305,229.01	189,100,341.73	29.19
财务费用	85,662,435.17	105,346,218.28	-18.68
经营活动产生的现金流量净额	-450,767,348.58	-221,299,547.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-17,130,822.79	-97,119,912.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	722,654,780.56	195,700,584.18	269.27
研发支出	53,139,655.67	12,746,323.52	316.90
资产减值损失	50,057,267.21	23,185,070.42	115.90
投资收益	8,420,430.91	-2,732,090.92	408.20
营业外收入	3,774,371.60	2,028,899.87	86.03

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长189.05%，主要是由于本公司所属子公司广天构件股份有限公司中，原与广天顺安运输公司核算，并计入营业成本的运输费用，于本期转与广天构件总公司、姚江分公司、新型建材分公司分开核算，并计入销售费用所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上期负值增加较多，主要由于报告期购买商品、接受劳务垫付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期流出减少，主要由于上年同期期本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司购买土地使投资活动现金流出

增加， 而本期未发生类似情况所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净流出额较上期减少，主要由于本期偿还债务支付的现金减少所致。研发支出变动原因说明:研发费用较上年同期增长316.90%，主要由于本期研发投入增加所致。资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期增长115.90%，主要由于上年同期存在大额单项计提坏账转回，冲减资产减值损失，而本期未发生类似大额转回的情况所致。投资收益变动原因说明:投资收益较上年同期增长408.20%，主要由于本期宁波普利凯纳入合并范围，通过非同一控制下企业合并计算对宁波普利凯产生的投资收益。营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期增长86.03%，主要由于本期本期工程集团收到预算会计核算中心财政补贴236万所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用

(2) 其他√适用 □不适用主营业务分行业、分产品情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）
房屋建设	4,061,603,812.14	3,913,763,171.21	3.64	16.88	19.71
市政与公用建设	1,601,352,375.57	1,459,839,364.67	8.84	26.71	25.55
安装	796,249,181.17	727,491,166.21	8.64	82.55	85.64
建筑装饰工程	213,591,857.42	185,834,688.46	13.00	-46.22	-53.13
建筑材料销售	743,558,168.42	603,510,228.33	18.83	-10.05	-15.92
设计	88,378,374.59	64,196,373.43	27.36	70.05	62.83
桩基	113,791,426.60	109,501,489.82	3.77	23.69	23.93
其他	5,890,987.83	3,736,394.25	36.57	39.69	20.09

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
宁波大市内	5,331,655,787.02	8.34
宁波大市外省内	995,840,800.16	71.58
浙江省外	1,296,919,596.56	24.04

(二) 资产、负债情况分析√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称

本期期末数

本期期末数占总资产的比例（%）

上期期末数

上期期末数占总资产的比例（%）

本期期末金额较上期期末变动比例

情况说明

					（%）
预付账款	558,014,494.03	3.75	394,047,751.87	2.83	41.61	注1
长期股权投资	240,387.69	0.002	37,394,039.41	0.27	-99.36	注2
在建工程	58,388,233.06	0.39	23,839,845.10	0.17	144.92	注3
衍生金融负债	0.00	0.00	120,000,000.00	0.86	-100.00	注4
预收账款	513,157,508.24	3.45	302,698,173.94	2.18	69.53	注5
应付职工薪酬	11,310,890.92	0.08	43,713,710.65	0.31	-74.13	注6
应付利息	13,852,543.92	0.09	7,271,760.20	0.05	90.50	注7
应付股利	69,515,145.89	0.47	989,545.89	0.01	6,924.95	注8
其他应付款	1,532,258,765.28	10.30	1,067,549,885.21	7.67	43.53	注9
一年内到期非流动负债	46,000,000.00	0.31	32,000,000.00	0.23	43.75	注10

其他说明注1：预付账款期末余额较年初增长41.61%，主要由于公司预付材料采购款、预付劳务分包款增加所致。注2：长期股权投资期末余额较年初数降低99.36%，主要由于宁波普利凯建筑科技有限公司于本期纳入了合并范围所致。注3：在建工程期末余额较年初增长144.92%，主要由于宁波普利凯纳入合并范围，普利凯账面在建工程2014万元体现在了合并报表中所致。注4：衍生金融负债较年初减少100%，主要由于本期宁波市政工程建设集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司间的大宗商品衍生融资已归还。注5：预收账款期末余额较年初增长69.53%，主要由于公司收到的工程款增加但尚未结算所致。注6：应付职工薪酬期末余额较年初减少74.13%，主要由于本期已发放2017年年终奖。注7：应付利息期末余额较年初增长90.50%，主要由于宁波普利凯纳入合并范围，普利凯账面应付利息653万元体现在了合并报表中所致。注8：应付股利期末余额较年初增长6924.95%，主要由于宁波建工股份有限公司6月已计提决议分红股利，但尚未发放所致。注9：其他应付款期末余额较年初增长43.53%，主要由于宁波普利凯纳入合并范围，普利凯账面其他应付款体现在合并报表中，以及因收到大额员工持股计划款所致。注10：一年内到期非流动负债期末余额较年初增长43.75%，主要由于本期性质为一年内到期非流动负债的借款有所增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	120,587,538.16	法院冻结款及到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	183,072,069.06	抵押贷款
无形资产	144,515,699.10	抵押贷款
合计	448,175,306.32

3. 其他说明

□适用 √不适用

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用报告期内公司新增股权金额194.46万元，主要用途为受让宁波普利凯建筑科技有限公司少数股东股权。投资额较去年同期减少27648.94万元，主要系去年同期公司向子公司市政集团增资1.9亿元，向子公司广天构件增资及受让股份共8280万元,报告期无此项。

(1) 重大的股权投资√适用 □不适用

被投资单位	主营业务	报告期投资额 （万元）	持股比例（%）	备注
宁波普利凯建筑科技有限公司	建筑构件设计、研发、制造、加工，自产产品的销售及售后安装服务。	194.46	51	股权受让

(2) 重大的非股权投资□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用

(四) 重大资产和股权出售□适用 √不适用

(五) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本（元）	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
宁波建工工程集团有限公司	工程总承包，房屋和土木工程建筑业，建筑安装业，建筑智能化工程施工，建筑设备及建筑周转材料租赁，钢结构件制作安装。	1,000,000,000	5,825,181,714.90	1,287,297,639.45	3,865,269,974.39	58,300,006.70

(六) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用

二、其他披露事项(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险√适用 □不适用

1、宏观经济波动引致的风险。建筑业的发展与国民经济的景气度有很强的关联性，受固定资产投资规模、城市化进程及其节奏、房产调控等宏观经济因素的影响重大。公司将密切关注宏观经济运行及国家相关政策的变化，优化业务板块，调整公司经营策略，控制风险。

2、应收账款风险。公司应收账款越多，与之相应的款项回收风险越大，尤其在当前房地产市场低迷的情况下，房屋销售状况不佳导致房产开发单位工程款支付滞后及形成应收账款坏账的风险加大。公司将继续密切关注应收账款的增减变动情况，强化应收款整体性管控，增强工程款核算、申报、回收及反馈的针对性，提升应收账款管理水平，确保企业应收账款在合理的范围内。

3、原材料价格波动风险。建筑施工企业的原材料为钢材、水泥、电缆、木材、砂石料等，建筑材料的价格波动一直受到国家宏观经济周期性变化的影响。工程施工周期较长，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加。公司将不断完善主材集供体系和成本控制体系，

宁波市政工程建设集团股份有限公司	城市建设工程施工及其他建筑工程施工、园林工程、公路工程、环保工程施工	500,500,000	4,170,529,088.77	707,318,836.20	1,542,409,841.07	28,946,180.68
宁波建工建乐工程有限公司	房屋建筑工程施工、室内装饰、建筑幕墙和塑钢门窗工程的设计、施工、咨询	338,000,000	2,518,672,657.10	611,110,393.05	1,734,792,127.08	16,698,813.19
浙江广天构件股份有限公司	预拌商品混凝土生产，水泥预制构件、钢结构件的加工、制作	53,645,000	967,145,672.36	277,964,722.03	382,690,811.82	10,295,194.21
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	勘察、测绘，岩土工程；地基基础检测；地质灾害评估等	88,000,000	229,880,554.57	74,712,307.19	159,814,542.95	3,534,006.98
宁波普利凯建筑科技有限公司	建筑构件设计、研发、制造、加工、销售及售后安装服务。	100,000,000	191,137,646.27	74,742,002.72	37,409,421.41	-965,427.11
上海雍胜投资管理有限公司	实业投资，投资管理，资产管理等	50,000,000	70,700,426.24	36,105,116.08	0	-6,640,501.53
宁波市明州建筑设计院有限公司	建筑工程勘察、设计、咨询	10,000,000	20,837,183.71	12,961,704.40	8,754,582.09	-951,800.52

推进预算管理和成本合约管理，建立成本费用预警和重大风险点防控机制，不断提高公司主要材料成本管理水平。

4、市场拓展风险。随着宁波城市化率的逐年提高和建筑设施的完善，本地建筑市场增长放缓，公司虽然已经实施了外地拓展战略，但仍可能面临部分外地市场业务无法持续开展，难以形成稳定的业务中心和盈利中心的局面。公司已经初步形成了较为有效的外地拓展业务模式，培养储备了一批外地拓展人才，积累了一定的外地拓展经验，公司将继续坚持外地拓展“本土化、基地化、规模化”的方针，积极推动公司业务“走出去”。

5、易涉诉风险。作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，导致潜在诉讼风险。公司将不断完善工程项目法务管理体系，加强对重大项目收款情况的监管跟踪及法务指导，提高项目管理人员的法律意识，及时防范可能的法律风险，同时做好已涉诉项目的法务应对，依法维护公司权益。

6、税收政策变动带来的风险。建筑业全面实行“营改增”可能会造成公司工程施工业务税负增加。对此，公司将积极准备，在财务税收管理、工程项目管理等方面做好应对，将可能造成的的负面影响降至最低。

(三) 其他披露事项□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年度股东大会	2018年5月11日	http://www.sse.com.cn/	2018年5月12日

股东大会情况说明√适用 □不适用报告期内公司股东大会审议议案均获得通过。

二、 利润分配或资本公积金转增预案(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	0
每10股派息数(元)（含税）	0
每10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

三、 承诺事项履行情况(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项√适用 □不适用

承

承诺

承诺方

承诺

承

是

是

如未能

如未

诺背景	类型		内容	诺时间及期限	否有履行期限	否及时严格履行	及时履行应说明未完成履行的具体原因	能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人	不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务，不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。	长期	否	是
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，不要求公司提供优于任何第三者的条件。	长期	否	是
	解决关联交易	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司及实际控制人	今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。	长期	否	是
	其他	公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司	2005年初，公司控股股东广天日月将其与建筑主业有关的资产、资质、业务、人员等转移至宁波建工，本次整体资产划转作为一项交易行为不违反相关法律的强制性规定，且获得交易双方权力机构确认。控股股东广天日月承诺因本次划转遗留问题而导致宁波建工承担责任或损失，由其全部承担。	长期	否	是

四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司2017年度股东大会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
本公司于2014年6月向金华市中级人民法院提起诉讼，诉求法院判决兰溪市喜瑞地产发展有限公司（简称“喜瑞地产”）支付拖欠本公司相关款项共计127,406,606.61元，金华市中级人民法院受理后，本公司于2014年7月14日与喜瑞地产达成《和解协议》，2014年7月15日本公司向金华市中级人民法院提出撤诉申请并获准许。因喜瑞地产等未能履行《和解协议》约定的义务，2015年3月本公司向金华市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判决被告喜瑞地产、浙江三联、马文生、毛应秀、朱绍军、赵晓宏、胡柏富履行相关义务。公司于2015年11月19日收到兰溪市喜瑞地产发展有限公司管理人《债权申报通知书》，喜瑞地产向兰溪市人民法院申请破产重整并获裁定受理，本公司按照承建的喜瑞地产相关项目的工程核算情况向喜瑞地产管理人申报本公司享有的债权。2018年1月，金华市中级人民法院下发《民事判决书》，判决喜瑞地产自收到判决书10日内支付本公司工程款125,299,046元及利息20,148,086.60元，合计145,447,132.60元，并支付相应工程进度款利息、律师费、诉讼费、停工损失费等，并判决浙江三联集团、毛应秀、赵晓宏、朱绍军、胡柏富、马文生在相应范围内承担连带责任。本公司不服判决提起上诉。2018年6月，公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2018）浙民终179号），判决如下：1、维持金华市中级人民法院（2015）浙金民初字第10号民事判决第一项至第七项及诉讼费负担部分；2、撤销金华市中级人民法院（2015）浙金民初字第10号民事判决第八项；3、宁波建工股份有限公司在25,172,578元工程款范围内对兰溪世贸151公馆7-9#楼工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。公司因不服上述判决，向最高人民法院提起再审，现最高人民法院于2018年7月已受理。	本项诉讼详见公司于2014年6月24日、2014年7月17日、2015年4月1日、2015年11月20日、2016年1月4日、2018年1月13日、2018年6月27日、2018年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司诉讼撤诉公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整公告》、《宁波建工工程业主单位重整进展公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。《宁波建工股份有限公司涉及诉讼结果公告》、《宁波建工申请再审公告》。
因中国人民解放军第三〇七医院（简称“三〇七医院”）拖欠工程款，本公司向北京市高级人民法院提起诉讼，诉请判决三〇七医院支付本公司相关工程款及逾期利息。2015年7月28日，北京市高级人民法院受理本案。2017年8月4日，公司向北京市高级人民法院提请增加诉讼请求。2018年2月，北京市高级人民法院下发民事判决书，判决：1、三〇七医院于本判决生效之日起15日内向本公司支付工程款190,745,424.48元；2、三〇七医院于本判决生效之日起15日内向本公司支付延期支付工程欠款190,745,424.48元的利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2014年10月30日起至实际支付工程欠款之日止）；3、宁波建工股份有限公司于本判决生效之日起15日内向三〇七医院提供三〇七医院三防应急医疗综合楼工程的竣工图和竣工资料；4、驳回宁波建工股份有限公司的其他诉讼请求。截止2018年7月，北京三〇七医院已按执行和解协议约定支付本公司工程款及利息196,494,200元，余款按相应的还款计划执行。	本项诉讼详见公司于2015年7月30日、2017年8月5日、2018年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。
因浙江路网物流有限公司（以下简称“路网物流”）在支付工程进度款过程中存在拖延情形，本公司于2015年9月向缙云县人民法院提起诉讼，诉请判决路	详见公司于2015年10月10日、2017年1月7日、2018年1月4日

网物流支付所欠本公司工程款及违约金。公司于2016年12月收到缙云县人民法院下发了《民事判决书》，判决路网物流支付工程款人民币38,371,720元及相关利息及支付进度款违约金4,713,643.01元，并自2015年1月10日至款付清日止就欠付工程款按日万分之五利率计付逾期付款违约金，本公司已于2017年1月向丽水市中级人民法院提起上诉。2017年12月，浙江省丽水市中级人民法院下发《民事判决书》，判决：1、维持缙云县人民法院一审判决第一项，2、确认本公司对其承建的缙云路网物流中心工程折价或者拍卖的价款在被上诉人欠付的38,371,720元工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权。	在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。
本公司于2014年6月16日向宁波市中级人民法院提起诉讼，诉请判决浙江华越置业有限公司（简称“华越置业”）支付本公司工程款、履约保证金、逾期付款滞纳金及利息并请求判决本公司有权对金华世贸中心项目工程折价或拍卖所得价款在本公司诉讼金额内优先受偿。公司于2015年11月收到宁波市中级人民法院民事判决书，判决华越置业于判决生效之日起十五日内支付本公司工程款440,195,892.82元、履约保证金9,000,000元及相应的利息(具体以440,195,892.82元为基数并自2014年7月4日起至实际履行之日止按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息标准予以计算，同时扣减已实际支付的14,616,667元利息)；本公司就上述440,195,892.82元工程款有权在金华世贸中心项目工程折价或者拍卖的价款行使优先受偿权。现本案已进入执行程序。	详见本公司于2014年6月24日、2015年11月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》、《宁波建工股份有限公司涉及诉讼进展公告》。
因苍南浙福数码家电城开发有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团作为申请人于2016年1月25日向温州仲裁委员会提起仲裁。2018年1月，公司收到温州仲裁委员会下发的裁决书，裁决：1、苍南数码家电城支付工程集团81,578,245.95元及利息；2、苍南数码家电城于收到裁决书之日起十日内支付工程集团窝工损失2,274,766元；3、工程集团就上述工程款81,578,245.95元范围内享有该工程折价或者拍卖的价款的优先受偿权。	详见公司于2016年2月6日、2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁公告》、《宁波建工股份有限公司子公司涉及仲裁结果公告》。
2014年2月，新昌营造建筑有限公司向杭州市仲裁委员会提起仲裁，申请裁决本公司支付人民币205,254,922.50元及承担向涉案项目有关的分包商、供货商及其雇用的劳务人员支付工程款、货款及劳务工资，并承担本案仲裁费用。针对该项仲裁申请，本公司提出仲裁反请求申请，仲裁反请求金额为221,360,202.13元，并由新昌营造承担本案全部仲裁费用。2018年2月，杭州仲裁委员会裁决：仲裁庭支持申请人金额总计人民币117,925,239.03元，仲裁庭支持被申请人金额总计为人民币107,640,001.77元，两相抵扣，被申请人尚应向申请人支付人民币10,285,237.26元，且双方承担其他相关费用。截止2018年3月，双方已履行完毕。	详见公司于2014年2月25日、2014年3月6日、2018年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司涉及仲裁公告》、《宁波建工股份有限公司关于仲裁进展的公告》《宁波建工股份有限公司关于涉及仲裁结果公告》
因宁波世纪华丰房产有限公司拖欠工程款，建工集团于2018年8月向北仑区人民法院提起诉讼，要求世纪华丰支付工程款53,875,202.46元及相应利息，并请求判决公司对涉案项目“宁波花样年花郡二期”项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请款项范围内优先受偿。北仑区人民法院于2018年8月已受理。	详见本公司于2018年8月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司涉及诉讼公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带	诉讼仲裁	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否	诉讼(仲	诉讼(仲	诉讼(仲

		责任方	类型			形成预计负债及金额	裁)进展情况	裁)审理结果及影响	裁)判决执行情况
宁波建工股份有限公司	宁波艾迪姆斯运动用品有限公司		民事诉讼	本公司向宁波市镇海区人民法院提起诉讼，要求宁波艾迪姆斯运动用品有限公司支付逾期工程款及逾期利息。	45,517,598.82	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	吉林白山和丰置业有限公司		民事诉讼	本公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，要求吉林白山和丰置业有限公司支付工程款及违约金，一审判决后，2012年10月24日，浙江省高级人民法院组织双方进行了二审开庭并进行了调解，后达成调解协议，并约定和丰置业若未按期履行调解协议，将按一审判决履行给付义务。由于白山和丰置业未完整履行调解协议，本公司于2013年7月15日向宁波市中级人民法院申请执行一审判决。2013年8月，白山和丰置业有限公司向本公司出具书面承诺书，同意继续履行浙江省高院调解协议，并承诺如果未履行，宁波中院可以启动评估拍卖程序，并按一审判决执行，公司已收到执行款2489万元，2015年5月8日，白山和丰置业有限公司与本公司签订和解协议，承诺以部分房产折抵执行款38,464,504.00元，现各项手续办理中。	47,513,372.50	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	宁波镇海新恒德房产开发有限公司		民事诉讼	本公司向宁波市镇海人民法院提起诉讼，请求判令宁波镇海新恒德房产开发有限公司（简称“新恒德”）支付所欠本公司工程款、利息损失、窝工损失，并依法确认本公司的建设工程优先权。2016年1月，镇海区人民法院判决新恒德支付工程款84,446,712.30元及利息5,440,159.90元及后续利息、窝工损失1,240,655元；确认本公司在83,929,514.30元范围内享有优先受偿权，双方未提起上诉，判决生效。截止2018年6月，公司已收到优先受偿权款项83,929,514.30元，尚余普通债权719.80万元。	84,446,712.30	否	执行阶段	无	执行中
杭州森淼房地产开发有限公司	宁波建工股份有限公司		民事诉讼	杭州森淼房地产开发有限公司（简称“杭州森淼”）2015年3月向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，要求本公司支付工期逾期违约金13,367,541.46元。本公司向杭州森淼提起反诉，要求其归还履约保证金12,128,129.00元，支付工程欠款3,361,345.00元并承担以上延期付款的利息。2018年2月，本公司收到杭州市余杭区人民法院民事判决书，判决：1、本公司支付森淼房地产工期逾期违约金2,183,063.22元；2、本	2,183,063.22	否	审理阶段	无	审理中

				公司返还森淼房地产工程款5,267,094.50元；3、森淼房地产返还本公司履约保证金10,915,316.10元；4、森淼房地产支付本公司上述履约保证金相应利息。2018年2月，本公司及森淼房地产均向杭州市中级人民法院提起上诉。目前杭州市中级人民法院审理中。
宁波建工股份有限公司	宁波香格房地产开发有限公司		民事诉讼	本公司与宁波香格房地产开发有限公司（简称“香格房产”）发生建设工程合同纠纷，2014年6月本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼，宁波市江东区人民法院作出民事调解，双方达成调解协议：香格房产确认截止2014年6月26日尚欠本公司工程款32,200,000.00元。本公司向江东区人民法院申请强制执行。因上述财产由宁波市慈溪市人民法院处置，故江东区人民法院已作出执行终结裁定，待香格房地产有其他可供执行财产时可恢复执行。	32,200,000.00	否	调解执行中	无	执行中
宁波建工股份有限公司	盛宏永（九江）实业发展有限公司		民事诉讼	本公司向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求盛宏永（九江）实业发展有限公司（简称“盛宏永实业”）支付本公司工程款及利息、停窝工损失等38,067,235.62元，并解除与其签订的《建设工程施工合同》。2017年4月,公司收到宁波市中级人民法院下发的《民事判决书》，判决：1、双方《建设工程施工合同》解除；2、被告支付公司垫资款1800万元及相应利息；3、支付剩余工程款3,834,785元及相应利息及停窝工损失1,812,164元；4、本公司就涉案工程在21,834,785元工程款范围内享有优先受偿权。盛宏永实业已上诉，目前审理中。	38,067,235.62	否	审理阶段	无	审理中
宁波建工股份有限公司	镇江深国投商用置业有限公司		民事诉讼	本公司于2015年3月向镇江市中级人民法院提起诉讼，要求镇江深国投商用置业有限公司（简称“深国投公司”）支付工程款及逾期付款利息合计人民币33,998,011.00元，并请求对“镇江东方伟业广场”项目折价或以拍卖所得款优先受偿。镇江市中级人民法院于2015年12月作出民事判决，判令深国投支付本公司工程款3920万元及逾期利息363.43万元，并支持本公司对项目工程折价或以拍卖所得价款在应付工程款范围内享有优先受偿权。根据镇江市润州区人民法院2017年3月28日下发的《执行裁定书》，裁定深国投公司以其房产作价4027.9488万元交付给本公司抵偿债务，利息不足部分继续予以执行，上述房产所有权及土地使用权自该裁定送达之时起转移。2017年9月，镇江市润州区人民法院下发决定书，受理镇江深国投破产清算一案，指定江苏江成律师事务所担任镇江深国投的破产管理人，公司于2017年11月向破产管理人申报了债权，目前破产管理人已接收相关材料。	39,200,000.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份	宁波广隆房地产开发	案外人	民事诉	因宁波广隆房地产开发有限公司未支付工程款，公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，要求其立即支付公司工程款、配合费、水电费及利息共	53,000,000.00	否	调解执	无	调解执

有限公司	有限公司	宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠	讼	计5300万元。经北仑区人民法院2015年5月18日主持调解，双方达成协议，确认广隆房地产应支付本公司工程款、配合费、水电费及利息共计5300万元，且案外人宁波汉通餐饮发展有限公司、竺成忠对上述款项承担连带清偿责任。截至2018年6月，累计收到款项2820万元。2018年6月，公司再次起诉要求广隆房地产支付21,354,661元并支付违约金2,217,243元，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权，宁波市北仑区人民法院已于2018年6月受理。			行中		行中
宁波建工股份有限公司	宁波千和置业有限公司	宁波臻德环保科技有限公司、李兴常	民事诉讼	本公司向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，请求法院判决宁波千和置业有限公司（以下简称“千和置业”）支付本公司工程进度款23,749,429元及利息共计人民币24,290,785.78元，并请求判决公司对千和大厦工程拍卖价款享有优先受偿权。2015年11月，宁波市北仑区人民法院出具民事判决书，判令千和置业支付工程款23,749,429元及相应利息。后因千和置业提出由本公司继续履行施工合同，本公司与千和置业及第三方宁波臻德环保科技有限公司、李兴常签订《建设工程施工合同补充协议》，约定由千和置业支付工程款共计4500万元后，本公司再组织该工程复工，若未履行则由第三方对未付工程款承担连带责任。因千和置业仍拖欠工程款，公司再次向北仑区人民法院提起诉讼，要求判令千和置业支付工程款及相应利息合计88,697,513.21元，目前该案审理中。	88,697,513.21	否	审理阶段	无	审理中
宁波建工股份有限公司	宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产有限公司		民事诉讼	因第五医院、太仓康来特房地产有限公司拖欠工程款，公司向镇海区人民法院提起诉讼，2015年7月镇海区人民法院主持双方达成调解，后因第五医院、太仓康来特未及时还款，本公司向镇海区人民法院提交执行申请书，镇海区人民法院于2015年10月决定立案执行，执行标的为62,686,553.38元。2016年1月，本公司又与第五医院、太仓康来特达成执行和解协议，约定第五医院、太仓康来特于2016年6月30日前支付6100万元，若未按时支付则按照强制执行。截止2016年6月30日，第五医院、太仓康来特未按约支付款项，公司已申请强制执行，截至2018年6月，累计收到280万元。	62,686,553.38	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工工程集团	仪征市晶崴国际大酒店投资		民事诉讼	因仪征市晶崴国际大酒店投资有限公司拖欠工程款，公司子公司建工集团向仪征市人民法院提起诉讼，请求判令支付工程款30,299,067元及相应利息共计34,156,537.30元，并请求判令对晶崴	23,363,067.00	否	调解执行	无	调解执行

有限公司	有限公司			国际大酒店项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请范围内优先受偿。江苏省仪征市人民法院受理本案后，原被告达成和解协议，并由江苏省仪征市人民法院出具（2016）苏1081民初1236号《民事调解书》，确认晶崴大酒店还应支付工程款23,363,067元并约定还款方式，同时确认建工集团对涉案项目的折价及拍卖所得款项享有建设工程优先受让权。2017年9月，仪征市人民法院裁定仪征市晶崴国际大酒店投资有限公司破产清算，公司已向破产管理人申请支付债权及评估款。截止2018年6月，公司累计收到仪征晶崴国际大酒店投资有限公司破产管理人支付的2000万元。			中		中
宁波建工股份有限公司	叶庆峰		民事诉讼	公司前身宁波建工集团工程建设有限公司于2006年2月与宁波广博建设开发有限公司签订工程施工合同，约定由本公司承包施工广博“阳光丽园”A区二标段工程，叶庆峰作为该工程的经济负责人，该工程竣工后经结算，亏损13,676,789.12元。2013年9月8日叶庆峰向公司出具承诺书，承诺上述工程亏损及相应利息由其在2015年12月31日前归还本公司，还款期至，其未还款，本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，鄞州区人民法院于2016年12月下发民事判决书，判决叶庆峰于判决生效之日起十日内向本公司支付欠款13,676,789.12元及相应利息。	13,676,789.12	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑		民事诉讼	为维护公司合法权益，本公司向中华人民共和国最高人民法院申请，请求依法撤销在浙江省高级人民法院作出的损害本公司合法权益的（2008）浙民二初字第1号《民事调解书》，并依法作出判决。2015年4月，最高人民法院下发《民事裁定书》指令浙江省高级人民法院再审《民事调解书》涉及的诉讼案件。2015年7月，浙江省高级人民法院下发《再审案件立案通知书》决定对该案重新审理。2016年5月，浙江省高级人民法院主持各方达成调解协议，并下达（2015）浙民再字第31号《民事调解书》，主要协定如下：协议各方同意不再执行（2008）浙民二初字第1号《民事调解书》；约定由武义元利向法院申请撤回强制执行申请及财产查封，并申请执行终结；武义元利对本公司与华越置业生效判决（2014）浙甬民二初字第4号民事判决书不持异议，华越置业不再对该案判决提起再审，其他再审被申请人不持异议；华越置业在再审调解书生效之日起向本公司一次性补偿再审案件费用200万元，逾期支付按年利率24%支付利息。	2,000,000.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	宁波日地太阳能电力有限公司		民事诉讼	本公司与日地太阳能因工程项目造价结算存在差异纠纷，本公司于2016年7月向北仑区人民法院提起诉讼，并申请财产保全。北仑区人民法院2016年8月下达保全告知书，已查封、扣押、冻结了日地太阳能46,516,193元等值财产。2017年2月日地太阳能向北仑区人民法院提起诉讼，要求	46,516,193.04	否	已和解	无	已和解

				本公司支付修复费18,967,054元。现经双方和解，宁波市北仑区人民法院下达民事调解书，确认日地太阳能在协议签订后七日内支付本公司430万且申请撤回对公司的起诉，双方在该合同项下权利义务两清。截止2018年6月，公司已收到上述款项，该案已完结。
宁波建工股份有限公司	宁波南南置业有限公司		民事诉讼	因债务纠纷，经上海融建投资发展有限公司申请，宁波市镇海区人民法院已裁定受理宁波南南置业有限公司破产清算，并指定“世博花园”房地产企业债务危机应急处置工作领导小组为宁波南南置业有限公司的破产管理人。因破产管理人未核定公司债权，为确保公司利益，公司于2016年2月向宁波市镇海区人民法院提起诉讼要求确认公司破产债权。2017年2月镇海区人民法院裁定确认南南置业尚应支付本公司工程款41,553,543元（一期）、127,469,193元（二期），公司有权就工程款以一期、二期工程拍卖所得款项优先受偿；利息可按银行同期贷款利率计算，一期2,294,679元，二期4,058,047元。截止2018年6月，累计收到破产债权9000万元。	169,022,736.00	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份有限公司	宁波金地置业有限公司		民事诉讼	因金地置业拖欠工程款，公司向鄞州区人民法院提起诉讼，一审法院判决金地置业支付宁波建工工程款16,166,538元及相应利息，判决后双方均上诉，二审法院判决维持原判，公司已申请强制执行，现执行中。	16,166,538.00	否	执行阶段	无	执行中
宁波建工股份有限公司	宁波新园置业有限公司		民事诉讼	因新园置业拖欠工程款，公司向法院提起诉讼，宁波市江北区人民法院于2016年8月立案。2017年2月宁波市江北区人民法院下发民事判决书，判决双方《建设工程施工合同》解除，并判决新园置业于判决生效之日起三十日内支付本公司工程款10,501,657元及相应利息，并判决本公司对涉案工程在10,501,657元的范围内享有优先受偿权。截止2018年1月，该案已执行完毕。	10,501,657.00	否	执行完毕	无	执行完毕
宁波建工建乐工程有限公司	奉化市东部新城建设投资有限公司		民事诉讼	2013年底本公司中标奉化市中央商务（中山广场）项目地下室Ⅰ标段工程，并于2014年4月16日签订《建设工程施工合同》。2015年12月因本公司架构重组，本公司及建工建乐与奉化市东部新城建设投资有限公司签订补充协议，约定由建工建乐履行及继承该合同权利义务。项目开工后接奉化东部新城公司通知暂缓施工，后停工近两年。2017年4月，建工建乐向奉化区人民法院提起诉讼，要求：1、判令解除双方2014年4月16日签订的《建设工程施工合同》；2、判令奉化市东部新城建设投资有限公司因违约赔偿26,443,900元，并支付相应利息；3、由被告承担本案诉讼费用。目前奉化区人民法院审理中。	26,443,900.00	否	审理中	无	审理中
宁波建工工程集团	宁波宁兴中基置业有限公司		仲裁	因宁兴中基置业拖欠工程款，公司子公司建工集团于2017年5月向宁波仲裁委员会提出仲裁申请，请求宁兴中基置业支付工程款11,310,904及相应利息，宁波仲裁委员会于2017年5月受理，	11,310,904.00	否	审理中	无	审理中

有限公司				现审理中。
宁波建工股份有限公司	黄山市新徽投资有限公司		仲裁	因黄山市新徽投资有限公司拖欠工程款，本公司于2017年9月向黄山仲裁委员会提请仲裁。2017年12月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》，裁决黄山新徽投资收到裁决书之日起10日内支付本公司工程款10,433,152.32元及违约金。该案现由黄山市屯溪区人民法院执行中。	10,433,152.32	否	已裁决	无	已裁决
章良军	宁波建工股份有限公司、宁波亚隆置业有限责任公司		民事诉讼	因鄞江镇悬慈村江宕居住地块（亚隆?它山郡）一期工程纠纷，原告章良军要求本公司及亚隆置业支付工程款19,234,165元及相应利息，并要求宁波亚隆置业有限责任公司在上述工程款及利息范围内承担责任。宁波市海曙区人民法院受理后，原告章良军又向法院撤回起诉。	19,234,165.00	否	已撤诉	无	已撤诉
吴积奎	宁波建工股份有限公司		民事诉讼	因白山市新泰大桥东侧春江花园一期项目纠纷，吴积奎要求本公司支付项目承包费39,419,184.4元及相应利息，宁波市鄞州区人民法院于2018年1月受理后，现归属吉林省白山市中院管辖。	39,419,184.40	否	审理中	无	审理中
浙江中望装饰设计工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司		民事诉讼	中望装饰与工程集团签订了滨江实验学校装修工程分包合同，项目已于2016年8月竣工验收合格。扣除10%管理费，中望装饰已收到工程款770万元，尚欠工程款12,026,968.60元未支付。中望装饰于2018年5月向法院提起诉讼，要求工程集团支付工程款12,026,968.60元及相应利息。宁波市鄞州区人民法院2018年5月已受理，现审理中。	12,026,968.60	否	审理中	无	审理中
宁波建工股份有限公司	宁波甬邦置业有限公司		民事诉讼	因甬邦置业拖欠工程款，本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，要求：1、甬邦置业支付工程款10,311,043元并支付违约金3,262,104.92元及相应利息；2、请求判令本公司在工程价款8,339,014元范围内就涉及工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。鄞州区人民法院2018年7月已受理。	10,311,043.00	否	审理中	无	审理中
宁波建工工程集团有限公司、宁波市坤德房地产有限公司	宁波市海曙区高桥镇人民政府		民事诉讼	建工集团和坤德房产向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，要求高桥镇人民政府支付高桥镇蒲家村安置小区（蒲家兰庭）新村建设工程延期利息损失416,098.00元，回购期延期利息损失9,616,524.00元，延期未支付利息29,277,821.00元，建设期利息的利息17,313,411.00元，回购期利息的利息2,431,564.00元，以上共计59,055,418元。目前，海曙区人民法院2018年7月已受理。	59,055,418.00	否	审理中	无	审理中

(三) 其他说明□适用 √不适用

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于2017年11月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案、《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案。	详见公司于2017年11月25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-072
公司于2017年12月11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及摘要的议案、《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案。截止2018年6月9日，公司2017年第一期员工持股计划已通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”在二级市场累计买入公司股票48,177,651股，成交金额为194,337,582.08元。至此，公司2017年第一期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2018年6月9日起12个月。	详见公司于2017年12月12日、2018年6月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：2017-082、2018-039

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

员工持股计划情况□适用 √不适用

其他激励措施□适用 √不适用

十、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场 价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波新日月酒店物业股份有限公司	股东的子公司	接受劳务	物业费	市场价		2,187,372.26	0.03	现金或承兑汇票
宁波新日月保安服务有限公司	股东的子公司	接受劳务	安保服务	市场价		127,477.00	0.00	现金或承兑汇票
浙江广天日月集团股份有限公司	控股股东	提供劳务	设计费	市场价		20,279,079.15	0.26	现金或承兑汇票
海盐建昌房地产有限公司	股东的子公司	提供劳务	工程施工	市场价		50,943.40	0.00	现金或承兑汇票
宁波远望华夏置业发展有限公司	股东的子公司	提供劳务	工程施工	市场价		11,726,143.62	0.15	现金或承兑汇票
宁波美康盛达置业有限公司	股东的子公司	提供劳务	零星勘测	市场价		173,994.00	0.00	现金或承兑汇票
合计				/	/	34,545,009.43		/	/	/
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明					本公司及下属子公司与控股股东及其下属公司、其他关联方之间形成了长期的业务协作关系，相关业务合作良好，定价公允。公司与关联方发生的日常经营相关交易占公司相同业务比重较低，相关交易不影响公司独立性。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他重大关联交易□适用 √不适用

(六) 其他□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保

担保

被担

担保

担保

担保

担保

担保

担保是

担保是

担保逾

是否存

是否为

关

方

方与上市公司的关系

保方

金额

发生日期(协议签署日)

起始日

到期日

类型

否已经履行完毕

否逾期

期金额

在反担保

关联方担保

联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

0

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

0

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

2,285,800,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

3,348,500,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

3,348,500,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

116.72

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

3,314,000,000

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）

1,914,047,895.63

上述三项担保金额合计（C+D+E）

5,228,047,895.63

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

不适用

担保情况说明

无

3 其他重大合同√适用 □不适用1、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波奉化盛建置业有限公司签订宁波奉化恒大溪上桃花源特色小镇项目二期主体及配套建设工程合同，合同金额为人民币31658.01万元；2、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与舟山恺融房地产开发有限公司签订舟山市定海区招拍挂地块SF-2017-007总承包工程合同，合同金额为人民币31745.35万元；3、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与江西省洪电置业有限公司签订七里滨江勘察设计采购施工总承包（EPC）项目合同，合同金额为人民币61000万元；4、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波奉化绿城浙宏房地产开发有限公司签订宁波市奉化区长汀村商住地块项目I标段建安总承包工程合同，合同金额为人民币31534.47万元；5、公司子公司宁波建工工程集团有限公司与安吉银凯置业有限公司签订朗境园项目建筑安装工程二标段合同，合同金额为人民币27870.17万元；6、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与盘州市交通投资开发有限责任公司签订盘州城市综合交通枢纽建设项目（一期）合同，合同金额为人民币72135.42万元；7、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与浙江和安资产管理有限公司签订仙居县经济开发区工艺小微园及配套建设项目设计-采购-施工（EPC）总承包合同，合同金额为人民币68283.18万元；8、公司子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司与江油市科技和工业信息化局签订江油市龙凤工业集中区基础设施PPP项目（社会资本方采购）合同，合同金额为人民币54386万元。

十二、 上市公司扶贫工作情况√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划√适用 □不适用

本公司积极落实宁波市发展壮大村级集体经济工作，参与“村企结对、助力振兴”专项行动，与宁波鄞州塘溪镇前溪头村村签署结对协议，积极通过产业带动、项目帮扶、资金支持等多种方式，帮助结对村发展壮大集体经济。

2. 报告期内精准扶贫概要□适用 √不适用

3. 精准扶贫成效□适用 √不适用4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况□适用 √不适用

十四、 环境信息情况(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，生产经营中严格遵守国家相关法律法规要求，加强环境污染治理，强化日常环保管理，各项活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。公司及子公司建设项目严格按照国家法律法规执行项目申报、审批制度，做到环保“三同时”。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况□适用 √不适用二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,645
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
浙江广天日月集团股份有限公司	-6,000,000	377,100,000	38.63	0	质押	326,618,300	境内非国有法人

重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－宁波建工员工持股计划集合资金信托计划	48,177,651	48,177,651	4.94	0	无			其他
王一丁	0	18,864,000	1.93	0	质押	9,040,000		境内自然人
潘信强	483,900	6,286,422	0.64	0	无			境内自然人
孟文华	0	6,128,868	0.63	0	无			境内自然人
徐文卫	0	6,000,000	0.61	0	质押	6,000,000		境内自然人
翁海勇	0	5,970,000	0.61	0	无			境内自然人
钟山	1,236,900	5,303,000	0.54	0	未知			未知
陈建国	150,000	4,550,000	0.47	0	质押	3,081,700		境内自然人
张素芬	390,000	4,300,000	0.44	0	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
浙江广天日月集团股份有限公司		377,100,000			人民币普通股		377,100,000
重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－宁波建工员工持股计划集合资金信托计划		48,177,651			人民币普通股		48,177,651
王一丁		18,864,000			人民币普通股		18,864,000
潘信强		6,286,422			人民币普通股		6,286,422
孟文华		6,128,868			人民币普通股		6,128,868
徐文卫		6,000,000			人民币普通股		6,000,000
翁海勇		5,970,000			人民币普通股		5,970,000
钟山		5,303,000			人民币普通股		5,303,000
陈建国		4,550,000			人民币普通股		4,550,000
张素芬		4,300,000			人民币普通股		4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐文卫为浙江广天日月集团股份有限公司董事长、法定代表人，孟文华、潘信强、王一丁为浙江广天日月集团股份有限公司副董事长，陈建国、翁海勇为浙江广天日月集团股份有限公司董事。重庆国际信托股份有限公司－重庆信托－宁波建工员工持股计划集合资金信托计划为本公司员工持股计划设立的集合资金信托计划。除前述情况外，未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东□适用 √不适用三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
潘信强	董事	5,802,522	6,286,422	483,900	二级市场买卖
陈建国	董事	4,400,000	4,550,000	150,000	二级市场买卖
陈贤华	董事	2,340,500	2,575,500	235,000	二级市场买卖
李长春	高管	2,400,000	2,499,900	99,900	二级市场买卖
黄欢君	高管	464,400	100,000	-364,400	二级市场买卖

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
梅晓鹏	独立董事	选举
张叶艺	独立董事	选举
潘新跃	监事	选举
黄欢君	副总经理	聘任
陈静	副总经理	聘任
童全康	独立董事	离任
吴毅雄	独立董事	离任
郁武铮	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明√适用 □不适用

1、公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，选举产生新一届董事会和监事会。徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、王善波当选为第四届董事会董事，艾永祥、沈成德、梅晓鹏、张叶艺当选为第四届董事会独立董事，其中梅晓鹏、张叶艺为本届董事会新当选董事，其余为连任当选董事。选举卢祥康、张子江、潘新跃为公司第四届监事，其中潘新跃为新当选监事，其余为连任当选监事。公司新一届董事会、监事会成员聘期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、公司于2018年5月11日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈宝康、黄欢君、陈静为公司副总经理，聘任李长春为公司财务总监、董事会秘书，其中黄欢君、陈静为新任公司高级管理人员、陈宝康、李长春为连任高管，公司高级管理人员聘期自董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、其他说明□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2018年6月30日编制单位: 宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	七、1	2,449,946,092.16	2,341,871,737.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	七、2	167,150,227.60	159,046,648.18
应收账款	七、3	3,941,165,173.62	3,296,680,781.96
预付款项	七、4	558,014,494.03	394,047,751.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	1,406,920,629.79	1,089,728,773.44
买入返售金融资产
存货	七、6	4,328,486,052.51	4,736,059,243.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、7	175,295,477.25	141,006,291.25
流动资产合计		13,026,978,146.96	12,158,441,227.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	七、8	88,300,000.00	88,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款	七、9	87,642,229.73	120,092,229.73
长期股权投资	七、10	240,387.69	37,394,039.41
投资性房地产
固定资产	七、11	912,449,306.63	835,923,888.93
在建工程	七、12	58,388,233.06	23,839,845.10
工程物资

固定资产清理		3,354.10
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、13	312,721,607.68	279,108,443.07
开发支出
商誉	七、14	194,984,213.61	194,898,127.44
长期待摊费用	七、15	2,228,318.85	2,188,064.30
递延所得税资产	七、16	178,498,770.34	162,078,926.17
其他非流动资产	七、17	14,793,458.70	12,553,217.94
非流动资产合计		1,850,249,880.39	1,756,376,782.09
资产总计		14,877,228,027.35	13,914,818,009.68
流动负债：
短期借款	七、18	4,831,326,736.00	3,919,426,675.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债	七、19		120,000,000.00
应付票据	七、20	477,614,946.27	448,683,228.01
应付账款	七、21	3,945,022,644.75	4,619,941,521.87
预收款项	七、22	513,157,508.24	302,698,173.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、23	11,310,890.92	43,713,710.65
应交税费	七、24	63,258,959.20	65,163,423.15
应付利息	七、25	13,852,543.92	7,271,760.20
应付股利	七、26	69,515,145.89	989,545.89
其他应付款	七、27	1,532,258,765.28	1,067,549,885.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、28	46,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债	七、29	196,062,142.20	245,229,277.66
流动负债合计		11,699,380,282.67	10,872,667,201.78
非流动负债：
长期借款	七、30	280,000,000.00	295,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	七、31	1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债
递延收益	七、32	27,543,535.93	27,928,452.23
递延所得税负债

其他非流动负债
非流动负债合计		308,943,535.93	324,328,452.23
负债合计		12,008,323,818.60	11,196,995,654.01
所有者权益
股本	七、33	976,080,000.00	976,080,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、34	515,679,099.70	515,679,099.70
减：库存股
其他综合收益		-2,363,252.42	-1,464,741.32
专项储备	七、35	1,889,109.86	2,921,158.40
盈余公积	七、36	96,536,312.05	96,536,312.05
一般风险准备
未分配利润	七、37	1,038,044,200.74	995,146,520.93
归属于母公司所有者权益合计		2,625,865,469.93	2,584,898,349.76
少数股东权益		243,038,738.82	132,924,005.91
所有者权益合计		2,868,904,208.75	2,717,822,355.67
负债和所有者权益总计		14,877,228,027.35	13,914,818,009.68

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司资产负债表2018年6月30日编制单位:宁波建工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		115,569,387.18	173,718,759.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十四、1	320,096,919.18	155,012,721.37
预付款项		39,850,503.46	17,393,821.17
应收利息
应收股利		62,706,500.00	15,780,900.00
其他应收款	十四、2	261,703,825.51	165,927,037.20
存货		160,319,916.26	212,502,297.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		7,304,237.67	1,982,157.12
流动资产合计		967,551,289.26	742,317,693.47
非流动资产：
可供出售金融资产		88,000,000.00	88,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十四、3	2,637,999,639.55	2,636,433,383.27

投资性房地产
固定资产		41,860,509.76	42,829,969.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		45,685,817.20	46,390,476.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		38,707,179.00	38,116,254.20
其他非流动资产
非流动资产合计		2,852,253,145.51	2,851,770,083.87
资产总计		3,819,804,434.77	3,594,087,777.34
流动负债：
短期借款		828,016,736.00	880,342,675.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		305,214,418.73	229,225,027.26
预收款项		59,062,896.64	41,608,713.63
应付职工薪酬		8,109.02	58,554.02
应交税费		1,551,444.98	701,918.96
应付利息		1,182,429.96	1,375,893.75
应付股利		68,325,600.00
其他应付款		373,915,329.49	312,953,608.60
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		2,659,759.24	9,097,029.95
流动负债合计		1,639,936,724.06	1,475,363,421.37
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款		1,400,000.00	1,400,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		101,400,000.00	101,400,000.00
负债合计		1,741,336,724.06	1,576,763,421.37
所有者权益：
股本		976,080,000.00	976,080,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		521,267,655.23	521,267,655.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		96,536,312.05	96,536,312.05
未分配利润		484,583,743.43	423,440,388.69
所有者权益合计		2,078,467,710.71	2,017,324,355.97
负债和所有者权益总计		3,819,804,434.77	3,594,087,777.34

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,659,398,331.02	6,585,393,177.03
其中：营业收入	七、38	7,659,398,331.02	6,585,393,177.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		7,510,363,128.29	6,429,138,842.43
其中：营业成本	七、38	7,086,501,580.00	6,076,575,918.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、39	23,151,340.74	27,774,911.73
销售费用	七、40	20,685,276.16	7,156,382.23
管理费用	七、41	244,305,229.01	189,100,341.73
财务费用	七、42	85,662,435.17	105,346,218.28
资产减值损失	七、43	50,057,267.21	23,185,070.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	七、44	8,420,430.91	-2,732,090.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、53	2,316,611.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	七、54	753,000.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,525,245.08	153,522,243.68
加：营业外收入	七、45	3,774,371.60	2,028,899.87
减：营业外支出	七、46	1,724,301.48	1,473,643.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		162,575,315.20	154,077,499.87
减：所得税费用	七、47	49,511,185.11	53,623,900.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,064,130.09	100,453,599.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		113,064,130.09	100,452,864.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			734.83
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润		111,223,279.81	99,269,740.23
2.少数股东损益		1,840,850.28	1,183,859.21
六、其他综合收益的税后净额		-1,209,586.96	82,834.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-898,511.10	80,805.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-898,511.10	80,805.48
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额		-898,511.10	80,805.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-311,075.86	2,029.46
七、综合收益总额		111,854,543.13	100,536,434.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		110,324,768.71	99,350,545.71
归属于少数股东的综合收益总额		1,529,774.42	1,185,888.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.1139	0.1017
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1139	0.1017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司利润表2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	194,351,372.91	148,707,851.94
减：营业成本	十四、4	162,814,214.15	110,044,290.27
税金及附加		2,063,851.34	1,436,822.24
销售费用		90,676.50	113,299.00
管理费用		8,469,942.36	8,238,411.68
财务费用		18,167,196.02	22,505,756.82
资产减值损失		-12,958,163.48	-249,176.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十四、5	113,867,435.08	221,834,104.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-2,832,090.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,571,091.10	228,452,553.05
加：营业外收入		0.12	100,039.60
减：营业外支出		573,396.31	322,979.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		128,997,694.91	228,229,613.58
减：所得税费用		-471,259.83	5,317,725.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,468,954.74	222,911,887.80
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		129,468,954.74	222,911,887.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额		129,468,954.74	222,911,887.80
七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并现金流量表2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,044,004,070.30	7,673,494,265.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		55,947.57
收到其他与经营活动有关的现金	七、48	647,073,374.05	315,162,874.67
经营活动现金流入小计		8,691,133,391.92	7,988,657,140.45
购买商品、接受劳务支付的现金		7,999,184,428.23	7,077,201,020.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		326,815,680.81	241,053,065.06
支付的各项税费		249,152,764.04	299,342,432.62
支付其他与经营活动有关的现金	七、48	566,747,867.42	592,360,170.17
经营活动现金流出小计		9,141,900,740.50	8,209,956,688.03
经营活动产生的现金流量净额		-450,767,348.58	-221,299,547.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,026,700.00	9,100,975.33
取得投资收益收到的现金		40,200.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		780,840.13	1,133,136.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,847,740.13	10,334,111.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,117,810.99	107,454,023.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-17,194,392.07
支付其他与投资活动有关的现金	七、48	1,055,144.00
投资活动现金流出小计		19,978,562.92	107,454,023.89
投资活动产生的现金流量净额		-17,130,822.79	-97,119,912.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		62,940,000.00	10,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		62,940,000.00	10,020,000.00
取得借款收到的现金		3,100,010,000.00	3,400,260,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		3,162,950,000.00	3,410,280,000.00
偿还债务支付的现金		2,206,084,000.00	3,000,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,211,219.44	177,277,915.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	七、48	120,000,000.00	36,481,500.11
筹资活动现金流出小计		2,440,295,219.44	3,214,579,415.82
筹资活动产生的现金流量净额		722,654,780.56	195,700,584.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		254,756,609.19	-122,718,875.90
加：期初现金及现金等价物余额		2,074,601,944.81	1,652,249,118.52
六、期末现金及现金等价物余额		2,329,358,554.00	1,529,530,242.62

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		49,114,491.03	214,872,365.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		61,966,318.24	280,422,425.66
经营活动现金流入小计		111,080,809.27	495,294,790.74
购买商品、接受劳务支付的现金		38,975,870.76	108,752,877.04
支付给职工以及为职工支付的现金		4,248,531.64	4,906,886.19
支付的各项税费		9,635,292.28	7,179,545.84
支付其他与经营活动有关的现金		113,358,083.03	341,527,842.30
经营活动现金流出小计		166,217,777.71	462,367,151.37
经营活动产生的现金流量净额		-55,136,968.44	32,927,639.37

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,026,700.00	1,050,975.33
取得投资收益收到的现金		67,320,190.80	204,647,975.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		69,346,890.80	205,698,950.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,079.75	5,376.00
投资支付的现金			278,434,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,944,612.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,968,691.75	278,439,376.00
投资活动产生的现金流量净额		67,378,199.05	-72,740,425.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		490,000,000.00	770,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		490,000,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金		540,000,000.00	628,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,390,602.52	88,940,555.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		560,390,602.52	716,940,555.70
筹资活动产生的现金流量净额		-70,390,602.52	53,059,444.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-58,149,371.91	13,246,658.33
加：期初现金及现金等价物余额		173,718,759.09	107,386,037.40
六、期末现金及现金等价物余额		115,569,387.18	120,632,695.73

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	976,080,000.00				515,679,099.70		-1,464,741.32	2,921,158.40	96,536,312.05		995,146,520.93	132,924,005.91	2,717,822,355.67
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	976,080,000.00				515,679,099.70		-1,464,741.32	2,921,158.40	96,536,312.05		995,146,520.93	132,924,005.91	2,717,822,355.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-898,511.10	-1,032,048.54			42,897,679.81	110,114,732.91	151,081,853.08
（一）综合收益总额							-898,511.10				111,223,279.81	1,840,850.28	112,165,618.99
（二）所有者投入和减少资本												108,473,882.63	108,473,882.63
1．股东投入的普通股												62,940,000.00	62,940,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他												45,533,882.63	45,533,882.63
（三）利润分配											-68,325,600.00	-200,000.00	-68,525,600.00
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-68,325,600.00	-200,000.00	-68,525,600.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								-1,032,048.54					-1,032,048.54
1．本期提取								137,297,425.87					137,297,425.87
2．本期使用								138,329,474.41					138,329,474.41
（六）其他
四、本期期末余额	976,080,000.00				515,679,099.70		-2,363,252.42	1,889,109.86	96,536,312.05		1,038,044,200.74	243,038,738.82	2,868,904,208.75

项目	上期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	976,080,000.00				515,771,014.05		-357,706.35	4,246,982.81	75,726,390.27		870,352,713.91	109,864,334.18	2,551,683,728.87
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	976,080				515,771		-357,70	4,246,9	75,726,		870,352	109,864,3	2,551,683

	,000.00				,014.05		6.35	82.81	390.27		,713.91	34.18	,728.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,081,851.73		80,805.48	-178,171.98			30,944,140.23	-28,827,2 89.63	3,101,335 .83
（一）综合收益总额							80,805.48				99,269,740.23	1,183,859.21	100,534,404.92
（二）所有者投入和减少资本					1,081,851.73							-31,520,5 23.84	-30,438,672.11
1．股东投入的普通股												10,020,000.00	10,020,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					1,081,851.73							-41,540,523.84	-40,458,672.11
（三）利润分配											-68,325,600.00	1,509,375 .00	-66,816,2 25.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-68,325,600.00	1,509,375 .00	-66,816,2 25.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备								-178,171.98					-178,171.98
1．本期提取								131,579,827.99					131,579,827.99
2．本期使用								131,757,999.97					131,757,999.97

（六）其他
四、本期期末余额	976,080,000.00				516,852,865.78		-276,900.87	4,068,810.83	75,726,390.27		901,296,854.14	81,037,04 4.55	2,554,785,064.70

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	423,440,388.69	2,017,324,355.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	423,440,388.69	2,017,324,355.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										61,143,354.74	61,143,354.74
（一）综合收益总额										129,468,954.74	129,468,954.74
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00

1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				96,536,312.05	484,583,743.43	2,078,467,710.71

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				75,726,390.27	304,476,692.67	1,877,550,738.17
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	976,080,000.00				521,267,655.23				75,726,390.27	304,476,692.67	1,877,550,738.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										154,586,287.80	154,586,287.80
（一）综合收益总额										222,911,887.80	222,911,887.80
（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配										-68,325,600.00	-68,325,600.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	976,080,000.00				521,267,655.23				75,726,390.27	459,062,980.47	2,032,137,025.97

法定代表人：徐文卫 主管会计工作负责人：李长春 会计机构负责人：王菊侠

三、 公司基本情况1. 公司概况√适用 □不适用宁波建工股份有限公司系2008年12月19日经宁波市工商行政管理局批准由宁波建工集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，2011年8月16日在上海证券交易所上市。证券简称：“宁波建工”，股票代码：601789。（一） 企业注册地、组织形式和总部地址。注册地：宁波市鄞州区兴宁路46号组织形式：其他股份有限公司（上市）总部地址：宁波市鄞州区宁穿路538号（二） 企业的业务性质和主要经营活动。企业所处行业：土木工程建筑业。企业主营业务：房屋和土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业；其他建筑业；建筑智能化工程施工；园林绿化工程；钢结构件制作安装；物业管理；建筑机械设备租赁；建筑构件、机械设备及配件的制造、加工、管道安装等建筑施工业务，以及相关的建材物资销售业务。（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。本财务报告业经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。合并范围具体情况参见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体之中的权益”披露。

四、 财务报表的编制基础1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营√适用 □不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况、2018半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期√适用 □不适用对于建筑工程施工业务，一个正常营业周期自工程项目施工成本发生开始，至工程项目竣工决算并收回工程款项为止，其一般在12个月以上，具体周期根据工程项目施工情况确定。公司其余的经营业务的一般营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。本公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用1、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，

视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：

库存股”项目列示。4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。2、外币财务报表折算本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9. 金融工具√适用 □不适用1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。2、金融工具的计量本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。以成本计量的金融资产发生减值时，按资产的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

持续下跌期间的确定依据

连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末余额达到1000万元及以上的应收款项（包括应收账款和其他应收款）分类为单项金额重大的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合 1：按账龄组合	采用账龄分析法
组合 2：按其他组合	经测试未发生减值，不需计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	3	3
其中：1年以内分项，可添加行
1－2年	10	10
2－3年	15	15
3年以上
3－4年	20	20
4－5年	20	20
5年以上	20	20

组合中，采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
对纳入合并报表范围的子公司的应收款项及投标押金和备用金；	0	0
根据财政部《增值税会计处理规	0	0

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

定》（财会[2016]22号文件）计提的待转销项税。

单项计提坏账准备的理由

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大以及账龄较长的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	对单项金额不重大且有客观证据表明发生的减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例

11. 存货√适用 □不适用1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，以及与建造合同相关的已完工尚未结算款项等。主要包括原材料、低值易耗品、周转材料、库存商品、在产品和已完工尚未结算款项等项目。2、发出存货的计价方法公司存货采用实际成本法核算，一般生产性及经营性存货发出材料采用加权平均法结转成本，与工程施工相关的存货采用个别计价法。本公司主要业务为工程建设施工活动，公司工程施工成本按以下要点进行确定：

①明确工程施工成本的核算对象，一般情况下是以具有独立施工图预算的单位工程为成本核算对象，并结合实际状况对建造合同进行分立或合并。②区别工程建造施工过程中所发生费用的归集原则：凡是与一定种类或数量的建筑施工产品相联系的费用，按建筑施工产品对象进行归集；与费用所发生会计期间相关费用如管理费用、销售费用、财务费用等作为期间费用。③对按建造施工产品归集的费用，按经济内容一般可分为：直接人工费、直接材料费、机械使用费、其他直接费、分包费、间接费。④在做好工程施工主体投标前应重视基础工作，如：建立健全各项工程所用实物的计量，收领退存制度，建立健全对施工建造过程完整记录工作制度。⑤对工程施工过程中所发生的各项费用，必须设置必要的账册，以审核无误、手续齐全的原始凭证为依据，按照成本核算对象、成本项目进行审核。⑥建造合同中所涉及的存货项目：建造合同按实际成本计量，包括合同签订至合同履行完毕止所发生的与执行合同有关的成本费用。在工程施工中期的某个资产负债表日，在建的工程施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为正数时作为“工程施工-已完工尚未结算款”在存货项目中列示，在建的工程施工合同累计已发生的成本及累计已确认的毛利的和减去已结算的价款的差额为负数时作为“工程结算-已结算尚未完工款”在预收款项项目中列示；在工程竣工决算后，应将工程施工的借方余额与工程结算的贷方余额对冲结转，两者相抵后余额为零。3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过继续加工、生产的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。建造合同形成的工程施工存货，如某工程施工过程中某个资产负债表期末，建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，借记“资产减值损失”科目，贷记“存货跌价准备-工程施工合同预计损失准备”科目。若工程施工完成或工程施工建造过程中某个资产负债表日减记工程施工存货项目的影响因素已消失，即该时点合同预计总收入大于合同预计总成本，则应将减记的跌价金额予以回复，在原计提的减值金额内转回，借记“存货跌价准备-工程施工合同预计损失准备”，贷记“主营业务成本-工程施工结算成本”。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12. 长期股权投资√适用 □不适用1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

13. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	3-5	2.38-4.85
施工机械	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.7
生产设备	年限平均法	10-12	3-5	7.92-9.7
仪器及试验设备	年限平均法	5-10	3-5	9.5-19.4
运输设备	年限平均法	5-10	3-5	9.5-19.4
电子设备及其他	年限平均法	3-8	3-5	11.88-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 □不适用融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14. 在建工程√适用 □不适用本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后再按照实际成本调整原估价，不调整原已计提的折旧金额，调整价值部分在该项固定资产剩余年限计提折旧。期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

15. 借款费用√适用 □不适用1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

17. 长期资产减值√适用 □不适用长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18. 长期待摊费用√适用 □不适用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20. 预计负债√适用 □不适用当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21. 收入√适用 □不适用1、销售商品本公司销售的建材物资商品在同时满足下列条件时，视为商品所有权上的主要风险和报酬转移，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：商品已按购货方要求运送至指定地点，并与购货方授权的接收人员完成验收交付。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。2、让渡资产使用权本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。3、提供劳务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合理的方法确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。4、建造合同收入①在工程施工建造合同履行过程的某个资产负债表日，根据工程施工合同结果能否可靠估计，分别对待：

第一：如果工程施工合同的结果能够可靠地估计，企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认工程合同收入和工程合同费用。合同的完工进度一般情况下是按累计已发生的成本占合同预计总成本的比例来确定。建造合同结果能够可靠估计是指同时满足以下条件：A、合同总收入能够可靠计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际已发生的成本能清楚区分和可靠计量；D、合同的完工进度和为完成整个合同尚需发生的成本能够可靠确定。第二：如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用；若合同成本不能够收回的，不能收回的金额应当在发生时立即作为工程合同费用，不确认合同收入。②按规定确认工程合同收入和工程合同费用时，按当期确认的工程合同费用，借记“主营业务成本”科目，按当期确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。第一、如果某个资产负债表日合同预计总成本将超过合同预计总收入，应将预计损失立即确认为当期费用，借记“资产减值损失”科目，贷记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目。第二、在合同执行中期某个资产负债表日，若该时点合同预计总成本小于合同预计总收入，在确认工程合同收入、费用时，应转销合同预计损失准备，按确认的工程合同费用，借记“主营业务成本”科目，按确认的工程合同收入，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。同时，按相关工程施工合同预计损失准备，借记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目，贷记“主营业务成本”科目。第三、在合同竣工决算日确认工程合同收入、合同费用，转销以前合同预计损失准备时，应按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的工程合同费用后的余额，借记“主营业务成本”科目，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的工程合同收入后的余额，贷记“主营业务收入”科目，按其差额，借记或贷记“工程施工——合同毛利”科目。同时，按相关工程施工合同已计提的预计损失准备，借记“存货跌价准备——合同预计损失准备”科目，贷记“主营业务成本”科目。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助的确认时点按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。政策性优惠贷款贴息的会计处理（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%
教育费附加	流转税额	5%

注1：根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。因此，在2016年5月1日前，本公司及其子公司按工程结算收入缴纳3%的营业税、按其他业务收入缴纳5%的营业税。自2016年5月1日起，本公司及其下属子公司对提供工程施工劳务分别视不同情况执行3%或11%的增值税税率：对于2016年5月1日前已开工并经主管税务机关备案批准的实行简易征收3%的增值税率，其他按建筑施工劳务实行11%、10%的增值税率。注2：报告期内本公司及除浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限公司、宁波新力水泥制品有限公司、上饶广天建筑构件有限公司外其他子公司适用17%、16%的增值税税率，具体如下：

注2-1：浙江广天构件股份有限公司姚江分公司、宁波广天新型建材有限公司、上饶广天建筑构件有限公司分别由宁波市江北区国家税务机关、宁波市科技园区国家税务局、上饶市信州区国税局 认定为一般纳税人，执行税率为17%、16%。依据国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知财税[2014]57号 “一般纳税人销售自产的商品混凝土（仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土），可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税”，上述公司在报告期内执行税率为3%；注2-2：宁波市政工程建设集团股份有限公司所属子公司宁波新力水泥制品有限公司按财税[2014]57号文，在报告期内增值税率为3%。注2-3：根据财政部及国家税务总局财税[2013]37号《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》本公司所属子公司浙江广天构件股份有限公司下属宁波广天顺安运输有限公司执行11%、10%增值税税率；设备租赁分公司及设计分公司按小规模纳税人实行简易征收办法，执行3%的增值税税率；宁波市明州建筑设计院有限公司设计费收入执行6%增值税税率。宁波冶金勘察设计研究股份有限公司勘察设计收入执行6%增值税税率。注3：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物，出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为，出口退税率调整至10%。注4：本公司及除宁波建达起重设备安装有限公司、宁波新宇监理有限公司外其他各子公司，报告期均按《中华人民共和国企业所得税法》适用25%的企业所得税税率。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
宁波建达起重设备安装有限公司（注4-1）	25
宁波新宇监理有限公司（注4-2）	10

注4-1：经宁波江东区地方税务局审批，该企业属于小型微利企业，按核定征收方式缴纳企业所得税。税务机关核定的应税所得率为8%，应纳税所得额按收入的8%计算确定，适用税率为25%；注4-2：公司为小型微利企业，企业所得税率为10%。注5：本公司及子公司分别按照其在地区税务局申报的流转税额的7%或5%、3%、2%计算缴纳城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加。

七、 合并财务报表项目注释1、 货币资金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	732,348.45	549,867.00
银行存款	2,176,849,784.27	1,788,044,865.30
其他货币资金	272,363,959.44	553,277,005.48
合计	2,449,946,092.16	2,341,871,737.78
其中：存放在境外的款项总额	15,668,903.94	11,852,721.91

其他说明期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金余额为26,235,909.93元，期末到期日三个月以上的其他货币资金余额为94,351,628.23元。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,479,040.17	30,223,679.24
商业承兑票据	137,671,187.43	128,822,968.94
合计	167,150,227.60	159,046,648.18

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	253,033,835.94
商业承兑票据		102,996,129.32
合计	253,033,835.94	102,996,129.32

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	276,154,494.01	6.39	116,919,039.99	42.34	159,235,454.02	295,476,038.79	8.11	120,860,679.59	40.90	174,615,359.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,014,163,860.40	92.88	238,127,778.39	5.93	3,776,036,082.01	3,310,537,671.32	90.88	198,594,286.16	6.00	3,111,943,385.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	31,624,178.09	0.73	25,730,540.50	81.36	5,893,637.59	36,722,178.09	1.01	26,600,140.49	72.44	10,122,037.60
合计	4,321,942,532.50	/	380,777,358.88	/	3,941,165,173.62	3,642,735,888.20	/	346,055,106.24	/	3,296,680,781.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 （按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
盛宏永（九江）实业发展有限公司	22,300,000.00	6,690,000.00	30.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
太仓康来特房地产开发有限公司	13,300,000.00	2,660,000.00	20.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
宁波香格房地产开发有限公司	19,454,455.00	9,727,227.50	50.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
苍南浙福数码家电城开发有限公司	54,214,172.38	16,264,251.71	30.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
浙江华越置业有限公司	74,600,000.00	29,840,000.00	40.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
兰溪市喜瑞地产发展有限公司	23,312,270.00	13,987,362.00	60.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
浙江缙云路网物流	13,230,000.00	6,615,000.00	50.00	涉及诉讼，按谨慎性

有限公司				原则计提坏账
杭州森淼房地产开发有限公司	18,331,089.33	18,331,089.33	100.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
镇江深国投商用置业有限公司	17,738,693.30	8,869,346.65	50.36	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
宁波广隆房地产开发有限公司	19,673,814.00	3,934,762.80	20.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
合计	276,154,494.01	116,919,039.99	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	2,671,680,945.75	80,150,428.37	3.00
1年以内小计	2,671,680,945.75	80,150,428.37	3.00
1至2年	559,367,616.11	55,936,761.61	10.00
2至3年	307,400,857.57	46,110,128.64	15.00
3年以上
3至4年	108,749,773.61	21,749,954.72	20.00
4至5年	52,800,539.90	10,560,107.98	20.00
5年以上	118,101,985.26	23,620,397.05	20.00
合计	3,818,101,718.20	238,127,778.37	6.24

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面 余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面 余额	计提比例 (%)	坏账 准备
待转销项税	196,062,142.20			245,229,277.66
合 计	196,062,142.20			245,229,277.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
金行大酒店有限公司	8,950,000.00	8,950,000.00	2-3年	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
山东荷泽热电有限公司	7,444,767.10	7,444,767.10	5年以上	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账

宁波康来特房地产开发有限公司	5,100,000.00	1,020,000.00	1-2年内	20.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
中顺汽车控股有限公司	4,545,000.00	4,545,000.00	5年以上	100.00	业主经营恶化，按谨慎性原则计提
宁波佳泰机械工程有限公司	1,637,895.30	1,637,895.30	5年以上	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
浙江强盛建设工程有限公司	1,530,752.89	1,530,752.89	5年以上	100.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
宁波广隆房地产开发有限公司	1,202,000.00	240,400.00	3-4年	20.00	企业经营状况恶化，按谨慎性原则计提坏账
宁波第五医院	1,065,047.00	213,009.40	4-5年	20.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
宁波东钱湖投资开发有限公司	78,001.80	78,001.80	5年以上	100.00	账龄较长，估计难以收回，按谨慎性原则计提坏账
宁波鄞州工业园区开发建设有限公司	70,714.00	70,714.00	4-5年	100.00	账龄较长，估计难以收回，按谨慎性原则计提坏账
合计	31,624,178.09	25,730,540.49

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额41,800,070.55元；本期收回或转回坏账准备金额7,077,817.91元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
太仓康来特房地产开发有限公司	1,180,000.00	款项回收
苍南浙福数码家电城开发有限公司	300,000.00	款项回收
宁波日地太阳能电力有限公司	660,000.00	款项回收
宁波南南置业有限公司	450,000.00	款项回收
舟山凤凰岛置业发展有限公司	4,487,817.91	款项回收
合计	7,077,817.91	/

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中电投融和融资租赁有限公司	123,132,909.77	2.85	3,693,987.29
正阳县军耕新能源科技有限公司	111,611,822.64	2.58	22,911,372.75
四川雄州实业有限责任公司	87,947,242.50	2.03	2,638,417.28
广饶盛祈光伏能源有限公司	84,950,406.58	1.97	4,661,253.97
中国人民解放军第三〇七医院	194,136,450.30	4.49	5,824,093.51
合 计	601,778,831.79	13.92	39,729,124.79

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	388,463,941.20	69.62	289,608,910.36	73.50
1至2年	113,134,192.83	20.27	46,455,580.28	11.79
2至3年	15,825,844.33	2.84	43,378,818.20	11.01
3年以上	40,590,515.67	7.27	14,604,443.03	3.70
合计	558,014,494.03	100.00	394,047,751.87	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
宁波建工建乐工程有限公司	浙江金乐太阳能科技有限公司	70,965,998.37	1-2年	工程项目未到结算期
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浙江现代建工集团有限公司	22,548,816.60	1-2年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	宁波甬城配电网建设有限公司江北分公司	6,976,950.00	3年以上	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	九江市华凯建筑装饰工程有限公司	5,434,156.90	1-2年	工程项目未到结算期
宁波建工建乐工程有限公司	四川省南充市水电工程有限公司	4,770,000.00	2-3年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	南昌宏运沙石贸易有限公司	4,433,970.79	1-2年	工程项目未到结算期
宁波建工建乐工程有限公司	山东盛世达电力工程有限公司	4,008,035.00	1-2年	工程项目未到结算期
宁波建工工程集团有限公司	宁波高新区亦凡森基础工程队	4,000,000.00	1-2年	工程项目未到结算期
合 计		123,137,927.66

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
浙江金乐太阳能科技有限公司	70,965,998.37	12.72
浙江现代建工集团有限公司	22,548,816.60	4.04
宁波晶盛物资有限公司	11,152,908.96	2.00
宁波纯鑫物资有限公司	9,335,123.90	1.67
中基宁波集团股份有限公司	9,330,332.23	1.67
合 计	123,333,180.06	22.10

5、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,528,581,909.24	98.74	121,661,279.45	7.96	1,406,920,629.79	1,185,348,594.93	98.39	95,619,821.49	8.07	1,089,728,773.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	19,461,420.97	1.26	19,461,420.97	100.00	0.00	19,402,723.05	1.61	19,402,723.05	100.00	0.00
合计	1,548,043,330.21	/	141,122,700.42	/	1,406,920,629.79	1,204,751,317.98	/	115,022,544.54	/	1,089,728,773.44

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内	707,902,650.19	21,237,079.51	3.00
1年以内小计	707,902,650.19	21,237,079.51	3.00
1至2年	219,638,475.94	21,963,847.59	10.00
2至3年	137,070,603.69	20,560,590.55	15.00
3年以上
3至4年	98,277,525.55	19,655,505.11	20.00
4至5年	65,265,819.85	13,053,163.97	20.00
5年以上	125,955,463.58	25,191,092.72	20.00
合计	1,354,110,538.80	121,661,279.45	8.98

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金	12,672,775.85			3,784,673.10
投标保证金	161,798,594.59			186,018,455.27
合 计	174,471,370.44			189,803,128.37

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
宁波压力容器制造有限公司	4,246,436.14	4,246,436.14	5年以上	100.00	多次催收未果，预计难以收回
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	5年以上	100.00	客户资产已被清算，预计难以收回
上海晓磊设备出租公司	2,777,026.00	2,777,026.00	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
周鹏程	2,200,952.25	2,200,952.25	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
上海华信世纪建筑工程有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
其他账龄较长已无法收回的小额应收款	5,837,006.58	5,837,006.58	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
合计	19,461,420.97	19,461,420.97	—

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额26,100,155.88元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,672,775.85	3,784,673.10
对外单位的押金、保证金	313,688,594.59	420,464,607.91
往来款项	1,221,681,959.77	780,502,036.97
合计	1,548,043,330.21	1,204,751,317.98

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中经云数据存储科技（北京）有限公司	往来款	185,000,000.00	1-3年	11.95	19,950,000.00
宁波宏泰房地产开发有限公司	保证金	116,500,000.00	1年内	7.53	3,495,000.00
重庆国际信托股份有限公司	往来款	81,030,000.00	1年内	5.23	2,430,900.00
宁波都市房产开发有限公司	往来款及保证金	72,452,263.36	1年内	4.68	2,173,567.90
宁波阪急商业有限公司	保证金	21,600,000.00	2-3年内	1.40	3,240,000.00
合计	/	476,582,263.36	/	30.79	31,289,467.90

6、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	179,261,062.19		179,261,062.19	181,611,247.97		181,611,247.97
在产品	210,392,596.21		210,392,596.21	189,023,567.43		189,023,567.43

库存商品	266,574,828.99		266,574,828.99	280,872,165.69		280,872,165.69
周转材料	6,277,044.65		6,277,044.65	50,175,267.83		50,175,267.83
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产	3,777,047,115.03	111,066,594.56	3,665,980,520.47	4,156,135,597.05	121,758,602.86	4,034,376,994.19
合计	4,439,552,647.07	111,066,594.56	4,328,486,052.51	4,857,817,845.97	121,758,602.86	4,736,059,243.11

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产	121,758,602.86	11,326,333.46		22,018,341.76		111,066,594.56
合计	121,758,602.86	11,326,333.46		22,018,341.76		111,066,594.56

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	62,835,892,139.11
累计已确认毛利	4,328,431,167.07
减：预计损失	111,066,594.56
已办理结算的金额	63,387,276,191.15
建造合同形成的已完工未结算资产	3,665,980,520.47

7、 其他流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	156,562,255.20	128,282,688.21

银行理财产品	9,105,144.00	8,050,000.00
预交各项税费	9,628,078.05	4,673,603.04
合计	175,295,477.25	141,006,291.25

8、 可供出售金融资产(1). 可供出售金融资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：	88,300,000.00		88,300,000.00	88,300,000.00		88,300,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的	88,300,000.00		88,300,000.00	88,300,000.00		88,300,000.00
合计	88,300,000.00		88,300,000.00	88,300,000.00		88,300,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期 增加	本期 减少	期末
宁波设联施工图审查有限公司	300,000.00			300,000.00					15.00
深圳市融美科技有限公司	88,000,000.00			88,000,000.00					20.00
合计	88,300,000.00			88,300,000.00					/

9、 长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
垫付的工程款	87,642,229.73		87,642,229.73	120,092,229.73		120,092,229.73
合计	87,642,229.73		87,642,229.73	120,092,229.73		120,092,229.73	/

注：本公司子公司宁波市政工程集团与浙江现代建工集团有限公司联合承建金华经济开发区330国道改建工程PC+融资项目2标，按项目合同约定，项目建设所需资金由承建方负责筹集并汇入业主方开设的专项账户，再由业主按工程进度拨付工程款，承建方垫付的资金在项目工程项目竣工验收合格后分四年收回。上表长期应收款为截至2018年6月30日公司已垫付的工程款。

10、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
宁波普利凯建筑科技有限公司	37,112,252.34	1,944,612.00		-378,355.72					-38,678,508.62
上海安璇财	281,7			-41,3						240,3

务咨询有限公司	87.07			99.38						87.69
小计	37,394,039.41	1,944,612.00		-419,755.10					-38,678,508.62	240,387.69
合计	37,394,039.41	1,944,612.00		-419,755.10					-38,678,508.62	240,387.69

11、 固定资产(1). 固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	施工机械	生产设备	仪器与实验设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	734,383,561.42	184,432,388.35	79,582,191.97	29,644,221.37	126,542,045.43	41,971,043.79	1,196,555,452.33
2.本期增加金额	78,237,762.10	14,641,629.64	8,970,350.14	2,884,312.42	9,656,095.74	7,941,682.58	122,331,832.62
（1）购置	76,166,145.35	14,641,629.64	8,970,350.14	2,884,312.42	9,656,095.74	7,941,682.58	120,260,215.87
（2）在建工程转入	2,071,616.75						2,071,616.75
（3）企业合并增加
3.本期减少金额		6,415,679.24	2,196,313.84	68,600.00	16,989,114.18	669,043.97	26,338,751.23

（1）处置或报废		6,415,679.24	2,196,313.84	68,600.00	16,989,114.18	669,043.97	26,338,751.23
4.期末余额	812,621,323.52	192,658,338.75	86,356,228.27	32,459,933.79	119,209,026.99	49,243,682.40	1,292,548,533.72
二、累计折旧
1.期初余额	82,794,525.36	102,469,390.84	37,541,908.89	15,539,931.78	89,587,739.20	29,765,354.47	357,698,850.54
2.本期增加金额	13,494,535.34	7,472,615.53	3,095,372.94	5,128,242.23	4,250,054.99	6,338,330.53	39,779,151.56
（1）计提	13,494,535.34	7,472,615.53	3,095,372.94	5,128,242.23	4,250,054.99	6,338,330.53	39,779,151.56
3.本期减少金额		4,925,769.68	2,108,372.21	60,714.17	12,772,791.26	443,840.55	20,311,487.87
（1）处置或报废		4,925,769.68	2,108,372.21	60,714.17	12,772,791.26	443,840.55	20,311,487.87
4.期末余额	96,289,060.70	105,016,236.69	38,528,909.62	20,607,459.84	81,065,002.93	35,659,844.45	377,166,514.23
三、减值准备
1.期初余额	1,890,000.00		1,000,000.00		42,712.86		2,932,712.86
2.本期增加金额

（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	1,890,000.00		1,000,000.00		42,712.86		2,932,712.86
四、账面价值
1.期末账面价值	714,442,262.82	87,642,102.06	46,827,318.65	11,852,473.95	38,101,311.20	13,583,837.95	912,449,306.63
2.期初账面价值	649,699,036.06	81,962,997.51	41,040,283.08	14,104,289.59	36,911,593.37	12,205,689.32	835,923,888.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	10,711,120.87	1,408,641.12	1,890,000.00	7,412,479.75
生产设备	4,530,949.63	2,515,801.61	1,000,000.00	1,015,148.02

(3). 通过经营租赁租出的固定资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	14,203,846.77
合计	14,203,846.77

12、 在建工程(1). 在建工程情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公用房	13,288,473.52		13,288,473.52	1,435,729.93		1,435,729.93
生产用房	45,099,759.54		45,099,759.54	22,404,115.17		22,404,115.17
合计	58,388,233.06		58,388,233.06	23,839,845.10		23,839,845.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

余姚厂房

30,000,000.00

22,018,115.17

5,927,994.06

27,946,109.23

93.15

93.15

自有资金

合计

30,000,000.00

22,018,115.17

5,927,994.06

27,946,109.23

/

/

/

/

13、 无形资产(1). 无形资产情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	309,488,167.73	7,717,745.42	12,600,300.00	11,431,700.00	341,237,913.15
2.	40,464,301.55	513,529.75	766,141.04		41,743,972.34

本期增加金额
(1)购置	40,464,301.55	513,529.75	766,141.04		41,743,972.34
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	349,952,469.28	8,231,275.17	13,366,441.04	11,431,700.00	382,981,885.49
二、累计摊销
1.期初余额	45,538,509.24	4,574,960.65	6,300,150.00	5,715,850.20	62,129,470.09
2.本期增加金额	6,003,611.73	1,690,867.92	436,328.07		8,130,807.72
（1）计提	6,003,611.73	1,690,867.92	436,328.07		8,130,807.72
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	51,542,120.97	6,265,828.57	6,736,478.07	5,715,850.20	70,260,277.81
三、减值准备
1.期初余额

2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	298,410,348.31	1,965,446.60	6,629,962.97	5,715,849.80	312,721,607.68
2.期初账面价值	263,949,658.50	3,142,784.77	6,300,150.00	5,715,849.80	279,108,443.07

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

14、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置
购买宁波市政集团形成的商誉	155,608,796.03					155,608,796.03
购买南非安兰证券形成的商誉	33,708,127.81					33,708,127.81
购买浙江置华建设形成的商誉	5,581,203.60					5,581,203.60
购买浙江普利凯形成的商誉		86,086.17				86,086.17
合计	194,898,127.44	86,086.17				194,984,213.61

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用期末对取得的商誉进行减值测试时，将被收购公司整体视为一个资产组。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据该公司管理层批准的财务预测为基础的现金流量预测来确定。所采用的平均增长率与该公司目前所处的经营环境、发展规划及历史经营业绩基本相符，现金流折现时所采用的是反映相关与该公司及行业规模特定风险适用的折现率。减值测试结果显示，上述在企业合并中产生的商誉并未减值，本年末无需计提减值准备。15、 长期待摊费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费用	2,188,064.30	754,271.79	714,017.24		2,228,318.85
合计	2,188,064.30	754,271.79	714,017.24		2,228,318.85

16、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	634,469,640.72	158,617,410.18	584,112,126.68	146,028,031.68
内部交易未实现利润
可抵扣亏损	79,525,440.64	19,881,360.16	64,203,577.98	16,050,894.49
合计	713,995,081.36	178,498,770.34	648,315,704.66	162,078,926.17

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用(4). 未确认递延所得税资产明细√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,429,726.00	1,656,839.82
可抵扣亏损	31,773,842.91	31,773,842.91
合计	33,203,568.91	33,430,682.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	31,773,842.91	31,773,842.91
合计	31,773,842.91	31,773,842.91	/

17、 其他非流动资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
临时设施	12,513,458.70	10,273,217.94
对宁波建乐东城木业有限公司债权性投资（注）	2,280,000.00	2,280,000.00
合计	14,793,458.70	12,553,217.94

其他说明：

本公司所属子公司宁波建工建乐工程有限公司对宁波建乐东城木业有限公司原投资持股比例为19%，根据投资协议，宁波建工建乐工程有限公司不参与对被投资方的经营管理及财务决策，仅按投资协议收取固定收益，根据企业会计准则的相关规定，在其他非流动资产列报。

18、 短期借款(1). 短期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	101,600,000.00
抵押借款	224,210,000.00	161,000,000.00
保证借款	4,049,000,000.00	3,268,926,675.20
信用借款	378,016,736.00	385,000,000.00
抵押+保证借款	78,500,000.00	104,500,000.00
合计	4,831,326,736.00	3,919,426,675.20

19、 衍生金融负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浦发银行大宗商品衍生品融资（注）		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

其他说明:

注:公司与上海浦东发展银行股份有限公司达成中国银行间市场金融衍生产品交易协议、补充协议及交易授信协议。银行核定本公司的大宗商品衍生品总额度为1.2亿，所用产品种类为大宗商品衍生品融资等，本次协议金融衍生品交易是双方以一对一方式达成，按双方的具体要求拟定交易条款的金融衍生合约。2017年1月至2月，公司先后与银行成交上期所螺纹钢1802商品欧式期权组合-现金交割交易6,500.00万元、4,000.00万元、1,500.00万元。行权日分别为2018年1

月19日、2018年2月2日、2018年2月7日。截至2018月6月30日，所有交易已全部行权，所有款项均已支付完毕。

20、 应付票据√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	46,516,239.87	54,928,109.54
银行承兑汇票	431,098,706.40	393,755,118.47
合计	477,614,946.27	448,683,228.01

21、 应付账款(1). 应付账款列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,487,876,173.31	3,131,991,759.60
1年以上	1,457,146,471.44	1,487,949,762.27
合计	3,945,022,644.75	4,619,941,521.87

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江广天建筑劳务有限公司	134,960,646.33	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波天久建筑劳务有限公司	45,621,071.71	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波同润鼎贸易有限公司	34,050,779.98	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波博励建材有限公司	17,047,949.41	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
宁波金鑫商品混凝土有限公司	13,869,856.75	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
西藏北控清洁能源科技发展有限公司	12,350,000.00	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
鄞州高桥新欣采石场	10,236,143.92	工程项目未决算导致与供应商结算滞后
合计	268,136,448.10	/

22、 预收款项(1). 预收账款项列示√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	331,621,194.74	179,320,494.77
已结算尚未完工款	181,536,313.50	123,377,679.17
合计	513,157,508.24	302,698,173.94

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波市康宁医院	4,517,354.00	未获业主计量确认
浙江新旺建设工程公司（福达刀片厂）	4,135,131.50	未获业主计量确认
杭州华为	3,870,337.57	未获业主计量确认
中铁隧道集团有限公司（地铁）	2,122,863.10	未获业主计量确认
宁波鸿晨建设有限公司（易通建设绿地中心）	2,000,001.50	未获业主计量确认
宁波供销商业发展有限公司	1,597,872.00	未获业主计量确认
中铁十三局集团有限公司（地铁）	1,540,315.71	未获业主计量确认
嘉兴秀洲学校	1,187,112.00	未获业主计量确认
抚州万景房地产开发有限公司	1,068,974.55	未获业主计量确认
山东泉能新能源有限公司	868,580.00	未获业主计量确认
合计	22,908,541.93	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
累计已发生成本	7,550,064,303.81
累计已确认毛利	435,429,613.36
减：预计损失
已办理结算的金额	8,167,030,230.67
建造合同形成的已完工未结算项目	-181,536,313.50

23、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	43,678,489.21	239,124,045.95	272,967,250.82	9,835,284.34
二、离职后福利-设定提存计划	35,221.44	18,693,427.22	17,253,042.08	1,475,606.58
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	43,713,710.65	257,817,473.17	290,220,292.90	11,310,890.92

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,254,113.94	200,244,477.84	236,808,915.39	6,689,676.39
二、职工福利费		11,873,810.24	11,722,883.24	150,927.00
三、社会保险费	32,862.16	13,145,342.11	12,267,756.70	910,447.57
其中：医疗保险费	21,675.72	11,320,017.25	10,451,209.44	890,483.53
工伤保险费	1,970.52	963,497.79	960,545.54	4,922.77
生育保险费	9,215.92	861,827.07	856,001.72	15,041.27
四、住房公积金		11,273,420.40	10,368,848.40	904,572.00
五、工会经费和职工教育经费	391,513.11	2,586,995.36	1,798,847.09	1,179,661.38
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	43,678,489.21	239,124,045.95	272,967,250.82	9,835,284.34

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	32,265.66	18,049,408.19	16,667,536.31	1,414,137.54
2、失业保险费	2,955.78	644,019.03	585,505.77	61,469.04
3、企业年金缴费
合计	35,221.44	18,693,427.22	17,253,042.08	1,475,606.58

24、 应交税费√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,377,535.66	6,459,716.18
消费税
营业税	1,847,800.87	1,875,315.81
企业所得税	42,034,108.17	42,562,106.59
个人所得税	1,060,530.96	4,298,906.89
城市维护建设税	2,443,448.68	3,744,766.54
房产税	1,359,960.89	1,570,296.86
土地使用税	852,369.60	745,484.41
教育费附加	953,718.73	1,902,359.61

地方教育费附加	891,298.12	608,547.66
水利基金	1,213,334.98	1,383,153.49
其他税费	224,852.54	12,769.11
合计	63,258,959.20	65,163,423.15

25、 应付利息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息	13,720,599.48	7,149,051.87
划分为金融负债的优先股\永续债利息
长期借款应付利息	131,944.44	122,708.33
合计	13,852,543.92	7,271,760.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用其他说明：

□适用 √不适用

26、 应付股利√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	69,515,145.89	989,545.89
划分为权益工具的优先股\永续债股利
合计	69,515,145.89	989,545.89

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司少数股东未领取。

27、 其他应付款(1). 按款项性质列示其他应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包单位押金或保证金	182,131,377.11	193,490,633.65
其他往来款项	1,350,127,388.17	874,059,251.56
合计	1,532,258,765.28	1,067,549,885.21

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波华宁建设开发有限公司	120,500,000.00	往来款
宁波市华宁投资有限公司	49,680,724.61	往来款
宁波市江东区东郊街道宁江股份经济合作社	41,819,082.18	履约保证金
温州市中梁梦置业有限公司	41,077,078.00	往来款
宁波阿鲁亚德胜隔离开关有限公司	18,000,000.00	往来款
合计	271,076,884.79	/

其他说明□适用 √不适用

28、 1年内到期的非流动负债√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	46,000,000.00	32,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
合计	46,000,000.00	32,000,000.00

29、 其他流动负债其他流动负债情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
待转销项税	196,062,142.20	245,229,277.66
合计	196,062,142.20	245,229,277.66

30、 长期借款(1). 长期借款分类√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款

抵押借款
保证借款	100,000,000.00	145,000,000.00
信用借款	30,000,000.00
信托贷款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	280,000,000.00	295,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用保证借款利率区间为4.75%-5.51%，委托借款利率为4.90%。31、 专项应付款√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府拨付的专项资金	1,400,000.00			1,400,000.00
合计	1,400,000.00			1,400,000.00	/

其他说明：

注：专项应付款中，40万元系本公司收到的由宁波市财政局根据宁波市财政局、宁波市总部经济发展领导小组办公室联合下发的甬财政工【2012】1378号文件《关于下达2012年宁波市优势总部企业激励资金的通知》拨付本公司专款专用的激励资金；100万元系本公司收到的由宁波市财政局、宁波市总部经济发展领导小组办公室联合下发的甬财政工【2013】1543号文件《关于下达2013年宁波市优势总部企业激励资金的通知》拨付本公司专款专用的激励资金。32、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助
宁波市政集团本部土地拆迁补偿	27,928,452.23		384,916.30	27,543,535.93	与资产相关的拆迁补偿款
合计	27,928,452.23		384,916.30	27,543,535.93	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁波市政集团本部土地	27,928,452.23			384,916.30	27,543,535.93	与资产相关

拆迁补偿
合计	27,928,452.23			384,916.30	27,543,535.93	/

其他说明：

√适用 □不适用注：本公司子公司宁波市政集团本部于2014年收到拆迁补偿款41,825,944.00元，收到的补偿款中用于弥补拆迁损失的金额为11,318,078.60元，用于补偿拆迁后新建资产的金额为30,507,865.40元，计入递延收益并按照资产使用年限分摊。本年分摊递延收益384,916.30元。

33、 股本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	976,080,000.00						976,080,000.00

34、 资本公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	515,679,099.70			515,679,099.70
其他资本公积
合计	515,679,099.70			515,679,099.70

35、 专项储备√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,921,158.40	137,297,425.87	138,329,474.41	1,889,109.86
合计	2,921,158.40	137,297,425.87	138,329,474.41	1,889,109.86

36、 盈余公积√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,536,312.05			96,536,312.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金

其他
合计	96,536,312.05			96,536,312.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无37、 未分配利润√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	995,146,520.93	870,352,713.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	995,146,520.93	870,352,713.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	111,223,279.81	99,269,740.23
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	68,325,600.00	68,325,600.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	1,038,044,200.74	901,296,854.14

38、 营业收入和营业成本√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,624,416,183.74	7,067,872,876.38	6,546,984,470.88	6,069,273,030.55
其他业务	34,982,147.28	18,628,703.62	38,408,706.15	7,302,887.49
合计	7,659,398,331.02	7,086,501,580.00	6,585,393,177.03	6,076,575,918.04

39、 税金及附加√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税	478,863.26	1,920,085.53
城市维护建设税	8,054,742.70	10,571,032.86
教育费附加	5,769,921.48	7,726,609.16
资源税
房产税	2,201,094.76	1,788,811.96

土地使用税	1,097,826.24	966,492.74
车船使用税	46,389.60	985,981.23
印花税	5,360,800.84	1,899,655.09
水利基金	21,863.31	968,486.72
其他	119,838.55	947,756.44
合计	23,151,340.74	27,774,911.73

40、 销售费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
装卸运输费	18,249,868.29	6,433,668.20
销售人员工资	777,408.50	512,508.30
业务经费	1,134,710.89	137,820.87
修理费	1,716.21	2,823.08
广告费	184,195.08	44,870.06
其他	337,377.19	24,691.72
合计	20,685,276.16	7,156,382.23

41、 管理费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	123,776,980.56	121,359,161.11
办公运营费用	24,615,289.55	19,475,934.34
折旧摊销费用	19,834,925.82	14,764,817.80
业务招待费	10,846,427.81	8,823,740.42
研发费	53,139,655.67	12,746,323.52
中介、诉讼、咨询费用	6,504,570.19	4,035,926.70
差旅费用	5,235,209.16	6,520,741.72
其他费用	352,170.25	1,373,696.12
合计	244,305,229.01	189,100,341.73

42、 财务费用√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	115,815,124.66	111,965,495.35
减：利息收入	-31,972,208.06	-10,329,041.55

汇兑损失	23,487.17	4,508.92
减：汇兑收益	-2,479,692.81
手续费支出	4,275,724.21	3,705,255.56
合计	85,662,435.17	105,346,218.28

43、 资产减值损失√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	60,749,275.51	21,754,154.52
二、存货跌价损失	-10,692,008.30	-7,569,084.10
三、可供出售金融资产减值损失		9,000,000.00
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	50,057,267.21	23,185,070.42

44、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-419,755.10	-2,832,090.92
处置长期股权投资产生的投资收益	8,799,986.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益	100,000.00	100,000.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
其他	-59,800.00
合计	8,420,430.91	-2,732,090.92

45、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		86,376.57
其中：固定资产处置利得		86,376.57
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	3,325,194.06	509,186.31	3,325,194.06
其他	449,177.54	1,433,336.99	449,177.54
合计	3,774,371.60	2,028,899.87	3,774,371.60

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政补贴款	2,789,330.19	8,960.00	与收益相关
宁波市政集团拆迁补偿	384,916.30	384,916.31	与收益相关
财政奖励款	95,000.00	100,000.00	与收益相关
税收返还款	55,947.57		与收益相关
其他政府补贴		15,310.00	与收益相关
合计	3,325,194.06	509,186.31	/

46、 营业外支出√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	551,329.45	193,068.32	551,329.45
其中：固定资产处置损失	551,329.45	193,068.32	551,329.45
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠		35,300.00
罚款支出	648,833.37		648,833.37
其他	524,138.66	1,245,275.36	524,138.66
合计	1,724,301.48	1,473,643.68	1,724,301.48

47、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	65,931,029.28	54,576,880.16
递延所得税费用	-16,419,844.17	-952,979.73
合计	49,511,185.11	53,623,900.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	162,575,315.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,643,828.80
子公司适用不同税率的影响	677,688.81
调整以前期间所得税的影响	1,243,821.58
非应税收入的影响	-1,517,254.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	162,208.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,943,460.73
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	357,431.50

所得税费用

49,511,185.11

48、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款和收回暂付款	464,332,403.45	267,161,519.24
法院冻结款变动净额	58,496,842.35	18,908,160.92
用于经营活动的3个月以上其他货币及资金变动净额	88,185,412.46	17,398,494.60
收到补贴款	3,637,330.19	124,270.00
利息收入	31,972,208.06	10,329,041.55
收到赔偿款及其他收入	449,177.54	1,241,388.36
合计	647,073,374.05	315,162,874.67

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	11,981,138.7	8,823,740.42
科技费用	53,139,655.67	12,746,323.52
中介、诉讼、咨询费用	6,504,570.19	4,035,926.70
差旅费用	5,235,209.16	6,520,741.72
办公运营费用	24,615,289.55	19,475,934.34
运输装卸费	18,249,868.29	6,433,668.20
其他运营费用	3,857,487.21	2,306,512.96
暂付款和支付暂收款	443,164,648.65	532,017,322.31
合计	566,747,867.42	592,360,170.17

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	1,055,144.00
合计	1,055,144.00

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付浦发银行大宗商品衍生品融资款	120,000,000.00
购买少数股东股权支付的现金		36,481,500.11
合计	120,000,000.00	36,481,500.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无49、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	113,064,130.09	100,453,599.44
加：资产减值准备	50,057,267.21	23,185,070.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,779,151.56	30,311,800.15
无形资产摊销	8,130,807.72	4,826,415.38
长期待摊费用摊销	714,017.24	869,560.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-2,316,611.44	106,691.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	551,329.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	115,815,124.66	111,965,495.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-8,420,430.91	-2,732,090.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,419,844.17	-952,979.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	433,357,616.24	335,124,145.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,024,410,906.81	-91,642,695.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-160,668,999.42	-732,814,559.53
其他
经营活动产生的现金流量净额	-450,767,348.58	-221,299,547.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	2,329,358,554.00	1,529,530,242.62
减：现金的期初余额	2,074,601,944.81	1,652,249,118.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	254,756,609.19	-122,718,875.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,944,612.00
其中：宁波普利凯建筑科技有限公司	1,944,612.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	19,139,004.07
其中：宁波普利凯建筑科技有限公司	19,139,004.07
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额	-17,194,392.07

其他说明:

无

(3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,329,358,554.00	2,074,601,944.81
其中：库存现金	732,348.45	549,867.00
可随时用于支付的银行存款	2,150,613,874.34	1,703,312,113.02
可随时用于支付的其他货币资金	178,012,331.21	370,739,964.79
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	2,329,358,554.00	2,074,601,944.81

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明：

□适用 √不适用50、 所有权或使用权受到限制的资产√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	120,587,538.16	法院冻结款及到期日3个月以上其他货币资金
应收票据
存货
固定资产	183,072,069.06	抵押贷款
无形资产	144,515,699.10	抵押贷款
合计	448,175,306.32	/

51、 外币货币性项目(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金
其中：美元	2,462,034.13	6.6166	16,290,295.02
欧元
港币
人民币
人民币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。√适用 □不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
南非安兰证券公司	南非	南非兰特	经营需要

52、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	753,000.00	其他收益	753,000.00
与收益相关的政府补助	2,940,277.76	营业外收入	2,940,277.76
与资产相关的政府补助	384,916.30	营业外收入	384,916.30

53、 资产处置收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	2,316,611.44
合计	2,316,611.44

54、 其他收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	753,000.00
合计	753,000.00

八、 合并范围的变更1、 非同一控制下企业合并√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 （%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波普利凯建筑科技有限公司	2018年1月31日	47,478,494.63	51.00	现金购买	2018年1月31日	控制权转移且支付股权转让款	27,767,845.13	-193,272.57

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	宁波普利凯建筑科技有限公司
--现金	1,944,612.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	45,533,882.63
--其他
合并成本合计	47,478,494.63
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,392,408.46
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	86,086.17

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	宁波普利凯建筑科技有限公司
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	189,643,838.52	171,652,822.72
货币资金	19,139,004.07	19,139,004.07
应收款项	19,293,386.13	19,293,386.13
预付款项	3,498,108.81	3,498,108.81

其他应收款	1,446,230.03	1,446,230.03
存货	15,092,417.34	15,092,417.34
其他流动资产	22,133.52	22,133.52
固定资产	86,054,752.28	75,623,314.31
在建工程	13,182,741.98	13,182,741.98
无形资产	31,915,064.36	24,355,486.53
负债：	96,717,547.43	96,717,547.43
借款	79,100,000.00	79,100,000.00
应付款项	12,221,743.75	12,221,743.75
递延所得税负债
其他负债小计	5,395,803.68	5,395,803.68
净资产	92,926,291.09	74,935,275.29
减：少数股东权益	45,533,882.63	36,718,284.89
取得的净资产	47,392,408.46	38,216,990.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以资产评估机构出具的评估结果确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
宁波普利凯建筑科技有限公司	36,733,896.62	45,533,882.63	8,799,986.01	以购买日被购买净资产公允价值为基础计量

其他说明：

无

2、 同一控制下企业合并□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
宁波建工工程集团有限公司	浙江宁波	浙江宁波	土建施工	100.00		投资成立
浙江广天构件股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	商品混凝土、管桩销售	74.77		同一控制下企业合并
宁波市明州建筑设计院有限公司	浙江宁波	浙江宁波	建筑设计	100.00		同一控制下企业合并
宁波市政工程建设集团股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	城市建设工程施工	95.00	5.00	非同一控制企业合并
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	浙江宁波	浙江宁波	勘察设计	85.00		非同一控制企业合并
宁波建工建乐工程有限公司	浙江宁波	浙江宁波	土建施工	100.00		非同一控制企业合并
上海雍胜投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	78.40		投资成立
宁波建工投资有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理	100.00		投资成立
上海安旌投资管理有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		投资成立
温州宁建金科投资管理有限公司	浙江温州	浙江温州	投资管理	90.00	10.00	投资成立
宁波普利凯建筑科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	建筑构件设计安装	51.00		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

（1）本公司对宁波市政工程建设集团股份有限公司直接持股比例为95%，通过子公司宁波建工投资有限公司持有宁波市政集团5%股权，合计表决权比例为100%。

（2）本公司对温州宁建金科投资管理有限公司直接持股比例为90%，通过子公司宁波建工工程集团有限公司持有5.00%股权，通过子公司宁波市政工程建设集团持有5.00%的股权，合计表决权比例为100%。

(2). 重要的非全资子公司√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股 比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江广天构件股份有限公司	25.23%	37,350.58	200,000.00	15,554,811.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

期末余额

期初余额

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

流动资产

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

浙江广天构件股份有限公司

735,045,384.34

232,100,288.02

967,145,672.36

689,180,950.33

689,180,950.33

614,524,426.82

221,528,862.94

836,053,289.76

568,183,761.94

568,183,761.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江广天构件股份有限公司	382,690,811.82	10,295,194.21	10,295,194.21	24,018,015.43	340,958,322.76	7,442,568.91	7,442,568.91	-1,605,985.14

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用3、 在合营企业或联营企业中的权益√适用 □不适用

(1). 重要合营企业的主要财务信息□适用 √不适用(2). 重要联营企业的主要财务信息□适用 √不适用(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	240,387.69	333,267.41
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-137,997.93	-555,775.30
--其他综合收益
--综合收益总额	-137,997.93	-555,775.30

十、 与金融工具相关的风险√适用 □不适用本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融资产、应付账款、应付票据、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。（一）风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理按照董事会批准的政策开展。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。（二）主要风险类别及应对1、信用风险信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型城市商业银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供除本公司合并报表范围内的任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。截止2018年6月30日，本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的13.92%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的26.85%。2、流动性风险流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对应付款项等流动负债以及银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、 关联方及关联交易1、 本企业的母公司情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江广天日月集团股份有限公司	宁波	实业项目投资	15,268.00	38.63	38.63

2、 本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海安璇财务咨询有限公司	联营企业

其他说明√适用 □不适用详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、 其他关联方情况√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大洋企业集团有限公司	母公司的全资子公司
浙江广天建昌房地产股份有限公司	母公司的控股子公司
宁波市铜材有限责任公司	母公司的全资子公司
浙江广天日月金属结构有限公司	母公司的全资子公司
宁波市民营企业贷款担保有限公司	母公司的控股子公司
建德市广天三峰矿业有限公司	母公司的控股子公司
浙江广天日月钙业有限公司	母公司的控股子公司
宁波美康盛达置业有限公司	母公司的控股子公司
浙江广天日月严州金属制造有限公司	母公司的全资子公司
宁波广天建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司
余姚广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
余姚中景房地产有限责任公司	母公司的控股子公司
海盐建昌房地产有限公司	母公司的控股子公司
衢州广天建昌房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
宁波福兴昌贸易有限公司	母公司的控股子公司
宁波远望华夏置业发展有限公司	母公司的控股子公司
宁波远望华夏酒店管理有限公司	母公司的控股子公司
关岛祥龙房地产有限公司	母公司的全资子公司
宁波新日月酒店物业股份有限公司	其他
宁波新日月保安服务有限公司	其他
杭州瑞鼎大厦有限公司	其他
宁波市本源物资有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波新日月酒店物业股份有限公司	接受劳务	2,187,372.26	1,415,649.06
宁波新日月保安服务有限公司	接受劳务	127,477.00	78,485.08

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江广天日月集团股份有限公司	提供劳务	20,279,079.15
海盐建昌房地产有限公司	提供劳务	50,943.40	19,116,369.05
宁波普利凯建筑科技有限公司	销售商品		2,309,251.03
宁波远望华夏置业发展有限公司	提供劳务	11,726,143.62	39,500,000.00
浙江广天建昌房地产股份有限公司	提供劳务		283,018.87
宁波美康盛达置业有限公司	提供劳务	173,994.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江广天日月集团股份有限公司	房屋出租	144,380.00	153,403.81
浙江广天建昌房地产股份有限公司	房屋出租	146,699.52	1,091,457.14

本公司作为承租方：

□适用 √不适用关联租赁情况说明□适用 √不适用

(3). 关联担保情况本公司作为担保方√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工工程集团有限公司	40,000,000.00	2018/1/4	2020/12/28	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2017/10/18	2020/10/16	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2017/10/18	2020/10/16	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/1/8	2020/12/4	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/1/5	2020/12/4	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/2	2020/12/7	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/2	2020/12/28	否

宁波建工工程集团有限公司	10,000,000.00	2017/12/7	2020/11/6	否
宁波建工工程集团有限公司	40,000,000.00	2017/12/7	2020/12/6	否
宁波建工工程集团有限公司	40,000,000.00	2017/11/8	2020/11/8	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否
宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2017/8/2	2020/8/1	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2017/10/30	2020/9/27	否
宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/1/5	2020/9/27	否
宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/1/5	2020/12/17	否
宁波建工工程集团有限公司	100,000,000.00	2018/1/19	2020/9/22	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	23,000,000.00	2018/3/7	2020/10/7	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	25,000,000.00	2018/2/8	2020/10/10	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/3/9	2020/10/24	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	59,800,000.00	2018/4/13	2020/9/30	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/8/4	2020/8/3	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/11/16	2020/11/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/1/12	2021/1/12	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/1/15	2021/1/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2018/2/26	2021/2/26	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2018/2/1	2021/2/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	39,000,000.00	2018/4/2	2021/4/1	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2018/4/26	2021/4/25	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000.00	2017/10/30	2020/9/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/1/2	2020/9/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2018/3/30	2021/3/30	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2018/5/10	2021/5/10	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/5/25	2021/5/25	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/7/14	2020/7/14	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	80,000,000.00	2018/5/18	2020/11/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/4/27	2021/4/27	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2017/12/18	2020/12/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/11/28	2020/11/28	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/1/16	2021/1/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2018/3/20	2021/3/13	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2017/11/21	2020/11/21	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2018/4/23	2021/4/23	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2018/5/18	2021/5/18	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2018/2/14	2021/2/14	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	55,000,000.00	2018/3/26	2021/3/26	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	65,000,000.00	2018/1/2	2021/1/2	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2017/10/12	2020/10/11	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2017/8/15	2020/8/14	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2017/9/7	2020/9/6	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	46,000,000.00	2016/7/18	2021/1/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	35,000,000.00	2018/4/3	2021/2/2	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2018/2/11	2021/2/1	否
宁波建工建乐工程有限公司	20,000,000.00	2018/3/9	2021/3/8	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/4/12	2021/4/12	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/4/17	2021/4/5	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/4/19	2021/3/29	否

宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2018/4/23	2021/4/16	否
宁波建工建乐工程有限公司	20,000,000.00	2017/7/10	2020/7/10	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2017/7/4	2020/7/4	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2018/1/9	2020/7/8	否
宁波建工建乐工程有限公司	20,000,000.00	2018/1/2	2021/1/1	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2017/7/28	2020/7/27	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2017/8/1	2020/7/31	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2017/8/25	2020/8/25	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/4/26	2021/4/26	否
宁波建工建乐工程有限公司	60,000,000.00	2017/7/28	2020/7/28	否
宁波建工建乐工程有限公司	30,000,000.00	2017/8/23	2020/8/23	否
宁波建工建乐工程有限公司	50,000,000.00	2018/1/5	2020/12/26	否
宁波建工建乐工程有限公司	60,000,000.00	2018/1/8	2021/1/8	否
宁波建工建乐工程有限公司	60,000,000.00	2018/1/9	2021/1/9	否
宁波建工建乐工程有限公司	40,000,000.00	2018/1/10	2021/1/10	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2018/1/16	2021/1/16	否
浙江广天构件股份有限公司	16,500,000.00	2018/1/17	2021/1/17	否
浙江广天构件股份有限公司	7,500,000.00	2017/12/7	2020/12/7	否
浙江广天构件股份有限公司	11,000,000.00	2017/11/24	2020/11/24	否
浙江广天构件股份有限公司	18,000,000.00	2017/10/25	2020/10/25	否
浙江广天构件股份有限公司	2,000,000.00	2018/4/19	2021/3/13	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2017/8/9	2020/8/9	否
浙江广天构件股份有限公司	15,000,000.00	2017/8/15	2020/8/15	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2017/7/10	2020/7/10	否
浙江广天构件股份有限公司	4,000,000.00	2018/4/18	2021/4/18	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2018/1/5	2021/1/4	否
浙江广天构件股份有限公司	10,000,000.00	2018/4/25	2021/4/25	否
合计	2,926,800,000.00

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江广天日月集团股份有限公司	75,000,000.00	2018/4/18	2021/6/15	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/9/18	2020/9/17	否
浙江广天日月集团股份有限公司	30,000,000.00	2017/7/4	2020/7/3	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2017/11/3	2020/11/2	否
浙江广天日月集团股份有限公司	40,000,000.00	2018/1/8	2021/1/7	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/2/7	2021/2/6	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/5/18	2021/5/17	否
浙江广天日月集团股份有限公司	50,000,000.00	2018/6/28	2021/6/27	否
合计	375,000,000.00

关联担保情况说明√适用 □不适用1、 控股股东对本公司子公司的担保

担保方

被担保方

担保金额

担保起始日

担保到期日

担保是否 已经履行

					完毕
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	70,000,000.00	2017/8/15	2020/8/15	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	80,000,000.00	2017/10/20	2020/10/20	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2017/9/18	2020/9/18	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2017/9/18	2020/8/20	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	120,000,000.00	2018/1/2	2021/1/2	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/1/5	2020/12/12	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	45,000,000.00	2018/1/5	2020/12/26	否
浙江广天日月集团股份 有限公司	宁波建工工程集团有限公司	5,000,000.00	2018/1/5	2021/1/5	否
合计		450,000,000.00

2、下属子公司之间担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工工程集团有限公司	宁波建工钢结构有限公司	10,000,000.00	2017/10/16	2020/10/16	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波经济开发区建兴物资有限公司	20,000,000.00	2017/10/17	2020/10/17	否
宁波建工工程集团有限公司	宁波经济开发区建兴物资有限公司	30,000,000.00	2017/11/13	2020/11/13	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2017/12/12	2020/12/11	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/2	2020/12/6	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	50,000,000.00	2018/1/5	2020/12/28	否
宁波建工建乐工程有限	宁波建工工程集团有限	50,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否

公司	公司
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	30,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工工程集团有限公司	20,000,000.00	2018/6/22	2021/6/21	否
浙江广天构件股份有限公司	宁波建工广天构件有限公司	9,500,000.00	2018/1/26	2020/1/25	否
浙江广天构件股份有限公司	宁波建工广天构件有限公司	15,000,000.00	2017/11/5	2020/11/6	否
浙江广天构件股份有限公司	宁波广天新型建材有限公司	1,200,000.00	2017/11/29	2020/11/29	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	15,500,000.00	2017/10/9	2020/10/8	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	2,000,000.00	2018/4/12	2020/10/11	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波东兴沥青制品有限公司	5,000,000.00	2017/10/9	2020/9/28	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波新力水泥制品有限公司	50,000,000.00	2018/5/9	2021/5/9	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	4,000,000.00	2018/3/16	2020/9/15	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	1,000,000.00	2018/1/17	2020/7/16	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	5,000,000.00	2018/2/13	2020/12/21	否
宁波市政工程建设集团股份有限公司	宁波甬政园林建设有限公司	3,500,000.00	2017/7/17	2020/7/16	否
合计		421,700,000.00

3、下属子公司对本公司的担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2016/12/28	2021/12/27	否
宁波建工建乐工程有限公司	宁波建工股份有限公司	50,000,000.00	2016/12/28	2021/12/27	否
合计		100,000,000.00

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(5). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江广天日月集团有限公司	162,757.38	4,882.72
应收账款	建德广天建昌房地产开发有限公司			8,929,342.00	1,785,868.40
应收账款	海盐建昌房地产有限公司	6,328,280.00	225,848.40	3,396,396.00	122,891.88
应收账款	杭州瑞鼎大厦有限公司	350,000.00	70,000.00	350,000.00	70,000.00
应收账款	宁波广天建昌房地产有限公司	280,000.00	28,000.00	486,129.20	14,583.88
应收账款	宁波远望华夏酒店管理有限公司	1,124,891.43	33,746.74
应收账款	余姚广天建昌房地产开发有限公司			600,000.00	120,000.00
应收账款	浙江广天建昌房地产股份有限公司	24,136.70	4,827.34	24,136.70	3,620.51
应收账款	宁波美康盛达置业有限公司	1,500.00	45.00
预付款项	宁波建乐东城			1,494,390.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

木业有限公司项目名称

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁波市建隆铜业有限公司		588.96
应付账款	浙江广天日月金属结构有限公司	15,000.00	15,000.00
应付账款	宁波普利凯建筑科技有限公司		43,832.22
其他应付款	浙江广天日月集团股份有限公司	1,711.20	7,253.85
其他应付款	宁波广天建昌房地产有限公司	154,034.50
其他应付款	浙江广天日月金属结构有限公司	40,000.00	40,000.00

十二、 承诺及或有事项1、 重要承诺事项√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额1、开具保函及承兑汇票：

截止2018年6月30日公司保函保证金为73,210,524.68元,用于开立总额为1,113,573,806.26元的保函。其中：本公司开立保函27,600,000.00元，本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开立保函557,092,899.08元，本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开立保函163,901,952.55元，本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司开立保函52,422,463.00元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开立保函277,511,764.00元，本公司下属子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司开立保函30,932,867.63元，本公司下属子公司宁波普利凯建筑科技有限公司开立保函4,111,860.00元。截止2018年6月30日公司银行承兑汇票保证金为49,287,015.45元,用于开具总额为116,484,030.90元的银行承兑汇票。其中：本公司下属子公司宁波建工工程集团有限公司开具银行承兑汇票金额16,500,000.00元，本公司下属子公司宁波建工建乐工程有限公司开具银行承兑汇票金额60,192,025.40元，本公司下属子公司浙江广天构件股份有限公司开具银行承兑汇票金额18,000,000.00元，本公司下属子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司开具银行承兑汇票金额21,792,005.50元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用1、未决诉讼事项

序号

事项名称

事项目前状态

具体案情或查询索引

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
1	本公司与兰溪市喜瑞地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼	公司2015年向金华市中级人民法院提出讼诉后，兰溪市喜瑞地产发展有限公司于当年度申请破产重整。本公司已申报债权。 2018年6月，浙江省高级人民法院作出二审判决后，本公司已向最高人民法院提出再审申请，目前案件处于受理阶段。	诉讼情况详见公司2018年8月1日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司申请再审公告》。 喜瑞地产破产重整相关情况详见本公司于2015年11月20日和2016年1月4日披露于上海证券交易所网站的《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整公告》及《宁波建工股份有限公司工程业主单位重整进展公告》
2	本公司与浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司、浙江华越置业有限公司、杨伯群、杨樑樑申请再审案	双方已达成调解协议	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
3	本公司与中国人民解放军第三〇七医院建设工程施工合同纠纷案	北京市高级人民法院已下达一审判决，现本案已进入执行程序。截止2018年7月，北京307医院已按执行和解协议约定支付本公司工程款及利息196,494,200元，余款按相应的还款计划执行。	本项诉讼判决详见公司2018年2月23日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工涉及诉讼进展公告》
4	本公司与宁波南南置业有限公司破产申请申报债权案	2017年2月镇海区人民法院裁定确认南南置业尚应支付本公司工程款41,553,543元（一期）、127,469,193元（二期），公司有权就工程款以一期、二期工程拍卖所得款项优先受偿；利息可按银行同期贷款利率计算，一期2,294,679元，二期4,058,047元。截止本报告日，公司已累计收到破产债权9000万元。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
5	本公司与浙江华越置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	宁波市中级人民法院已下达一审判决，现本案已进入执行程序	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
6	本公司与浙江路网物流有限公司建设工程合同纠纷案	本案已经浙江丽水市中级人民法院终审判决，维持一审判决的基础上确认本公司对被告应支付的工程款38,371,720元享有建设工程价款优先受偿权。现本案已进入执行程序	本项诉讼判决详见公司2018年1月4日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工涉及诉讼结果公告》
7	本公司与宁波艾迪姆斯运动用品有限公司建设工程施工合同纠纷案	该案进入执行程序后，因无财产可供执行，目前处于程序终结，待有财产时，可恢复执行	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
8	本公司与吉林白山和丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前仍处于执行阶段	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
9	本公司与苍南浙福数码家电城开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	温州仲裁委员会已裁决，浙福数码应向本公司支付工程款 81,578,245.95 元及相应利息，窝工损失 2,274,766 元。 本公司在 81,578,245.95 元工程款范围内就苍南浙福数码家电城广场工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。	诉讼判决详见公司于2018年1月31日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工子公司涉及仲裁结果公告》

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
10	新昌营造有限公司与本公司建设工程施工合同纠纷案	杭州仲裁委员会已终局裁决，根据仲裁结果，双方已经履行完毕，该案已完结。	本项诉讼判决详见公司2018年2月23日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工关于涉及仲裁结果公告》
11	本公司与宁波镇海新恒德房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	现本案处于执行阶段。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
12	本公司与杭州森淼房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案	经杭州市余杭区人民法院一审判决后，双方不服判决均上诉。目前该案正在审理中。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
13	本公司与宁波香格房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	由于目前暂无可供执行财产，该案目前已执行终结，待有其他可供执行财产时可恢复执行。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
14	本公司与盛宏永（九江）实业发展有限公司建设工程合同纠纷案	宁波市中级人民法院作出一审判决，对方不服判决上诉至浙江省高级人民法院，浙江省高院作出撤销一审判决的裁定，并将本案移送江西省九江市中级人员法院审理。目前本案尚在审理中。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
15	本公司与镇江深国投商用置业有限公司建设工程合同纠纷案	根据镇江市润州区人民法院2017年3月28日下发的《执行裁定书》，深国投公司以其房产作价4027.9488万元交付给本公司抵偿债务，利息不足部分继续予以执行，上述房产所有权及土地使用权自裁定送达之时起转移。但因深国投公司于2017年9月6日被镇江市中级人民法院裁定破产，目前案件已进入破产阶段。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
16	本公司与宁波广隆房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	目前处于执行调解协议阶段，截止2018年6月，本公司累计收到工程款2820万元。2018年6月，公司再次起诉要求广隆房地产支付21,354,661元并支付违约金2,217,243元，并要求确认对涉案工程折价或拍卖的价款在上述确定金额范围内享有优先受偿权，宁波市北仑区人民法院已于2018年6月受理。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
17	本公司与宁波千和置业有限公司建设工程合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
18	本公司与宁波第五医院有限公司、太仓康来特房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案	目前处于执行调解协议阶段	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
19	本公司子公司宁波建工工程集团与仪征市晶崴国际大酒店投资有限公司建设工程合同纠纷案	双方已签订调解协议，后因晶崴公司未按约履行付款义务，宁波建工工程集团向仪征市人民法院申请强制执行，并查封了晶崴公司名下银行账户及房产、土地等。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
		2017年9月26日，晶崴公司经仪征市人民法院审查裁定破产。本公司已申报了相应的债券，对方破产管理人于2018年1月31日组织召开第一次债权人会议，会后破产管理人已向本公司支付了部分工程款2000万元。
20	本公司与叶庆峰民事纠纷案	目前处于执行阶段	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
21	本公司与宁波日地太阳能电力有限公司工程项目造价结算纠纷案	017年2月日地太阳能向北仑区人民法院提起诉讼，要求本公司支付修复费18,967,054元。现经双方和解，宁波市北仑区人民法院下达民事调解书，确认日地太阳能在协议签订后七日内支付本公司430万且申请撤回对公司的起诉，双方在该合同项下权利义务两清。截止2018年6月，公司已收到上述款项，该案已完结。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
22	本公司与宁波金地置业有限公司建设工程施工合同纠纷	二审法院判决维持原判，公司已申请强制执行，现执行中。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
23	本公司与宁波新园置业有限公司建设工程施工合同纠纷	本案经宁波市江北区人民法院下发民事判决书，判决双方《建设工程施工合同》解除并支付本公司工程款10,501,657元及相应利息，截止本报告日已执行完毕。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
24	公司子公司宁波建工建乐工程有限公司与奉化市东部新城建设投资有限公司建设工程施工合同纠纷案	目前正在审理中	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
25	本公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波宁兴中基置业有限公司建设工程施工合同纠纷	宁波仲裁委员会审理中	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
26	本公司与黄山市新徽投资有限公司建设工程施工合同纠纷	2017年12月，黄山仲裁委员会下发《裁决书》，裁决黄山新徽投资支付本公司工程款10,433,152.32元及违约金。该案现由黄山市屯溪区人民法院执行中。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
27	章良军与本公司建设工程施工合同纠纷	因鄞江镇悬慈村江宕居住地块一期工程纠纷，原告章良军请求本公司支付工程款19,234,165元及相应利息，并请求宁波亚隆置业有限责任公司在上述工程款及利息范围内承担责任。宁波市海曙区人民法院受理后，原告章良军又向法院撤回起诉。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》

序号	事项名称	事项目前状态	具体案情或查询索引
28	吴积奎与本公司建设工程施工合同纠纷	因白山市新泰大桥东侧春江花园一期项目纠纷，吴积奎要求本公司支付项目承包费39,419,184.40元及相应利息，吴积奎向宁波市鄞州区人民法院起诉后，根据管辖权的相关规定，该案件目前由吉林省白山市中级人民法院管辖。	本项诉讼详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工2018年第一季度报告》
29	浙江中望装饰设计工程有限公司与公司子公司宁波建工工程集团有限公司建设工程施工合同纠纷	中望装饰于2018年5月向法院提起诉讼，要求工程集团支付工程款12,026,968.60元及相应利息。宁波市鄞州区人民法院于2018年5月受理，现审理中
30	本公司与宁波甬邦置业有限公司建设工程施工合同纠纷。	因甬邦置业拖欠工程款，本公司向鄞州区人民法院提起诉讼，要求：1、甬邦置业支付工程款10,311,043元并支付违约金3,262,104.92元及相应利息；2、请求判令本公司在工程价款8,339,014元范围内就涉及工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。鄞州区人民法院2018年7月已受理。
31	公司子公司宁波建工工程集团有限公司、宁波市坤德房地产有限公司与宁波市海曙区高桥镇人民政府建设工程施工合同纠纷。	建工集团和坤德房产向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，要求高桥镇人民政府支付高桥镇蒲家村安置小区（蒲家兰庭）新村建设工程延期利息损失416,098.00元，回购期延期利息损失9,616,524.00元，延期未支付利息29,277,821.00元，建设期利息的利息17,313,411.00元，回购期利息的利息2,431,564.00元，以上共计59,055,418元。目前，海曙区人民法院2018年7月已受理。
32	公司子公司宁波建工工程集团有限公司与宁波世纪华丰房产有限公司建设施工合同纠纷。	因世纪华丰拖欠工程款，建工集团于2018年8月向北仑区人民法院提起诉讼，要求世纪华丰支付工程款53875202.46元及相应利息，并请求判决公司对涉案项目“宁波花样年花郡二期”项目工程折价或以拍卖所得价款在诉请款项范围内优先受偿。北仑区人民法院于2018年8月已受理。	本项诉讼判决详见公司2018年8月11日在上海证券交易所网站披露的《宁波建工涉及诉讼公告》

十三、 其他重要事项1、 分部信息(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用1、分部报告的确定依据与会计政策本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价，分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	分部1	分部2	分部3	分部4	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	6,941,979,651.50	776,015,843.01	168,328,172.65		261,907,483.42	7,624,416,183.74
二、主营业务成本	6,509,381,767.12	672,550,524.14	147,848,068.54		261,907,483.42	7,067,872,876.38
三、对联营和合营企业的投资收益				-419,755.10		-419,755.10
四、资产减值损失	50,693,531.29	4,122,844.21	1,468,528.46		6,227,636.75	50,057,267.21
五、折旧费和摊销费	15,344,468.19	2,569,972.36	1,920,485.27			19,834,925.82
六、利润总额	134,381,989.47	27,023,777.35	1,169,548.38			162,575,315.20
七、所得税费用	38,303,606.23	11,317,782.45	-110,203.57			49,511,185.11
八、净利润	96,078,383.24	15,705,994.90	1,279,751.95			113,064,130.09
九、资产总额	16,826,887,883.66	1,829,959,037.48	274,965,756.48		4,054,584,650.27	14,877,228,027.35
十、负债总额	11,424,409,206.97	1,313,285,512.55	162,643,726.69		892,014,627.61	12,008,323,818.60

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项√适用 □不适用公司于2017年11月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》,并于2017年12月11日召开了2017年第三次临时股东大会审议通过了本次员工持股计划的草案及相关议案。另公司董事会召集和主持员工持股计划首次持有人会议。本次员工持股计划设立后将委托资产管理人成立信托计划进行管理，该信托计划已设立，公司员工已完成认购缴款、召开首次持有人会议、开立证券账户等工作。截止本报告出具日，公司2017年第一期员工持股计划已通过“重庆信托-宁波建工员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。信托计划在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入本公司股票48,177,651股，约占公司总股本的4.94%，成交均价约为人民币 4.03 元/股，成交金额为人民币194,337,582.08元。公司本期员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2018年6月9日起12个月。

十四、 母公司财务报表主要项目注释1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	22,300,000.00	6.21	6,690,000.00	30.00	15,610,000.00	22,300,000.00	12.01	6,690,000.00	30.00	15,610,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	327,765,742.19	91.30	23,278,823.01	7.10	304,486,919.18	154,353,337.39	83.17	14,950,616.02	9.69	139,402,721.37

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,950,000.00	2.49	8,950,000.00	100.00	0.00	8,950,000.00	4.82	8,950,000.00	100.00	0.00
合计	359,015,742.19	/	38,918,823.01	/	320,096,919.18	185,603,337.39	/	30,590,616.02	/	155,012,721.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
盛宏永（九江）实业发展有限公司	22,300,000.00	6,690,000.00	30.00	涉及诉讼，按谨慎性原则计提坏账
合计	22,300,000.00	6,690,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	200,156,329.17	6,004,689.88	3.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	200,156,329.17	6,004,689.88	3.00
1至2年	22,608,284.78	2,260,828.48	10.00
2至3年	55,436,476.86	8,315,471.53	15.00
3年以上
3至4年	8,949,479.86	1,789,895.97	20.00
4至5年	6,752,356.62	1,350,471.32	20.00
5年以上	17,787,329.10	3,557,465.83	20.00
合计	311,690,256.39	23,278,823.01	7.47

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面 余额	计提比例 %	坏账准备	账面 余额	计提比例 %	坏账 准备
应收合并范围内的关联方款项	10,050,344.14			5,627,111.11
待转销项税	6,025,141.66			9,097,029.95
合计	16,075,485.80			14,724,141.06

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额8,328,206.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国人民解放军第三〇七医院	194,136,450.30	54.07	5,824,093.51
威县天海光伏发电有限公司	31,650,000.00	8.82	4,747,500.00
盛宏永（九江）实业发展有限公司	22,300,000.00	6.21	6,690,000.00
洛阳银润置业有限公司	14,429,860.32	4.02	1,442,986.03
肥城盛阳新能源有限公司	13,784,580.00	3.84	2,067,687.00
合计	276,300,890.62	76.96	20,772,266.54

2、 其他应收款(1). 其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	274,405,372.64	94.82	12,701,547.13	4.63	261,703,825.51	177,896,613.04	92.23	11,969,575.84	6.73	165,927,037.2
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	14,977,548.85	5.18	14,977,548.85	100.00	0.00	14,977,548.85	7.77	14,977,548.85	100.00	0.0
合计	289,382,921.49	/	27,679,095.98	/	261,703,825.51	192,874,161.89	/	26,947,124.69	/	165,927,037.2

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	91,802,165.00	2,754,064.95	3.00
其中：1年以内分项
1年以内小计	91,802,165.00	2,754,064.95	3.00
1至2年	250,148.90	25,014.89	10.00
2至3年	330,000.00	49,500.00	15.00
3年以上
3至4年	26,639,279.43	5,327,855.89	20.00

4至5年	16,206,000.00	3,241,200.00	20.00
5年以上	6,519,557.00	1,303,911.40	20.00
合计	141,747,150.33	12,701,547.13	8.96

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末数			期初数
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金	29,000.00			56,620.45
合并范围内关联方往来	132,629,222.31			87,593,852.76
合计	132,658,222.31			87,650,473.21

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
宁波压力容器制造有限公司	4,246,436.14	4,246,436.14	3-4年	100.00	多次催收未果，预计难以收回
上海东兴置业有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	5年以上	100.00	客户资产已被清算,预计难以收回
上海晓磊设备出租公司	2,777,026.00	2,777,026.00	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
周鹏程	2,200,952.25	2,200,952.25	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
上海华信世纪建筑工程有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
其他账龄较长已无法收回的小额应收款	1,353,134.46	1,353,134.46	5年以上	100.00	账龄较长，预计难以收回
合 计	14,977,548.85	14,977,548.85

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额731,971.29元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	29,000.00	56,620.45
合并范围内往来款	132,629,222.31	87,593,852.76
对外单位的押金、保证金	7,277,000.00	8,329,994.00
往来款项	149,447,699.18	96,893,694.68
合计	289,382,921.49	192,874,161.89

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
重庆国际信托股份有限公司	往来款	81,030,000.00	1年以内	28.00	2,430,900.00
宁波普利凯建筑科技有限公司	合并范围内往来款	35,700,000.00	3年以内	12.34
北京华银工程管理有限公司	其他往来	22,000,000.00	3-4年	7.60	4,400,000.00
浙江广天构件股份有限公司	合并范围内往来款	19,834,406.85	3年以上	6.85
宁波建工建乐工程有限公司	合并范围内往来款	10,264,752.00	3-4年	3.55
合计	/	168,829,158.85	/	58.34	6,830,900.00

3、 长期股权投资√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,637,999,639.55		2,637,999,639.55	2,599,321,130.93		2,599,321,130.93
对联营、合营企业投资				37,112,252.34		37,112,252.34
合计	2,637,999,639.55		2,637,999,639.55	2,636,433,383.27		2,636,433,383.27

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江广天构件股份有限公司	115,849,636.73			115,849,636.73
宁波市明州建筑设计院有限公司	9,936,076.54			9,936,076.54
浙江广天重工设备有限	3,000,000.00			3,000,000.00

公司
宁波市政工程建设集团股份有限公司	843,318,500.00			843,318,500.00
宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	81,662,900.00			81,662,900.00
温州宁建投资有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00
上海雍胜投资管理有限公司	36,359,000.00			36,359,000.00
宁波建工工程集团有限公司	1,000,017,077.55			1,000,017,077.55
宁波建工投资有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00
上海安旌投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
宁波建工建乐工程有限公司	328,177,940.11			328,177,940.11
温州宁建金科投资管理有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00
宁波普利凯建筑科技有限公司		38,678,508.62		38,678,508.62
合计	2,599,321,130.93	38,678,508.62		2,637,999,639.55

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业

小计
二、联营企业
宁波普利凯建筑科技有限公司	37,112,252.34	1,944,612.00		-378,355.72					-38,678,508.62
小计	37,112,252.34	1,944,612.00		-378,355.72					-38,678,508.62
合计	37,112,252.34	1,944,612.00		-378,355.72					-38,678,508.62

4、 营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	192,566,347.46	162,465,524.63	146,484,648.89	109,695,600.75
其他业务	1,785,025.45	348,689.52	2,223,203.05	348,689.52
合计	194,351,372.91	162,814,214.15	148,707,851.94	110,044,290.27

5、 投资收益√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	114,245,790.80	224,715,220.00
权益法核算的长期股权投资收益	-378,355.72	-2,832,090.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-49,024.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
合计	113,867,435.08	221,834,104.41

十五、 补充资料1、 当期非经常性损益明细表√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,765,281.99
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,078,194.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,077,817.91
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-723,794.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-3,211,583.22
少数股东权益影响额	-378,786.29
合计	8,607,129.96

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用2、 净资产收益率及每股收益√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.21	0.1139	0.1139
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.89	0.1051	0.1051

3、 境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：徐文卫董事会批准报送日期：2018年8月17日

修订信息

□适用 √不适用