嘉寓控股股份公司2023年半年度报告
【2023年8月】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人付海波、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳清声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的未来的战略规划及经营计划,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应该理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者认真阅读相关内容,注意投资风险。房地产行业景气度及恒大债务逾期对公司影响较大,且公司在报告期末净资产为负,敬请投资者清晰理解并注意公司在经营中面临的风险因素。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
备查文件目录 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8
一、公司简介 ...... 8
二、联系人和联系方式 ...... 8
三、其他情况 ...... 8
四、主要会计数据和财务指标 ...... 9
五、境内外会计准则下会计数据差异 ...... 9
六、非经常性损益项目及金额 ...... 9
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
一、报告期内公司从事的主要业务 ...... 11
二、核心竞争力分析 ...... 16
三、主营业务分析 ...... 17
四、非主营业务分析 ...... 20
五、资产及负债状况分析 ...... 20
六、投资状况分析 ...... 21
七、重大资产和股权出售 ...... 22
八、主要控股参股公司分析 ...... 22
九、公司控制的结构化主体情况 ...... 24
十、公司面临的风险和应对措施 ...... 24
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ...... 25
第四节 公司治理 ...... 26
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...... 26
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 26
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ...... 26
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ...... 26
第五节 环境和社会责任 ...... 27
一、重大环保问题情况 ...... 27
二、社会责任情况 ...... 27
第六节 重要事项 ...... 28
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ...... 28
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ...... 28
三、违规对外担保情况 ...... 28
四、聘任、解聘会计师事务所情况 ...... 28
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ...... 28
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ...... 28
七、破产重整相关事项 ...... 28
八、诉讼事项 ...... 28
九、处罚及整改情况 ...... 91
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ...... 91
十一、重大关联交易 ...... 93
十二、重大合同及其履行情况 ...... 94
十三、其他重大事项的说明 ...... 99
十四、公司子公司重大事项 ...... 99
第七节 股份变动及股东情况 ...... 100
一、股份变动情况 ...... 100
二、证券发行与上市情况 ...... 101
三、公司股东数量及持股情况 ...... 101
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ...... 102
五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ...... 102
六、控股股东或实际控制人变更情况 ...... 102
第八节 优先股相关情况 ...... 103
第九节 债券相关情况 ...... 104
第十节 财务报告 ...... 105
一、审计报告 ...... 105
二、财务报表 ...... 105
三、公司基本情况 ...... 119
四、财务报表的编制基础 ...... 122
五、重要会计政策及会计估计 ...... 122
六、税项 ...... 150
七、合并财务报表项目注释 ...... 151
八、合并范围的变更 ...... 191
九、在其他主体中的权益 ...... 194
十、与金融工具相关的风险 ...... 198
十一、公允价值的披露 ...... 198
十二、关联方及关联交易 ...... 199
十三、股份支付 ...... 208
十四、承诺及或有事项 ...... 208
十五、资产负债表日后事项 ...... 227
十六、其他重要事项 ...... 227
十七、母公司财务报表主要项目注释 ...... 228
十八、补充资料 ...... 235
备查文件目录
(一)载有公司法定代表人付海波、主管会计工作负责人黄秋艳、会计机构负责人赵艳清签名并盖章的财务报表;
(二)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
(三)其他相关资料。
释 义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、嘉寓股份、北京嘉寓、本公司 | 指 | 嘉寓控股股份公司 |
嘉寓集团、公司控股股东 | 指 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 |
实际控制人 | 指 | 田家玉 |
报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《嘉寓控股股份公司章程》 |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
中登、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
重庆嘉寓 | 指 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司(公司全资子公司) |
四川嘉寓 | 指 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司(公司二级子公司) |
新加坡嘉寓 | 指 | 嘉寓股份(新加坡)有限公司(公司全资子公司) |
广东嘉寓 | 指 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
江西嘉寓 | 指 | 江西嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
黑龙江嘉寓 | 指 | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
辽宁嘉寓 | 指 | 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
山东嘉寓 | 指 | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
临邑嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司(公司全资子公司) |
湖北嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司(公司全资子公司) |
河南嘉寓 | 指 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
上海嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司(公司全资子公司) |
安徽嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司(公司全资子公司) |
徐州嘉寓 | 指 | 徐州嘉寓光能科技有限公司(公司全资子公司) |
海南嘉寓 | 指 | 海南嘉寓节能科技有限公司(公司全资子公司) |
嘉润集成 | 指 | 山东嘉润集成能源有限公司(公司二级子公司) |
河北嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司(公司全资子公司) |
宁夏嘉寓 | 指 | 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司(公司全资子公司) |
湖南嘉寓 | 指 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
马鞍山嘉寓 | 指 | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司(公司全资子公司) |
江苏嘉寓光伏 | 指 | 江苏嘉寓光伏科技有限公司(公司全资子公司) |
宁夏嘉寓基金 | 指 | 宁夏嘉寓股份产业并购基金(有限合伙)(公司控股子公司) |
江苏嘉寓 | 指 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司(公司二级子公司) |
浙江嘉寓 | 指 | 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司(公司二级子公司) |
七台河嘉寓 | 指 | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司(公司二级子公司) |
嘉寓新能源 | 指 | 北京嘉寓新能源技术开发有限公司(公司参股公司) |
嘉寓机器人
嘉寓机器人 | 指 | 北京嘉寓机器人科技有限公司(公司参股公司) |
嘉阳集成 | 指 | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司(公司三级子公司) |
北京光能 | 指 | 北京嘉寓光能科技有限公司(公司全资子公司) |
阜新光能 | 指 | 嘉寓光能科技(阜新)有限公司(公司全资子公司) |
嘉辽光能 | 指 | 内蒙古嘉辽光能科技有限公司(公司二级子公司) |
绥滨光能 | 指 | 绥滨嘉寓光能科技有限公司(公司全资子公司) |
什邡嘉智 | 指 | 什邡嘉智科节能门窗有限公司(公司三级子公司) |
酒泉能源 | 指 | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司(公司二级子公司) |
武威能源 | 指 | 嘉寓未来能源科技(武威)有限公司(公司二级子公司) |
定西能源 | 指 | 定西嘉寓未来能源科技有限公司(公司二级子公司) |
沈阳光能 | 指 | 嘉寓光能科技(沈阳)有限公司(公司二级子公司) |
武威光能 | 指 | 武威嘉寓光能源科技有限公司(公司二级子公司) |
嘉寓门窗科技 | 指 | 嘉寓门窗科技(北京)有限公司(公司全资子公司) |
辽宁光能 | 指 | 辽宁嘉寓光能科技有限公司(公司二级子公司) |
威县亿弘盈 | 指 | 威县亿弘盈建筑材料有限公司(公司全资子公司) |
辽宁嘉寓建筑 | 指 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司(公司二级子公司) |
辽宁融信 | 指 | 辽宁融信洁能科技有限公司(公司全资子公司) |
阜新融信 | 指 | 阜新融信节能科技有限公司(公司二级子公司) |
宁夏能源 | 指 | 宁夏嘉寓能源科技有限公司(公司全资子公司) |
卓垣久 | 指 | 北京卓垣久科技有限公司(公司全资子公司) |
南建典 | 指 | 北京南建典科技有限公司(公司全资子公司) |
光耀嘉 | 指 | 北京光耀嘉科技有限公司(公司全资子公司) |
阜新能源 | 指 | 嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司(公司二级子公司) |
嘉寓有限责任 | 指 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 |
系统门窗 | 指 | 嘉寓系统门窗(北京)有限公司(公司二级子公司) |
森寓 | 指 | 北京森寓科技发展有限公司(公司全资子公司) |
嘉新诚 | 指 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司(公司全资子公司) |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 嘉寓股份 | 股票代码 | 300117 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的中文名称 | 嘉寓控股股份公司 | ||
公司的中文简称(如有) | 嘉寓股份 | ||
公司的外文名称(如有) | Jiayu Holding Co.,Ltd. | ||
公司的外文名称缩写(如有) | JΛYU | ||
公司的法定代表人 | 付海波 |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 黄秋艳 | 李慧翔 |
联系地址 | 北京市顺义区牛栏山牛富路1号 | 北京市顺义区牛栏山牛富路1号 |
电话 | 010-69415566 | 010-69415566 |
传真 | 010-69416588 | 010-69416588 |
电子信箱 | service@jayugroup.com | service@jayugroup.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 693,712,294.85 | 684,027,333.09 | 1.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -179,955,940.52 | 56,097,216.85 | -420.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -135,373,065.94 | -9,231,131.71 | -1,366.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,036,625.53 | 269,048,367.31 | -149.45% |
基本每股收益(元/股) | -0.2511 | 0.0783 | -420.69% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2511 | 0.0783 | -420.69% |
加权平均净资产收益率 | 279.56% | 43.80% | 235.76% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 4,289,168,209.95 | 4,545,520,179.63 | -5.64% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | -154,278,981.51 | 25,606,734.52 | -702.49% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,059,072.54 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,119,505.86 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -89.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,818,364.05 |
减:所得税影响额
减:所得税影响额 | -9,175,145.72 | |
合计 | -44,582,874.58 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)行业发展情况
1、新能源相关行业发展情况
(1)行业基本情况和发展阶段
在双碳战略目标下,2023年上半年我国新能源发展势头良好,1-6月中国新能源项目投资金额高达
5.2万亿人民币,新能源产业已经成为新兴科技产业的重点投资领域。国家能源局发布的2023年1-6月份全国电力工业统计数据显示:截至6月底,全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦,同比增长10.8%。其中,太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长39.8%;风电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长13.7%。“十四五”时期,风电、光伏将成为新能源增长的主力,预计2022—2025年,我国光伏年均新增装机量将达到83-99GW,迈入高速发展阶段,随着政策逐步推进,光伏发电行业有望步入高速发展快车道。
新能源光热方面,据中国建筑节能协会清洁供热产业委员会不完全统计,截至2022年底,我国北方地区供热总面积238亿平方米,其中,清洁供热面积179亿平方米,清洁供热率为75%,清洁供热产业是建设新型能源体系的关键领域和健全绿色低碳循环发展经济体系的重要抓手。国家能源局2023年能源工作指导意见指出:深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,着力增强能源供应链的弹性和韧性,提高安全保障水平;着力壮大清洁能源产业,加快推动发展方式绿色转型;着力推进能源产业现代化升级,充分发挥能源稳投资促增长的重要作用,实现能源更加安全、更加绿色、更加高效的发展。由此可见,新能源产业正处于快速增长阶段。风能、太阳能等可再生能源的应用不断扩大,在此基础上,电动汽车和储能技术也在蓬勃发展。随着新技术的成熟和应用,以及各级政府的政策支持不断加强,将进一步为产业高速增长奠定坚实基础。
(2)行业的周期性特点
新能源行业景气度与国民经济整体发展情况具有一定的关联性,同时还受到国家产业政策调整、省级开发指标批复等因素的影响,具有一定的周期性特征。行业的周期性主要包括政策周期及产品技术周期,政策周期方面:每年上半年国家能源局发布新能源光伏、风电开发指标,并分配给风光资源较好的省、自治区,根据分配的指标开展项目建设;产品技术周期重点体现在光伏组件产品更新换代频繁,逐步由中小尺寸转向大尺寸,从PERC转向TOPCon和HJT。
(3)新公布的法律、行政法规、部门规章及行业政策的影响
2023年2月,国家能源局关于印发加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023—2025年)
的通知指出:坚持生态优先、因地制宜、多元融合发展,初期立足于就地就近消纳为主,大力推进陆上油气矿区及周边地区风电和光伏发电,统筹推进海上风电与油气勘探开发。2023年4月,国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》指出:坚持把能源保供稳价放在首位,坚持积极稳妥推进绿色低碳转型,大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产,建设第二批、第三批项目,积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地,谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。新能源相关政策的发布,是国家对新能源产业发展的高度重视,也是双碳目标的落地推进,将对公司新能源产业发展产生积极影响。
2、建筑装饰行业发展情况
(1)行业基本情况和发展阶段
建筑装饰行业在国民经济中占有重要地位,国家统计局发布的2023年上半年国民经济运行数据显示:
2023年1-6月份全国建筑业总产值132,261亿元,同比增长5.9%;全国建筑业房屋建筑施工面积117.8亿平方米,同比下降1.7%;房地产开发投资58,550亿元,同比下降7.9%,全国房屋施工面积791,548万平方米,同比下降6.6%,全国房屋竣工面积33,904万平方米,同比增长19%,为加快房地产经济建设,需实现建筑经济多样化发展,现阶段,加快推动建筑产业数字化转型升级、构建数字化转型技术标准及运用体系已成为建筑业发展的重中之重。
在十四五规划“两新一重”发展重心及“双碳”目标推动下,持续提高新建建筑节能标准、发展节能低碳建筑等,是建筑装饰行业长期发展方向,也将成为行业新的增长点。
(2)行业的周期性特点
公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分,该行业具有周期性和需求可持续性的特点。受春节假期和冬季施工等季节性因素影响,建筑装饰行业存在一季度开工量相对不足,营业收入低于其他季度,二、三、四季度为施工高峰期,呈现出产值释放较快的特征。
(3)新公布的法律、行政法规、部门规章以及行业政策的影响
2022年6月,住房和城乡建设部、国家发展和改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》,明确我国城乡建设碳减排目标:2030年前,城乡建设领域碳排放达到峰值;力争到2060年前,城乡建设方式全面实现绿色低碳转型。方案还从优化城市结构和布局、提高绿色低碳建筑水平、推进绿色低碳建造、推广应用可再生能源等多方面给出了降碳路径。双碳政策的颁布和实施,为推进建筑装饰行业转型升级提供了新的机遇。
(4)宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况
装修装饰行业逐步向城市更新、乡村振兴、智能建造、智慧城市、零碳建筑等方面转化,进一步提高了行业竞争力。公司借助多年的技术沉淀与品牌影响力,重点围绕城市更新、乡村振兴内容,将光热+
清洁取暖、光伏+光热取暖技术在东北、西北农村市场广泛应用,成为公司由门窗幕墙领域向新能源领域成功转型的条件之一。
(5)行业发展及市场需求情况
建筑装饰业及房地产业投资增速放缓,公司以“建筑+新业务”为发力点,以城市更新、乡村振兴为背景,在光伏组件、光热+清洁取暖市场加速扩容。同时,加大对保障性住房、城镇老旧小区改造、新农村建设、新零售等为主的民生工程的市场投入,聚焦综合实力较强的国央企房地产公司,保障门窗幕墙业务平稳发展。
(二)主要业务
1.新能源业务
①太阳能光伏业务:公司具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链。参与编制了多项光伏行业标准规范,在高效光伏组件生产、光伏电站EPC等领域具有较强的综合竞争优势。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。发挥公司在光伏组件领域的品牌优势、技术优势,结合东北、西北区域的资源优势,公司在阜新、武威投资建设的智能化、数字化光伏组件生产基地的产品和技术,得到了辽宁、甘肃两地各级领导的充分肯定和高度评价,填补了当地新能源产业发展空白,均被列为省级重点项目,成为地区明星企业。
②光伏、风电EPC业务:公司具备太阳能发电系统从光伏组件产品到应用的系统交付能力、完备的项目管理体系、丰富的项目施工经验和优秀的项目管理团队,可为光伏、风电EPC项目的建设提供了有力保障。
③太阳能光热业务:在光热利用领域,公司持续加大产品研发投入,充分发挥技术及管理优势,基于云平台技术研发的高效“光热+”清洁采暖系统在辽宁、甘肃、宁夏等多个省市得到推广应用。报告期内,阜新清洁能源取暖项目、沈阳康平、甘肃古浪等地规模化试点正在稳步推进,在供热效率、技术集成、施工方案等方面有了更进一步提升。公司结合北方地区冬季清洁取暖规划,因地制宜,为用户提供“光热+”清洁取暖整体解决方案,随着北方地区冬季清洁取暖政策的逐步推行,在政策引导和市场需求双轮驱动下,公司“光热+”清洁能源取暖业务有望进入加速发展期。
2.门窗幕墙业务
随着公司新能源业务的快速拓展,主营业务收入已经由新能源业务占据主导地位,传统节能门窗幕墙业务,主要包括节能门窗幕墙产品的生产、施工以及零售,工装领域涉及政府、事业单位及大型地产公司开发的办公楼及住宅、高档酒店、高端写字楼、公共建筑等多种业态。公司门窗零售业务凭借渠道覆盖、品牌效应与技术积累,以北方市场为基础,通过产供销与服务体系搭建扩展到全国各大核心城市。公司通过设立嘉寓门窗专卖店,与知名品质装修平台合作,为终端客户提供高品质的产品与服务。
(三)主要产品及其用途
1.太阳能光伏产品公司目前拥有6条光伏组件全自动化生产线,年生产能力达到3GW,可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、多主栅组件、双玻组件、轻质组件、半片组件、叠瓦组件、拼片组件、PERC组件、TOPCon组件、HJT异质结组件等涵盖166/182/210多尺寸、多规格、多系列产品,用于集中式、分布式光伏电站以及户用光伏微电站建设,组件功率最高可达750瓦,转换效率最高可达23%以上。
2.太阳能光热产品公司自主研发的适应北方寒冷地区冬季采暖的光热+清洁取暖系统产品,已经在东北、西北地区得到规模化应用,该系统在白天可利用良好的太阳能光热资源实现供暖,夜间则通过电、燃气、生物质、醇基燃料等不同的辅助热源供暖,可大幅降低用户的取暖成本,降低大气污染排放,改善环境空气质量。3.系统门窗幕墙产品公司可提供全系列的门窗幕墙系统解决方案,产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异化需求,提供标准化、系统化的生产与现场施工工艺及服务流程,有效提高生产效率,提升产品和服务品质。
①门窗产品包括:A系列-基础型门窗,E系列-经济型门窗,主要用于工程配套;H系列-高端门窗,T系列-特种门窗,主要用于终端零售;M系列-铝木复合门窗,S系列-铝塑复合门窗,适用于个性化应用场景。为了满足北京市地方标准规定的K≤1.1W/(㎡·K)的要求,公司研发了S98系列铝塑复合门窗产品,并获得了国家绿色建材产品三星级认证。此外,公司还提供与光伏、光热、遮阳、防火、智能控制、被动式超低能耗建筑等功能相结合的系统门窗产品及解决方案。
②幕墙产品包括构件式、单元式、点支撑式玻璃幕墙、金属板幕墙、非金属板幕墙以及双层呼吸式幕墙等,主要应用于大型公共建筑的外立面装饰。
(四)经营模式
(1)新能源业务
①光伏组件业务:公司已形成以西北、东北为核心的新能源生产基地,公司组件销售业务主要采取订单式销售模式,即公司从市场承接光伏组件订单后,再由生产部门根据订单要求,安排生产、发货;
②风电、光伏电站EPC业务:公司拥有电力施工安装总承包资质、30余年的门窗幕墙施工管理经验、高效光伏组件研发生产能力,可为集中式地面电站、分布式屋面电站开发提供系统解决方案。具备承接、实施各类大型风电、光伏电站EPC的能力。公司风力电、光伏电站EPC项目通常是业主方通过招投标方式确定EPC或PC企业;③“光热+”清洁取暖项目:公司主要通过市场投标获取订单后,根据订单的情况因地制宜,提供户用清洁采暖系统的产品生产、安装及服务,为农户提供“光热+”清洁取暖整体解决方案。
(2)门窗幕墙
公司承接的门窗和幕墙工程,通常是由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业,主要方式:
业主通过招标确定总包和分包企业;业主通过招标先确定总包企业,再委托总包企业确定分包企业。公司作为专业分包企业中标后,以项目为单位,与业主或总包签订专项协议,按照协议中约定的工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。公司门窗零售业务继续维护经销商、专卖店等传统零售渠道,通过聚焦新媒体矩阵的品牌曝光与消费者口碑传播等品牌推广方式,打造“线上推广+线下体验”的经营模式,为广大消费者提供更加精准化、场景化的体验式服务。
(五)市场地位
(1)新能源业务
公司具备高效光伏组件研发、设计、生产及光伏电站EPC总承包完整产业链。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。是全球光伏组件品牌价值20强、“影响力光伏电池/组件品牌”“影响力BIPV解决方案企业”“中国好光伏”“分布式光伏系统十大供应商”“最具影响力光伏组件企业”,行业地位和影响力进一步提升。公司自2016年开始持续深耕新能源领域,致力于推广和提供新能源发电综合解决方案,更好地服务于公众,为社会创造价值。报告期内,公司已形成新能源业务区域化管理模式,设立东北、西北两大区域总部,实现在光伏组件、光伏风电EPC施工及光热+清洁能源取暖业务市场的全面覆盖,并成为国内少有的集高效光伏组件产品研发、设计、生产及EPC施工、运维,光热+清洁取暖系统、太阳能双玻真空集热管研发、生产等于一体的新能源专业服务商。
截至报告期末,公司已形成以东北、西北两大区域为核心的新能源体系,未来将继续依托生产基地资源优势推动新能源业务取得更大进展。
(2)门窗幕墙
公司是国内A股首家上市的节能门窗企业,门窗行业标准的参与制定者,是中国门窗百强、门窗十大首选品牌企业、中国门窗幕墙行业首选品牌、门窗行业领导品牌,在同行业中具有较强的综合竞争力和行业影响力。
随着建筑装饰行业的洗牌及公司成功转型后的业务结构调整,公司将充分发挥门窗幕墙领域的技术优势、品牌优势、管理优势、人才优势,以持续提升公司综合竞争力。
(六)主要的业绩驱动因素
报告期内,受房地产行业宏观调控持续的影响,建筑装饰行业形势严峻,公司经营面临巨大的压力及挑战,在“稳控风险”的方针指导下,公司继续加大力量主攻新能源应用市场,主动控制门窗幕墙业
务规模,因此门窗幕墙销售收入出现较大幅度下滑;公司根据应收款项账龄分布、客户类型以及对未来经济状况的预测等因素确定预期信用损失,报告期内,公司计提信用减值损失1,512.87万元;计提资产减值损失11,278.82万元;公司根据涉诉案件的最新情况,计提预计负债等金额为5,037.04万元。报告期内,公司实现销售收入69,371.23万元,同比增长1.42%,其中新能源业务收入63,917.11万元,同比增长35.84%;门窗幕墙收入4,934.02万元,同比下降76%;报告期内,公司净亏损17,995.59万元,报告期内公司出现亏损主要系公司涉诉案件计提预计负债、应收款项、合同资产等计提减值准备所致。
二、核心竞争力分析
(一)品牌优势
为加快推进新能源业务发展,增添发展活力,公司把握战略机遇,精准布局以辽宁阜新、甘肃武威为中心的东北、西北新能源市场,确立“嘉寓光能”为新能源业务推广品牌,构建多元化品牌宣传渠道,获评“北极星杯”2022年度影响力新型光伏电池/组件品牌、影响力光伏开发投资商/EPC品牌。甘肃古浪基地被中共武威市委、市政府评为武威市高质量发展重大项目一等奖;辽宁阜新高效光伏组件生产一期项目被中共阜新市委、市政府评为“阜新速度”突出贡献奖,进一步提升公司在新能源领域的品牌影响力。受邀参加光热+行业标准编审工作,被中国建筑金属结构协会清洁供热分会评为行业标准化工作先进单位、被中国节能协会太阳能专业委员会和中国农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会联合评为2021-2022年度中国太阳能热利用行业先进单位;光热+生产班组被阜新市总工会评为阜新工人先锋号。门窗幕墙作为公司的传统业务,业务比重逐步降低。报告期内,嘉寓门窗依然为国内首个节能门窗上市品牌,并获评2021-2022年度门窗十大首选品牌、2022年度门窗行业高质量发展金奖、2022中国家居产品系品牌价值十强、2022年度全国10强经销商提名、2022年全国绿色建材下乡活动推广企业及环渤海地区知名品牌。自主研发的低能耗门窗S-98系列铝塑复合窗荣获金轩奖-技术研发创新产品列荣,并被北京建筑材料检验研究院授予中国绿色建材产品认证。
(二)技术及产品优势
公司具有高效光伏组件研发、设计、生产、销售及光伏电站EPC总承包完整产业链。光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。
公司自主研发的适应北方地区冬季采暖的“光热+”清洁取暖系统,已经在东北、西北地区得到规模化应用,该系统在白天阳光充足时可利用良好的太阳能资源实现供暖,夜间则通过电、生物质、燃气、醇基燃料等辅助热源实现供暖,可大幅度降低用户的采暖成本,降低大气污染排放,改善环境空气质量。
公司拥有各种系列的系统门窗、幕墙解决方案,产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异化需求,制定标准化、体系化的生产与现场施工工艺及服务流程,有效提高生产效率,提升系统产品品质。
截至报告期末,公司累计获得授权专利449项,其中新能源相关专利161项,门窗幕墙专利280项。
(三)人力资源优势
公司在新能源利用领域已经具有深厚的行业经验与技术积累,转型期间不断培养具有综合能力的复合型人才,积蓄冲刺发展的力量,形成了依靠人才驱动成功转型发展的源动力。公司中层以上管理人员均为本科及以上学历,平均行业从业经验十余年,60%人员持有专业职称证书,并历经多年实战检验,核心管理团队与技术骨干平均在职年限8年,其中10年以上占30%,是兼备创新力、领导力和组织力的核心团队。也是公司可持续良好发展的智力资本支持和基础条件,公司一直秉持根据市场化发展需求的建设理念进行人才的开发和培养,实施专业技术和综合素质能力提升同步进行的人才培养政策,培养核心人才领导力,有效激发员工的工作潜能,合理的挖掘选拔公司战略后备人才队伍,构建关键岗位人才梯队,通过知识的应用和发展,促进企业知识资产沉淀。
(四)项目管理优势
公司深耕建筑行业30余年,工程管理和现场施工经验丰富,拥有一级建造师、二级建造师、高级工程师、中级工程师、建筑八大员等层次分明、专业技术过硬的项目管理专业人才,总结出了适合公司发展的项目管理手册和标准操作流程,为项目管理提供了科学指导,为工程品质提供了有力保障。
近年来,公司不断完善项目信息化管理建设,通过工程信息管理软件等专业项目管理系统,实现了管理流程审核、项目进度预警、应收应付、成本控制、数据分析、风险提示等全过程的实时管控;建立了稳定的劳务合作项目库,确保对项目质量、安全、进度的有效控制,有效防范项目管理风险。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 693,712,294.85 | 684,027,333.09 | 1.42% | |
营业成本 | 657,972,565.83 | 605,351,666.03 | 8.69% | |
销售费用 | 8,538,642.65 | 8,536,773.67 | 0.02% | |
管理费用 | 49,456,796.36 | 47,250,030.64 | 4.67% | |
财务费用 | 18,907,216.27 | 30,640,610.26 | -38.29% | 主要是较去年同期,公司金融机构借款余额减少及融资成本降低所致 |
所得税费用 | -50,520,559.91 | 12,465,415.26 | -505.29% | 主要是上年同期,公司新能源业务释放产值及母公司转让子公司股权所致 |
研发投入 | 2,978,541.22 | 12,575,155.79 | -76.31% | 主要是报告期内,公司业务转型,传统门窗幕墙业务研发投入减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,036,625.53 | 269,048,367.31 | -149.45% | 主要是上年同期,公司及子公司销售回款较多所致 |
项目
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,134,555.57 | -39,257,525.98 | 28.33% | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,344,032.52 | -13,309,243.13 | 1,162.00% | 主要是去年同期,偿还较多债务所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -19,787,941.83 | 216,494,519.02 | -109.14% | |
货币资金 | 103,272,253.41 | 151,121,370.67 | -31.66% | 主要是上年同期,新能源业务收到预收款所致 |
应收票据 | 17,172,221.30 | 28,668,756.50 | -40.10% | 主要是报告期内,公司以票据方式结算工程款减少所致 |
应付票据 | 34,853,320.46 | 1,441,518.48 | 2,317.82% | 主要是报告期内,子公司以票据结算方式支付货款增加所致 |
预收款项 | 257,809.80 | 384,461.15 | -32.94% | 主要是上年同期,公司收到较多房租所致 |
合同负债 | 871,929,937.55 | 1,274,486,156.56 | -31.59% | 主要是报告期内,新能源业务结算冲减预收款所致 |
租赁负债 | 523,946.49 | 1,654,023.88 | -68.32% | 主要是报告期内,公司租赁到期所致 |
预计负债 | 170,110,816.66 | 119,740,397.94 | 42.07% | 主要是报告期内,公司及子公司涉诉案件计提预计负债所致 |
其他收益 | 3,089,505.86 | 6,575,056.35 | -53.01% | 主要是报告期内,子公司什邡财政灾后重建补贴递延到期所致 |
投资收益 | 0.00 | 71,707,006.02 | -100.00% | 主要是上年同期,母公司转让子公司股权所致 |
公允价值变动损溢 | -89.57 | -11,145.96 | -99.20% | 主要是上年同期,子公司购买理财产品公允价值变动所致 |
信用减值损失 | -15,128,668.23 | 12,282,555.92 | -223.17% | 主要是报告期内,应收账款计提减值所致 |
资产减值损失 | -112,788,189.85 | 3,765,618.87 | -3,095.21% | 主要是报告期内,合同履约成本及合同资产计提减值所致 |
资产处置收益 | -3,059,072.54 | -282,648.20 | -1,182.29% | 主要是报告期内,公司处置固定资产损失所致 |
营业外收入 | 1,947,246.21 | 100,898.72 | 1,829.90% | 主要是报告期内,公司无需支付其他应付款转营业外所致 |
营业外支出 | 55,737,210.26 | 1,257,421.72 | 4,332.66% | 主要是报告期内,计提预计负债增加所致 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,562,720.22 | 666,675,918.07 | -85.37% | 主要是上年同期,公司及子公司销售回款较多所致 |
收到的税费返还 | 100.92 | 1,065,952.05 | -99.99% | 主要是上年同期,子公司收到税费返还较多所致 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,680,627.15 | 18,949,111.97 | -48.91% | 主要是上年同期,母公司经营性往来款流入较多所致 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,283,365.80 | 310,300,813.67 | -45.45% | 主要是报告期内,现金支付供应商货款、劳务款减少所致 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,675,111.14 | 40,933,949.83 | -34.83% | 主要是报告期内,公司进一步优化人员结构,支付人工成本降低所致 |
支付的各项税费 | 18,237,071.23 | 12,700,999.59 | 43.59% | 主要是报告期内,子公司缴纳税费较多所致 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,084,525.65 | 53,706,851.69 | -51.43% | 主要是上年同期,支付押金、保证金、往来款较多所致 |
项目
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 818,348.50 | 2,400,000.00 | -65.90% | 主要是上年同期,母公司处置投资性房地产所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,552,904.07 | 41,657,525.98 | -55.46% | 主要是上年同期,子公司新建新能源基地投入所致 |
投资支付的现金 | 10,400,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是报告期内,公司增加其他权益工具投资所致 |
偿还债务支付的现金 | 7,503,755.30 | 161,150,458.15 | -95.34% | 主要是去年同期,偿还较多债务所致 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,386,768.49 | 16,147,607.66 | -35.68% | 主要是较去年同期,公司金融机构借款余额减少及融资成本降低减少利息支出所致 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,391,299.99 | 10,621,669.34 | -86.90% | 主要是上年同期,公司偿还租赁及融资租赁款较多所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况?适用 □不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分产品或服务 | ||||||
光伏产业链相关 | 617,790,470.57 | 544,388,756.24 | 11.88% | 31.30% | 33.50% | -1.45% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求:
1)营业收入整体情况
单位:元
本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 693,712,294.85 | 100% | 684,027,333.09 | 100% | 1.42% |
分行业 | |||||
建筑装饰 | 49,340,191.95 | 7.11% | 205,608,744.73 | 30.06% | -57.81% |
光伏产业链相关 | 617,790,470.57 | 89.06% | 470,531,378.00 | 68.79% | 31.30% |
光热+ | 21,380,627.68 | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
其他 | 5,201,004.65 | 0.75% | 7,887,210.36 | 1.15% | -34.06% |
分产品 | |||||
门窗 | 45,302,027.35 | 6.53% | 172,209,363.41 | 25.18% | -73.69% |
幕墙 | 4,038,164.60 | 0.58% | 33,399,381.32 | 4.88% | -87.91% |
光伏产业链相关 | 617,790,470.57 | 89.06% | 470,531,378.00 | 68.79% | 31.30% |
光热+ | 21,380,627.68 | 3.08% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
其他 | 5,201,004.65 | 0.75% | 7,887,210.36 | 1.15% | -34.06% |
分地区 |
华南
华南 | 1,068,419.83 | 0.15% | 16,870,351.25 | 2.47% | -93.67% |
华北 | 35,328,458.51 | 5.09% | 172,583,529.95 | 25.23% | -79.53% |
华东 | 13,082,016.36 | 1.89% | 53,908,256.90 | 7.88% | -75.73% |
东北 | 342,562,461.84 | 49.38% | 341,820,829.99 | 49.97% | 0.22% |
西北 | 296,469,933.66 | 42.74% | 90,957,154.64 | 13.30% | 225.94% |
其他地区 | 5,201,004.65 | 0.75% | 7,887,210.36 | 1.15% | -34.06% |
2)不同技术类别产销情况
单位:元
技术类别 | 销售量 | 销售收入 | 毛利率 | 产能 | 产量 | 在建产能 | 计划产能 |
3)对主要收入来源国的销售情况
单位:元
主要收入来源国 | 销售量(瓦/W) | 销售收入 | 当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况 |
中国 | 3,046,550.00 | 5,000,470.56 |
4) 光伏电站的相关情况
无。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
投资收益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
公允价值变动损益 | -89.57 | 0.00% | 非保本理财公允价值变动所致 | 否 |
资产减值 | -112,788,189.85 | 48.94% | 主要是存货及合同资产计提减值所致 | 否 |
营业外收入 | 1,947,246.21 | -0.84% | 主要是无需支付其他应付款转营业外所致 | 否 |
营业外支出 | 55,737,210.26 | -24.18% | 主要是计提的诉讼赔偿款所致 | 否 |
信用减值 | -15,128,668.23 | 6.56% | 主要是应收款项计提减值所致 | 否 |
其他收益 | 3,089,505.86 | -1.34% | 主要是本期收到及摊销的政府补助 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
项目 | 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 103,272,253.41 | 2.41% | 151,121,370.67 | 3.32% | -0.91% | |
应收账款 | 825,451,937.75 | 19.25% | 884,412,769.67 | 19.46% | -0.21% | |
合同资产 | 911,358,392.99 | 21.25% | 1,049,414,301.11 | 23.09% | -1.84% | |
存货 | 871,879,528.92 | 20.33% | 917,616,820.46 | 20.19% | 0.14% |
投资性房地产
投资性房地产 | 90,243,776.65 | 2.10% | 93,761,206.47 | 2.06% | 0.04% | |
长期股权投资 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | ||
固定资产 | 437,572,577.01 | 10.20% | 462,582,372.29 | 10.18% | 0.02% | |
在建工程 | 35,459,354.68 | 0.83% | 32,289,897.92 | 0.71% | 0.12% | |
使用权资产 | 2,682,366.25 | 0.06% | 3,786,374.73 | 0.08% | -0.02% | |
短期借款 | 571,943,392.23 | 13.33% | 462,423,154.94 | 10.17% | 3.16% | |
合同负债 | 871,929,937.55 | 20.33% | 1,274,486,156.56 | 28.04% | -7.71% | |
长期借款 | 63,000,000.00 | 1.47% | 65,500,000.00 | 1.44% | 0.03% | |
租赁负债 | 523,946.49 | 0.01% | 1,654,023.88 | 0.01% | 0.00% |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 107,857.06 | -89.57 | 107,767.49 | |||||
金融资产小计 | 107,857.06 | -89.57 | 107,767.49 | |||||
上述合计 | 107,857.06 | -89.57 | 107,767.49 | |||||
金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 59,488,826.46 | 银承保证金及诉讼冻结款 |
应收票据 | 277,061,036.65 | 商业票据贴现、质押 |
固定资产 | 152,887,755.53 | 抵押贷款及查封 |
投资性房产 | 33,486,281.73 | 查封 |
无形资产-土地使用权 | 95,792,364.14 | 抵押贷款及查封 |
合计 | 618,716,264.51 |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
其他 | 100,000.00 | -89.57 | 7,767.49 | 107,767.49 | 自有资金 | ||||
合计 | 100,000.00 | -89.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,767.49 | 0.00 | 107,767.49 | -- |
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
徐州嘉寓 | 子公司 | 光伏科学技术的开发、咨询、交流、推广,太阳能电池(光伏电池)及组件、金属门窗、铝锭、铝棒材、铝型材、塑钢门、塑钢窗生产、销售,光伏设备及元器件研发、制造、销售,太阳能分布式发电,光伏电池板、太阳能板安装支架及新能源产品、光热设备技术咨询、设计、销售、安装,幕墙工程、门窗工程施工、建筑幕墙工程专项设计服务,架线及设备工程建筑,承装、承修、承试电力设施、电力工程施工,建筑工程劳务作业分包,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100000000 | 517,196,450.44 | 7,843,150.03 | 374,877,458.39 | 34,989,616.20 | 26,186,605.92 |
重庆嘉寓 | 子公司 | 建筑幕墙工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:加工、安装、销售:金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、木制门窗;销售:建筑材料(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 60000000 | 187,603,533.63 | 41,209,307.14 | 1,466,674.52 | -34,569,515.63 | -37,232,789.61 |
四川嘉寓 | 子公司 | 金属门窗、防火门、防盗门、塑钢门窗、建筑幕墙生产(需通过环评后方可开展经营活动)、加工、销售;建筑门窗、幕墙设计、安装、施工;钢结构设计、施工;玻璃加工(需通过环评后方可开展经营活动)、销售、安装;建筑装饰业;太阳能发电技术服务;太阳能发电工程施工;太阳能发电;光伏发电技术服务;电力工程设计服务;电力工程施工;分布式并网光伏发电系统技术服务;光伏发电;销售光伏设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 351000000 | 979,477,893.00 | -417,500,496.64 | 69,155.54 | -17,860,853.49 | -35,205,487.99 |
辽宁节能 | 子公司 | 各类工程建设活动,建设工程设计,电力设施承装、承修、承试,建筑智能化工程施工,施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属门窗工程施工,门窗制造加工,门窗销售,塑料制品制造,建筑装饰材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,电力电子元器件销售,电子元器件制造, | 50000000 | 948,218,242.32 | 172,863,741.98 | 242,739,853.61 | 33,583,659.35 | 25,174,496.33 |
电力电子元器件制造,电子专用设备制造,机械电气设备制造,电子专用设备销售,安全技术防范系统设计施工服务,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),建筑材料销售,金属材料制造,环境保护专用设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,太阳能热发电产品销售,太阳能热发电装备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,新能源原动设备制造,电池制造,新能源原动设备销售,半导体器件专用设备制造,电子专用材料制造,电子专用材料销售,机械电气设备销售,半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
电力电子元器件制造,电子专用设备制造,机械电气设备制造,电子专用设备销售,安全技术防范系统设计施工服务,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),建筑材料销售,金属材料制造,环境保护专用设备销售,光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,太阳能热发电产品销售,太阳能热发电装备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能热利用装备销售,新能源原动设备制造,电池制造,新能源原动设备销售,半导体器件专用设备制造,电子专用材料制造,电子专用材料销售,机械电气设备销售,半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期及行业政策风险
公司新能源业务与宏观经济及行业政策密切相关。宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题,行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势,行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动,以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响,而出现周期性波动。太阳能光伏光热依托产业链相关业务延伸,为公司拓展新的利润增长模式。
2、市场竞争的风险
公司从事的太阳能光伏业务主要为高效光伏组件的研发、生产和销售,组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入的行业,行业内存在实力强大的龙头企业,对公司形成较强的竞争压力。如果市场竞争进入白热化阶段,公司业务发展可能局部受限,这些不利因素将影响公司的盈利能力。
公司全面拓展新能源光伏业务,利用布局全国的生产基地的区域资源优势,迅速拓展光伏、风电EPC业务,建设全自动光伏组件生产线,增加了在光伏行业中的竞争优势。公司自主创新能力强,产品线丰富,在光伏组件市场具有比较明显的竞争优势。
3、行业资源整合及主业拓展可能带来的风险
在全国范围内公司着力推进区域化经营战略目标,已逐步完成东北、西北两大区域总部布局。在进
行行业资源整合及发展模式转型升级的过程中,企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险,可能导致多主业无法实现协同发展的预期。公司将在充分评估风险及控制风险的基础上,加大人才储备力度,加强企业文化建设与融合,强化信息化管理,完善绩效考核机制,增强内控制度的建设和执行监察力度,优化管理流程,提高管理效率等方式以应对上述风险。
4、恒大事件涉及的诉讼风险
报告期内,受恒大延期支付工程款、不能兑付到期票据等因素的影响,公司涉诉案件大幅增加,为应对该类诉讼以及后续可能的潜在诉讼,公司已经采取并将进一步采取一系列的应对措施。针对恒大应收款项及票据涉及的纠纷,公司已经按照企业会计准则的要求进一步计提了减值损失;同时,公司也在涉及恒大的应收账款及票据诉讼中采取增加恒大相关方、提出管辖权异议等法律程序性保障措施,降低恒大事件对公司的不利影响。公司内部也加强了诉讼管理,及时根据上市规则的要求履行披露义务。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2023年05月31日 | 线上直播方式:全景网年度业绩网上说明会专区 | 网络平台线上交流 | 其他 | 机构投资者、个人投资者、媒体记者等 |
以问答方式谈论公司2022年度业绩及2023年经营计划,提供了关于公司2022年年报数据及经营计划相关文字资料
https://rs.p5w.net/html/138980.shtml
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 38.51% | 2023年05月12日 | 2023年05月12日 | 详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号2023-032) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2022年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息本公司及子公司没有需要参照重点排污单位披露的其他环境信息。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内,公司积极响应国家环保政策,严格遵守法律法规 及相关行业规范,自觉履行生态环境保护的社会责任。
二、社会责任情况
公司一直切实履行着社会责任,把公司发展和履行社会责任有机统一起来,在做好经营发展的同时,综合运用公司在技术、人才、资金等方面的优势,结合乡村生态环境、自然资源,积极参与开发乡村产业,定点帮扶,为当地解决就业。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,强化规范运作,及时、准确、真实、完整、公平地履行信息披露义务,通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高了公司的透明度和诚信度,维护了广大投资者的利益。
公司在与客户业务中,强调诚实守信,以满足客户需求、帮助客户解决问题为己任,在生产上精益求精,技术上狠抓改进,实施上着重超越客户预期,以优质的产品和优异的服务提升客户的满意度和运行效率,获得了客户的认可和好评,维护了客户的利益。
公司坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度;通过多样全面的培训拓展员工知识面,增加员工认知度,有效提升了员工素质。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
?适用 □不适用
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏嘉寓起诉如皋雨润置业有限公司工程合同纠纷 | 245.7 | 否 | 被告破产,我司已经债权申报 | 尚未判决 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
江苏嘉寓起诉如东雨润地华房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 184.06 | 否 | 已调解 | 已调解结案,款已清,差一套100万的房产未过户 | 对方已经履行完毕 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京嘉寓起诉北京航丰园科技发展有限责任公司工程合同纠纷 | 997.75 | 否 | 已调解结案 | 已调解结案 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉河北鑫拓房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 1,819.63 | 否 | 准备重新申请立案 | 已撤回诉讼,准备重新申请立案 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司工程合同纠纷 | 362.15 | 否 | 已判决 | 被告支付344万及利息 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆嘉寓起诉平凉金润国际有限公司工程合同纠纷 | 375.97 | 否 | 已调解结案 | 调解结案,被告按期付款50万/单月 | 被告如期按月在支付 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉湖北人信房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 546.67 | 否 | 已判决 | 判决被告支付工程款4865113.02元及利息暂定73882.15元,2022.11.1收到执行裁定书,终结(2021)鄂0105民初2044号民事判决的本次执行程序 | 已经申请强制执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉西安天域实业有限责任公司工程合同纠纷 | 140.5 | 否 | 撤诉 | 撤诉,自行办理结算 | 撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
四川嘉寓起诉德阳希望投资有限公司工程合同纠纷 | 196.56 | 否 | 已调解 | 已调解结案,按期付款 | 被告如期按月在支付 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
四川嘉寓起诉德阳希望投资有限公司工程合同纠纷 | 71 | 否 | 已调解 | 已调解结案,款已回清 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京中弘投资有限公司工程合同纠纷 | 351.13 | 否 | 已判决 | 判决支付3010725.21元。申请强制执行 | 申请强制执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司工程合同纠纷 | 61.32 | 否 | 已调解 | 已调解结案 | 已调解结案,申请强制执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
江苏嘉寓起诉中国建筑第八工程局有限公司工程合同纠纷 | 138.1 | 否 | 已调解 | 已调解结案 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
黑龙江嘉寓起诉黑龙江省七建建筑工程有限责任公司工程合同纠纷 | 79.83 | 否 | 已判决 | 判决支付526003.64元及利息。执行材料已经寄到法院,已立案 | 已申请强制执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉固安华夏幸福基业房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 30.59 | 否 | 已调解 | 已调解结案,结清 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开发股份有限公司工程合同纠纷 | 96.28 | 否 | 二审已判决 | 判决支付229284.2元 | 已申请强制执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开发股份有限公司工程合同纠纷 | 678.07 | 否 | 对方上诉 | 一审判决300多万,对方上诉,等二审判决 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉沈阳荣天房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 10.17 | 否 | 已判决 | 判决被告支付质保金86304.97元及利息及诉讼费2333元 | 案件在执行中 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆嘉寓起诉开元国富商业保理(深圳)有限公司、中深建材有限公司工程合同纠纷 | 23.5 | 否 | 已判决 | 已经仲裁裁决 | 已结案,强制执行中 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉唐山茂华房地产开发有限公司、北京茂华投资管理有限公司工程合同纠纷 | 296.28 | 否 | 已结案 | 已结案,款已回清 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉中城建设有限责任公司、佛山市顺德区中维房地产开发公司工程合同纠纷 | 604.74 | 否 | 收到执行案件受理通知书 | 支付工程款2788957万元及利息。2023.7.19收到执行案件受理通知书 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉济宁仁基置业有限公司工程合同纠纷 | 350 | 否 | 已调解 | 已调解结案,有付款计划 | 已调解结案,有付款计划,已执行立案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司工程合同纠纷 | 220.12 | 否 | 已调解 | 已调解结案,按计划付款 | 已调解结案,按计划付款 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉固安京御幸福房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 28.13 | 否 | 已调解 | 已调解结案 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京运通博远房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 1,836.43 | 否 | 已调解 | 已调解结案 | 已调解结案,按计划付款 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉源盛城发房地产开发集团有限公司工程合同纠纷 | 80.87 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
河北嘉寓起诉保定盛美房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 164.29 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京万年基业房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 199.24 | 否 | 已付清 | 款已付清,自办理抵房手续 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉北京华垣盛兴置业有限公司工程合同纠纷 | 534.54 | 否 | 已立案 | 履行完毕 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
北京嘉寓起诉延安能源光伏扶贫有限公司工程合同纠纷 | 4,230.58 | 否 | 收到裁定书 | 收到裁定书 | 收到裁定书 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山东嘉寓起诉香河双恒房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 22.3 | 否 | 结清。撤诉 | 庭前和解 | 已经付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
清远市新展钢化玻璃有限公司起诉广东嘉寓、浙江天地钢结构制造有限公司建设施工合同纠纷 | 30.31 | 否 | 等判决 | 发回博罗法院管辖,等待判决 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
乔家府起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 1,132.3 | 是 | 收到执行通知书 | 2023.3.7收到执行通知书,二审判决公司应支付工程款124.15万元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
西安中耀节能玻璃有限公司起诉嘉寓股份、重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 22.69 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
江苏省博亚玻璃有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 116.77 | 否 | 已调解 | 已调解结案 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
湖北凌辉建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 14 | 否 | 结案 | 结案 | 已付清 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
广东雅君园门业有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 10.31 | 否 | 管辖权上诉 | 已提管辖权异议,管辖上诉 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
深圳盛固特五金制品有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 42.15 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
海陵区华跃建材经营部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 78.23 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
吉林市双蟾贸易有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 305.15 | 是 | 收到执行通知书 | 判决北京嘉寓支付货款2785182元。二审维持原判。2022.9.15收到执行通知书 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
丁志英起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 646.34 | 否 | 已结案 | 2023.6.21收到执行裁定书,17851号判决义务已执行完毕,本案予以结案 | 执行完毕,本案予以结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
长葛市杰柯机械有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 73.79 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
宁夏易顺贸易起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 52.33 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
河北新仟瑞新型建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
贵州永生材料起诉重庆嘉寓采购合同纠纷 | 47.4 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
湖南兴龙科技有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 156.17 | 否 | 调解结案 | 调解结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
济南美恒智能技术有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 20 | 否 | 结案 | 判决支付原告20万。22.6.10收到执行通知书 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
惠州市昊扬实业有限公司起诉深圳市雷科曼智能建筑有限公司、北京嘉寓等买卖合同纠纷 | 52.38 | 否 | 已结案 | 已经付清,结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
赵敬刚起诉东方影都融创投资有限公司、北京嘉寓、青岛再州圣大劳务工程有限公司劳务合同纠纷 | 15.3 | 否 | 已判决 | 2022年8月8日收到二审判决生效之日起给付153029.49元及利息 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
创建节能玻璃起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 60.19 | 否 | 已结案 | 已经付清,结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
乔家府起诉江苏嘉寓、北京嘉寓浙江分公司、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 32.95 | 否 | 已结案 | 2022.5.11收到二审判决书:维持原判决 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
深圳市国彩纳米建材有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 50 | 否 | 收到执行裁定书 | 判决北京嘉寓支付543000元及违约金。2022.11.8收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆泰宇鸿建材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 81.91 | 否 | 收到裁定书 | 2022.9.1收到裁定书,判定划拨银行存款870600.25元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
李辉起诉北京嘉寓、邢兆辉劳务合同纠纷 | 4.68 | 否 | 款已付清结案 | 已经付清,结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
关永进起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 5.45 | 否 | 款已付清结案 | 已经付清,结案 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
纪新毅起诉海南嘉寓劳动合同仲裁 | 13 | 否 | 已判决 | 原告申请强制执行 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
泰州欣晨商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 20 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 等开庭 | 暂无 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 终审判决支付原告20万 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
上海烁强机械设备租赁有限公司起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 | 65.73 | 是 | 已调解 | 调解,被告向原告支付价款655740元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
马仲才起诉李涛/山东祺瑞特建筑工程有限公司/北京嘉寓劳务合同纠纷 | 1 | 否 | 二审驳回原告上诉 | 二审驳回原告上诉 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 125.28 | 否 | 已调解 | 已调解 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
承德县竞升石材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 7.87 | 否 | 已判决 | 已执行结案 | 已执行结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 20 | 否 | 已调解 | 已调解 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 31.79 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
刘红波起诉山东京嘉顺建筑劳务分包有限公司、北京嘉寓、张永超劳务合同纠纷 | 8.87 | 否 | 已结案 | 其他被告上诉,与嘉寓无关 | 已结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
上海锌钰贸易有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 337.98 | 否 | 已判决 | 判决支付3371127.92元及利息,受理费16919元,保全费5000元 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
江门耀皮工程玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 69.46 | 否 | 已结案 | 一审判决北京嘉寓支付货款694608.56元及违约金和玻璃折价款4万元 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
卓远鼎晟商贸保理(泸州)有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决书,被告共同支付资金、利息及受理费4300元 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
博野县宏伟钢材经销处起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 37.24 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
博野县德和钢材经销处起诉武汉平安中信置业有限公司、北京嘉寓、武汉金弘宇建筑装饰工程有限公司、博野县启诚钢材经销处票据追索权纠纷 | 57.4 | 否 | 已判决 | 2023.4.17收到执行裁定书 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司、中城建设有限责任公司北京分公司、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 394.94 | 否 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
初洪兴班组起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 33.51 | 是 | 已判决 | 2022.10.28收到判决支付335092元及利息 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高政辉班组起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 55.68 | 是 | 已调解 | 2022.10.28收到调解书,支付清工程款及利息 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
佛山市三水凤铝铝业有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 60.49 | 否 | 已调解 | 已调解 | 已经付清,结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
灵丘县岚文机械设备租赁部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 20 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.10.8收到判决支付票据款20万元,受理费2150元,追加北京嘉寓为本案被执行人 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
江阴建邦铝业有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 74.23 | 否 | 已调解 | 调解结案 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
上海如浔实业有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 35.01 | 否 | 已判决 | 判决四川嘉寓支付。2023.7.28收到执行裁定书,执行通知书,报告财产令 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 215.99 | 否 | 已调解 | 已调解,2022.3.16收到裁定书我司撤回上诉 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
信义节能玻璃(四川)有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 32.99 | 否 | 已判决 | 一审判决我方支付 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山东华建铝业有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷 | 1,756.96 | 否 | 已判决 | 被告支付损失6389934.36元,支付货款11179666.5元,支付鉴定费22500元,2023.7.27收到禀函 | 部分履行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山东华建铝业集团有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 207.01 | 否 | 已判决 | 判决重庆嘉寓支付 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 130.81 | 是 | 已判决 | 一审判决 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
上海岑辉金属制品有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 42.4 | 否 | 已判决 | 一审判决 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
陕西瑞托利商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 19.42 | 否 | 已判决 | 一审判决我方支付 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
博野县宏伟钢材经销处起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已结案 | 已判决,嘉寓不担给付责任 | 不担给付责任 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 189.61 | 否 | 已判决 | 一审判决四川嘉寓连带支付1896072.84元及利息、追加广东嘉寓案中执行人 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
南京辛巴智能装备有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 56.08 | 否 | 已判决 | 一审判决四川嘉寓支付560711元及利息和律师费20000元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
日照宝华房地产开发有限公司起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 2,094.07 | 是 | 已判决 | 判决被告支付违约金1115815元,受理费16500元 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
廊坊贝丰金属制品有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 105.17 | 否 | 收到执行裁定书 | 收到执行裁定书,冻结四川嘉寓存款1051740.03元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
甘肃公航旅小额贷款股份有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 80.6 | 否 | 原告撤诉 | 中建一局兑付票据,原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
西安林芳康石油技术有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 50.89 | 否 | 此案件结案 | 此案件结案 | 此案件结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
扬州中勤建材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 272.52 | 否 | 已判决 | 判决支付679034.34元及逾期违约金20371元。2022.12.8收到执行裁定书,终结案件的执行 | 暂无 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
磊辰力智能科技(东莞)有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 28.89 | 否 | 已调解 | 二审调解:四川嘉寓支付磊辰280765.35元 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
郓城起超建筑安装有限公司起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 141.3 | 否 | 已判决 | 二审判决 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
山东祈佑贸易有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 272.41 | 否 | 已判决 | 一审判决四川嘉寓连带支付2724051.81元票款及利息 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司起诉重庆嘉寓建设施工合同纠纷 | 32.07 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
方习起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 41.64 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆嘉融商业保理有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 37.31 | 否 | 执行结案 | 执行结案 | 执行结案 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
上海玛窦建筑科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 21.83 | 否 | 已结案 | 被告蔡松青付款,与四川嘉寓无关 | 与嘉寓无关 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
重庆嘉融商业保理有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 12.07 | 否 | 已判决 | 一审判决重庆嘉寓支付汇票金额120707.64元及利息 | 正在执行 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 961.04 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 27.44 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 46.49 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 461.87 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 1,012.7 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 615.14 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 668.51 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2021年11月26日 | 公告编号2021-101 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 3,091.17 | 否 | 已结案 | 一审判决驳回原告诉求 | 已结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
闫瑞康起诉四川嘉寓工程合同纠纷 | 32.51 | 否 | 已调解 | 调解:被告支付原告劳务费313079元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
东营市烟水寒建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 56.52 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
武汉凌云建筑装饰工程有限公司起诉湖南嘉寓、北京嘉寓承揽合同纠纷 | 44 | 否 | 原告撤诉 | 2022.5.6原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京华瑞德明装饰营销中心起诉四川嘉寓票据纠纷 | 21 | 否 | 已判决 | 四川嘉寓支付195229.41元及利息,受理费4204元,保全费1570元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
上海罡厚贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 19.58 | 否 | 已判决 | 被告于判决生效10日内支付原告票据款195843.8元及利息损失,并负担诉讼费2126和保全费1508元 | 正在执行 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
平安银行股份有限公司广州分行起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 30 | 否 | 已结案 | 结案,解除重庆嘉寓名下财产的强制执行 | 已结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 已结案 | 已结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
廊坊贝丰金属制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 70 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
重庆安启鑫贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 11.44 | 否 | 已判决 | 2022.12.12收到判决:支付114146.53元及利息,受理费2588元,保全费1092元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
内蒙古迈超商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 35.68 | 否 | 已判决 | 一审判决四川嘉寓连带支付票据款项355953元及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 32 | 否 | 移送广州中院 | 已提管辖权异议,已送广州中院 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
邯郸幕墙(上海)有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 21.83 | 否 | 已判决 | 2023.1.5收到判决,驳回其他被告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 65.96 | 否 | 已判决 | 2022.12.5收到判决,支付659648.98元及利息,受理费5199元,公告费520元 | 上诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
常州市苗淼建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已调解 | 2022.8.1收到调解书支付20万其他1166.5元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
东莞市鑫禧物流有限公司起诉北京嘉寓运输合同纠纷 | 4.99 | 否 | 调解结案 | 2022.1.18收到调解书2022.3.30前支付45900元 | 款已付清,结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
江苏水帘能源科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 42.96 | 否 | 已判决 | 一审判决四川嘉寓连带支付商承金额429635.75元及逾期利息,2022.6.10下午1点半二审开庭。2022.10.20收到财产报告令,执行通知书 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
龚卫卫起诉山东嘉寓不当得利 | 10 | 否 | 已结案 | 2023.2.28收到结案通知书 | 结清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
沂水万茂装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 85.88 | 否 | 已判决 | 被告连带支付原告858775.69及利息、承担诉讼费,2023.3.20收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
济南贺强建筑材料有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 58.94 | 否 | 移送广州中院 | 移送至广州中院 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
河南省聚博企业管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 23.91 | 否 | 移送广州中院 | 等法院通知\移送广州中院 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
榆林衡玖荣商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 14.05 | 否 | 收到执行通知书 | 收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
杜志兴、罗永清、罗善克、易湘华、易湘川起诉重庆嘉寓劳动报酬 | 3.5 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已结案,胜诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
中融国际信托有限公司起诉重庆嘉寓担保合同纠纷 | 419.41 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
王立权起诉重庆嘉寓工程合同纠纷 | 162.83 | 否 | 胜诉 | 驳回原告诉讼请求 | 驳回原告诉讼请求 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
山东台玻经贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 103.88 | 否 | 已判决 | 被告四川嘉寓支付原告补偿款1038815.66元。北京嘉寓和广东嘉寓不担责 | 正在执行 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
舒城君悦商贸有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 30 | 否 | 款已付清,结案 | 款已付清,结案 | 款已付清,结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
廊坊赛硕门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 14.21 | 否 | 收到限制消费令 | 已上诉。撤诉 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
重庆领御弘烨石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.5.20收到执行传票 | 正在执行 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉沈阳茂业置业有限公司工程合同纠纷 | 1,113.84 | 否 | 已判决 | 已判决 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
咸阳华新工贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 80.17 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
呼伦贝尔市驰琛商贸有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 22.32 | 否 | 胜诉 | 2022.4.26收到裁定书驳回原告的起诉。 | 驳回原告诉讼请求 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20.81 | 否 | 已调解 | 已调解 | 正在执行 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
浙江华恒工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 239.46 | 是 | 已调解 | 2022.6.1收到二审调解四川嘉寓支付华恒玻璃公司货款161万、贴息费781596.84元,并负担一审诉讼费和保全费17966元、二审诉讼费25945元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
西安正广欣建材有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 90.96 | 否 | 胜诉 | 022.12.9收到判决,北京嘉寓不用承担责任 | 胜诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
常州市燃情商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 44.3 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
杭州知更鸟教育科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 42.93 | 否 | 已调解 | 支付被告435808.84元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
武安市明金建材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.05 | 否 | 已判决 | 2023.4.23收到失信决定书,限制消费令 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
孟村回族自治县明功五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 33.46 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
济南华铭玻璃工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 15.5 | 否 | 移送广州中院 | 移送广州中院集中审理 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
昆明亚月上午信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 8 | 否 | 等判决 | 等判决 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
启动市明明装饰材料经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 33.75 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
启东市美香保温材料经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 102.08 | 否 | 已判决 | 2023.4.27收到判决支付1017960.1元及利息,受理费13986元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
利津浩宇化工有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 37.85 | 否 | 已判决 | 支付票据款378508.66及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
河南坤桥实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30.97 | 否 | 追加第三人 | 已追加第三人,已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 10.58 | 否 | 调解结案 | 调解结案 | 调解,付清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 23.65 | 否 | 调解结案 | 调解结案,对方撤诉 | 对方撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 439.84 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 397.05 | 否 | 已判决 | 支付原告货款3950617.06及利息和损失388938.54元。7.13收到执行通知书缴纳4418850.3元 | 原告申请强制执行 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
广东泛铝远东铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓定作合同纠纷 | 35.19 | 否 | 已调解 | 2023.3.27收到传票,2023.4.20履行义务,收到报告财产令,执行通知书,限制消费令,收到执行裁定书,四川嘉寓立即履行34436号调解书的义务 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
李勇起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓金融借款合同纠纷 | 900 | 是 | 已判决 | 2022.9.26收到判决书,支付本金及利息,五日内支付律师费27万元,受理费74870元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据纠纷 | 394.94 | 否 | 已调解 | 二审调解支付3949412.8元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 305.6 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
河南卫辉农村商业银行股份有限公司起诉河南嘉寓第三人金融借款合同纠纷 | 240 | 否 | 已结案 | 已结案 | 已结案、胜诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉黑龙江嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 13.32 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
乐陵市精鑫建筑劳务有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 70 | 否 | 调解结案 | 调解结案 | 已付清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
融承贸易(泰安)有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 20 | 否 | 等判决 | 2023.4.3上午8.30开庭 | 等判决 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
深圳市天贸实业有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 34.66 | 是 | 已调解 | 2022年8月5日前支付原告30万及其他3128元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
上海昀军实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 27.13 | 否 | 已上诉 | 2022.9.26收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
重庆云显科技有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 100 | 是 | 已判决 | 2022.10.25收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元,公告费560。2023.2.11执行询问。收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
常州市苗淼建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 80.88 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
聊城市佳朵商贸有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 21.9 | 否 | 已判决 | 2023.1.12收到判决支付218958.7元及利息,受理费4584元,保全费1670元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 782.41 | 是 | 已判决 | 2022.8.12开庭,收到判决支付7824113.18元及利息,受理费66569元。广东北京不承担支付责任 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
邹平永兮建材贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 2022.12.30收到调解书,支付票据款100万元及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉中铁北京工程局集团有限公司票据纠纷 | 100 | 否 | 结案 | 款结清结案 | 款结清结案 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 158.48 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
固安县达聚建材销售中心起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据纠纷 | 116.31 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.3.27收到执行通知书,报告财产令,终结35384号调解书的本次执行 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉沈阳茂业时代置业有限公司工程合同纠纷 | 78.57 | 否 | 已判决 | 收到判决,被告生效期十日内支付北京嘉寓工程款428273.48元及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
无棣北方塑业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 14 | 否 | 等开庭 | 2022.1.17收到裁定书不予审查,追加第三人不成立 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 879.5 | 是 | 已判决 | 2022.8.1 开庭。收到判决支付8795015.54元及利息,上诉费36683元。广东北京不承担支付责任 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉儋州中南房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 217.68 | 否 | 已判决 | 被告支付2102841.95元 | 收到执行裁定书 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 | 105.18 | 是 | 已判决 | 支付原告1051754.94,其他14266元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 | 81.51 | 是 | 已判决 | 支付原告815139.2元,其他11951元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
常州福茂车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 13.4 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 已付清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
上海跃本投资发展有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 12.96 | 否 | 等开庭 | 2023.8.17下午3.30开庭 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
吴长平起诉北京嘉寓借贷纠纷 | 206.26 | 是 | 已判决 | 支付原告2062582.71,及其他费用3404元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
江西嘉寓起诉江西新瀚置业有限公司工程合同纠纷 | 180.47 | 否 | 已判决 | 被告10日内支付我方1283454.45 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 判决被告连带清偿原告20万票据款及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 199.54 | 是 | 已付清 | 2022.6.23收到执行通知,原告申请强制执行 | 已付清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉太原新南城房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 183.32 | 否 | 已判决 | 收到判决,被告支付工程款1138888.51元及利息。2023.1.18收到判决,维持541号判决第二项,变更第一项 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
付顺青起诉李五军、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 64.28 | 否 | 胜诉 | 8月13日收到判决,与我司无关 | 与公司无关 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
黄骅市林昌五金制品有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 30.41 | 否 | 已判决 | 2022.11.17收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
山西省高平化工有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 30 | 否 | 已判决 | 判决支付 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
欧阳明起诉北京嘉寓工程合同纠纷 | 7.29 | 否 | 已判决 | 2022.5.25收到判决被告支付72947元及利息 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 78 | 否 | 收到财保裁定 | 收到保全裁定书,已提管辖权异议,22.7.25收到财保裁定 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
盐城市桐鉴商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 14 | 否 | 收到执行裁定 | 2022.8.29收到执行裁定书,驳回案外人的异议请求 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
广东合和建筑五金制品有限公司起诉北京嘉寓、广东嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷 | 1,218.32 | 否 | 合和已上诉 | 广东嘉寓支付贴息费564530元,生效起七日内四川嘉寓支付贴息费1906088元,嘉寓股份对一二项承担连带责任,并支付货款506445.93元及206096.61元,受理费9445.3,21954.79,10925.42元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 200 | 否 | 移送广州中院 | 2022.2.14移送广州中院 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
临沂中景商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 107.7 | 否 | 已提管辖权异议 | 已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京嘉寓起诉长沙明昇发展有限公司合同纠纷 | 53 | 否 | 结清 | 款已结清 | 款已结清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
江西嘉寓起诉江西时代智光实业有限公司、深圳市时代智光科技有限公司房屋租赁合同纠纷 | 15.46 | 否 | 已判决 | 2022.3.18收到判决书1、确认原被告租赁合同于2022.2.28解除。2、被告于判决生效10日内支付388784.85元及滞纳金。3、被告于判决生效一个月内腾空占用厂房,并支付2022.2.28合同接触之后的厂房占用费用(按8.77元/平米)。4、被告2对被告1承担连带清偿责任 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
济南华铭节能材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.12.16收到判决:支付20万元及利息,受理费4300元,保全费1520元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
北京双合盛兴贸易有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据纠纷 | 51 | 否 | 一审判决 | 一审判决北京嘉寓、四川嘉寓支付原告票据金额510000元及利息 | 已付清 | 2022年01月05日 | 公告编号2022-002 |
江西嘉寓起诉九江中房地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷 | 35.94 | 否 | 已判决 | 2022.4.27收到调解书:被告九江中于2022.7.30前支付原告297228.91元,于2022.8.30前支付质保金45040.55元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏晖联电子科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息,受理费4400元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
潍坊铭瑞塑料包装制品有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已结案 | 一审判决重庆嘉寓连带支付票据200000元及利息、2023.5.6收到结案通知书 | 结案 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京亚光亿达电子设备有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 22.6.13收到调解书支付100万元及诉讼费 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 102.42 | 否 | 撤销一审判决 | 一审判决北京嘉寓连带支付1024222.52元及利息。2022.7.20二审撤销一审判决 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
聊城东昌府浩锐平面设计起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 27.42 | 否 | 已判决 | 2023.4.12收到判决,四川嘉寓承担连带清偿责任,受理费2707元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
侯仰德起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 5.84 | 否 | 和解 | 和解:支付原告58400元。2023.3.14收到限制消费令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 78.79 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.6.16收到执行传票 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏有则国际物流有限公司起诉徐州嘉寓运输合同纠纷 | 121.38 | 否 | 调解中 | 2022.2.17常州新北区法院开庭,调解中 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
无锡南洋金汇供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.58 | 否 | 已判决 | 2022.6.29收到判决书支付原告215755.61元及利息,其他6156元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
深圳市澳顺橡胶制品有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 10.55 | 否 | 已判决 | 2023.6.14收到限制消费令、失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 北京嘉寓连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元 | 正在执行 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
栗文博起诉北京嘉寓合同纠纷 | 46.86 | 是 | 已调解 | 调解,支付原告346129.94元,2023.6.25收到限制消费令、失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏鸿泰阳节能科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 198.5 | 否 | 已调解 | 调解:2022.8.30前支付65万,12.31前支付65万,2023.6.30前支付30万,2023.12.31前支付余款346047.9元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决生效10日内连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决生效10日内连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
郑州建强建筑机械设备租赁有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 2.48 | 否 | 对方撤诉 | 已付清 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 判决书支付原告100万及利息,其他11900元,2023.3.24收到限制消费令、失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 判决支付原告100万及利息,其他11900元,2023.3.24收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 判决书支付原告100万及利息,其他11900元,2023.1.18收到失信决定书,收到限制消费令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
太谷县鑫鼎世科技材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 51.16 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
高国强起诉赵凤彪、北京嘉寓民间借贷纠纷 | 235.48 | 是 | 已判决 | 北京嘉寓支付原告1896013元及利息损失,并承担诉讼费25638元和保全费5000元。 | 原告申请强制执行,我方提出执行异议 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
唐山永航汽车销售服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.48 | 否 | 已判决 | 判决被告连带支付100万及利息 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
扬州海宝塑料制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.7.19收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.1.3收到判决支付100万元及利息,受理费6900元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
襄阳新诚铭玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 107.27 | 否 | 已调解 | 二审调解:被告于2022.9.30前支付30万,2022.10.31前支付30万,2022.11.30前支付466750.18元,合计1066750.18元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
天津骏驰铝业有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 56.61 | 否 | 调解 | 调解:被告向原告给付货款 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京泰鼎恒装饰有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 被告北京嘉寓于2022.1-2023.3每月15日前支付原告20万 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
佛山市南海亚之都贸易有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 8.01 | 否 | 胜诉 | 判决另一被告支付原告货款,与嘉寓无关 | 与嘉寓无关 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103.04 | 否 | 已判决 | 2022.11.7收到判决支付103万元及利息,受理费14073.97元,保全费5000元,公告费560元,收到执行裁定书 | 等开庭 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103.04 | 否 | 已判决 | 判决支付原告103万元及利息,并承担诉讼费14073.97元和保全费5001元 | 原告申请强制执行 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州左德商贸有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖合同纠纷 | 93.38 | 否 | 调解 | 调解,收到原告对北京嘉寓和上海嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏全豪铝业集团有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 80 | 否 | 等判决 | 2022.7.26下午2.30开庭 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
佛山市丰兴模具有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 22.29 | 否 | 移送广州中院 | 2022.2.14移送广州中院 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
平顶山市硕源科贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 已判决 | 2022.10.17收到判决书:支付票据款104万元及利息,受理费14160元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2022.12.23收到判决,生效起十日内支付 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80.09 | 否 | 已判决 | 2022.12.23收到判决,生效起十日内支付 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
文安县碧帆建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.59 | 否 | 已判决 | 2023.3.6收到判决,生效期十日内支付105887.19元及利息 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 20.06 | 否 | 一审判决 | 一审判决河北嘉寓、天津中翔连带支付20万及利息并承担诉讼费和保全费3675元 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
大连和拓贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 440.69 | 否 | 等判决 | 2023.6.28上午8.30开庭 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江西省景钰和谐建筑劳务有限责任公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 147.36 | 否 | 已判决 | 2022.12.27收到判决,驳回原告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
三河和平铝材厂有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 37.98 | 否 | 一审判决 | 判令被告北京嘉寓支付原告三河和平铝材厂货款379775.87元及违约金26157元 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 11.21 | 否 | 已判决 | 2022.6.27收到判决书支付原告54358及利息,其他2283.12元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州市鑫格尔玻璃有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 76.98 | 否 | 已执行,调解结案 | 已执行,调解结案 | 已执行结案 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南安恺建筑工程有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 83.4 | 是 | 已判决 | 2022.12.30收到判决,广东嘉寓生效起十日内支付833964.68元及利息,受理费6070元,申请费4820元。北京嘉寓不连带 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
重庆鲁铭物资有限公司起诉嘉寓集团、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 57.59 | 否 | 已判决 | 判决被告向原告连带支付票据金额575883.75元及利息,并负担缴纳诉讼费9558.84元和保全费3399.42元 | 对方申请强制执行 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
山东融森企业管理有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓承揽合同纠纷 | 2,250.85 | 否 | 已判决 | 2022.8.30收到判决书,支付货款22508519.3元,鉴定费27000元,受理费154343元,财产保全费5000元 | 部分履行 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
山东发迹钢铁物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26.63 | 否 | 已判决 | 2022.8.31收到判决支付266349.27元,受理费2648元,保全费2020元,2023.1.3收到判决,维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州华东镀膜玻璃有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 303.68 | 否 | 已判决 | 2022.10.28收到判决书,四川嘉寓支付223338.09元及利息,受理费保全费公告费共计6587元。广东嘉寓连带,北京嘉寓不连带 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南市历城区鹏程机械厂起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.12.3收到判决,生效期十日内支付票据款100万元及利息,保险费1320元,受理费13800元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
宁波市海曙金昊建材有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 支付原告100万及利息,其他18800元,2023.6.30收到执行裁定书,终结执行 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
浙江艳鹏无纺布机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40.75 | 否 | 已调解 | 2022.6.30之前付款7,545.48,年底之前付清 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南闽泺工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等通知开庭 | 2022.2.18收到财产保全裁定书。追加出票人为第三人 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海皓杨装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 8.93 | 否 | 已判决 | 判决支付原告89336及利息,其他1016.5元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
南京市浦口区佳德舜建材设备经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30.62 | 否 | 已判决 | 2022.8.5收到判决书,支付原告306156.44及利息,其他2946元,2023.2.6收到执行决定书,将四川嘉寓纳入失信被执行人名单,为期两年。2023.3.15收到决定书,对魏守满罚款1000元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
株洲飞星科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 53.13 | 否 | 已判决 | 2022.12.20收到判决支付531328.16元及利息,受理费4556元,保全费3520元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
颜元富起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 44.14 | 是 | 等判决 | 2023.3.8收到缴费通知书,受理费100元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京物华丰艺科技有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已结案 | 调解并已付款。2022.3.8收到解除保全裁定,已结案 | 调解并已付款 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
霸州市同乐幕墙工程材料有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 判决支付原告20万及利息,嘉寓公司承担连带责任 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
河南钻承信息科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 16.02 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决书,支付票据款及利息,受理费3554元,保全费1333元,公告费600元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 700 | 否 | 已调解 | 2022.8.22收到调解书支付原告票据款及违约金并负担诉讼费 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
深圳车联国际货运代理有限公司起诉四川嘉寓运输合同纠纷 | 23.45 | 否 | 已判决 | 判决四川嘉寓支付运费234500元及利息 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
南宁市业人天贸易有限责任公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 119.29 | 否 | 已调解 | 四川嘉寓支付原告1169500.04元和诉讼费7768元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
金信电力集团有限公司起诉河北嘉寓合同纠纷 | 18.12 | 否 | 已判决 | 2022.9.21收到判决,支付款项及利息,受理费1962元。2022.12.7收到判决,驳回河北嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
兰天、刘雯起诉河南嘉寓合同纠纷 | 469.23 | 是 | 已判决 | 6.17收到判决书支付被告3847312.38,及其他费用36591 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
文安县天天装饰装修工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 68.93 | 否 | 已判决 | 2022.7.14收到判决支付原告689309.05及利息,其他5347元。2023.7.13收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
襄阳錡强机电设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.1收到判决支付原告100万及利息,其他6990元。2022.12.26收到失信决定书,限制消费令。2023.6.5收到其他被告上诉状 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州丽的智能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.68 | 否 | 已判决 | 2022.7.29收到判决书十日内支付原告106814及利息,其他2289。2023.1.9收到判决,驳回其他被告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26 | 否 | 移送广州中院 | 2022.3.7移送广州中院 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 107.7 | 是 | 已判决 | 2022.10.8收到判决,支付工程款1039019.7元及利息,受理费14493元,保全费5000元。2023.5.15收到判决,维持649号判决第一项,撤销第二项、第三项 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南乐福商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100.1 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决四川嘉寓支付票据款100100元及利息,诉讼费11969元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
闫彪起诉江西嘉寓(第三人)债权人代位权纠纷 | 356.78 | 否 | 胜诉 | 原告起诉被驳回,结案 | 原告起诉被驳回 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 8.78 | 否 | 已调解 | 调解支付被告5万 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 6.39 | 否 | 已调解 | 2022.8.2收到调解支付被告51174元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海继予贸易有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 74.96 | 是 | 已判决 | 判决书支付749600及利息,其他11296+4248元,7.22收到冻结裁定 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
武汉市江岸区六合鑫耐火保温材料经营部起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.20收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
中晟天承商业保理(泸州)有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 195.12 | 否 | 已判决 | 2022.6.6收到判决连带支付1951162.03元、利息2086元,并负担诉讼费22380元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京意锋材料科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 13.9 | 否 | 已调解 | 2022.3.3由法院拿到调解书:四川嘉寓于2022.9.30前一次性支付139000.5元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 72.36 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
常州克拉塞克装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 22.1 | 否 | 已和解执行完毕 | 已和解执行完毕 | 已执行结案 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州克拉塞克装饰材料有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 39.7 | 否 | 调解 | 调解:北京嘉寓支付货款198264.8元 | 已付清 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州克拉塞克绿色建筑产业发展有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已和解执行完毕 | 已和解执行完毕 | 已执行结案 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南华波物资有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 65.17 | 否 | 已调解 | 2022.5.18收到调解北京嘉寓于2022.10.31前给付22万及诉讼费5159元,2022.11.30前给付22万,2022.12.31前给付211722.05元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
黑龙江尚志经济开发区管理委员会起诉黑龙江新财光伏科技有限公司、黑龙江嘉寓、黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司合同纠纷 | 1,890 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京政丰玻璃科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 93.33 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京华腾茂源幕墙密封材料有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 原告撤诉 | 2022.5.6原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
泰兴市华中建筑装潢装饰有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 100.51 | 否 | 已判决 | 一审判决:江苏嘉寓支付原告936982.49及利息 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 774.25 | 否 | 已判决 | 已判决 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决,支付票据款300万元及利息。受理费15400元,保全费5000元。2023.6.28收到执行裁定书,终结本次执行程序 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 50.14 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决,支付票据款501397.46元及利息,受理费4407元、保全费3170元,2022.12.16收到判决,维持原判。2023.6.28收到执行裁定书,终结8803号判决的本次执行程序 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 132.97 | 否 | 已判决 | 2022.10.11收到判决,支付1329685.42元。2022.12.15收到判决,维持原判。2023.6.28收到执行裁定书,终结9454号判决的本次执行程序 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 139.12 | 否 | 已判决 | 2022.10.9收到判决,支付票据款139177.46元及利息。2022.12.16收到判决,维持原判。2023.3.24收到限制消费令。2023.6.28收到执行裁定书,终结9452号判决的本次执行程序 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
上海叠成企业发展有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100.2 | 否 | 已判决 | 判决北京嘉寓支付票据款100万及利息。22.7.28收到判决书,北京嘉寓撤诉。2023.1.3收到执行通知书,报告财产令。司法划扣1002000元 | 司法划扣1002000元 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
三河和平铝材厂有限公司起诉重庆嘉寓、周建勇买卖合同纠纷 | 101.23 | 否 | 已判决 | 2022.6.27收到判决书支付原告1012342.52,其他11956元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州好特劳新能源有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 81.98 | 否 | 已判决 | 2022.8.24收到判决连带支付票据款及利息并共同负担诉讼费保全费公告费,对广东嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州市伟华宾馆用品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决,支付票款及利息,受理费3650元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
成都朗瑞安消防设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.16 | 否 | 已判决 | 2023.6.16收到判决支付130335.72元及利息,受理费2932元。2023.7.5收到其他被告上诉状 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
潍坊宇安建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.17收到执行传票,2023.7.3收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40.89 | 否 | 移送广州中院 | 2022.3.14移送广州中院 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 22.58 | 否 | 已调解 | 2023.4.6收到调解书,于2023.10.31前支付225845.47元及利息,受理费2344元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 46.65 | 否 | 已判决 | 2023.1.12收到判决,生效后15日内支付466536.64元及利息,受理费4149元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州新北区新黄鹤楼副食店大诚苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 12.44 | 否 | 撤诉 | 按撤诉处理,原告已重新起诉 | 撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 104.4 | 否 | 移送广州中院 | 2022.2.18移送广州中院、收到财产保全裁定 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
常州润沫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.22 | 否 | 已判决 | 2022.12.13收到判决,生效期十日内支付212170.16元及利息,受理费2242元,2023.7.10收到执行传票 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏东方起航供应链有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.26收到判决连带支付100万元及利息,受理费13999元,保全费5000元,公告费600元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏威利刚新能源科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 移送广州中院 | 2022.3.9移送广州中院 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
广西远大玻璃节能科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 226.11 | 否 | 已判决 | 2022.8.15收到判决支付原告2261052.63及利息,其他31039元,2023.7.3收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南乐福商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.18收到判决支付原告100万及利息,其他6984+5000元,撤回对广东嘉寓、北京嘉寓的起诉。2023.7.13收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
佛山市泓威机械有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.5.31收到判决连带支付原告票据款20万及利息,连带负担诉讼费2150元,北京嘉寓对江西嘉寓承担连带清偿责任,2023.1.18收到执行通知书,2023.6.25收到限制消费令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 71 | 否 | 已判决 | 2022.10.9收到判决支付票据款709983.48元及利息,受理费5450元、保全费4270元。2022.12.16收到判决,维持原判,2023.3.24收到限制消费令。2023.6.28收到执行裁定书,终结9209号判决的本次执行程序 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 14.98 | 否 | 收到执行裁定书 | 判决连带支付原告票据款149783.47元及利息。被告共同承担诉讼费和保全费2968元。2023.4.6收到执行裁定书,终结6651号案件的执行 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
刘丙刚起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 102.12 | 否 | 已判决 | 2023.5.17驳回原告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
扬州市金投科技小额贷款有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 28.11 | 否 | 收到执行通知书 | 判决北京嘉寓付原告票据款281117.93元及利息,并负担诉讼费2758.38和保全费1945元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
天津京建建筑工程有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 164.23 | 是 | 收到执行裁定书 | 已执行结案 | 已执行结案 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京和平管庄铝型材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 180.5 | 否 | 已判决 | 判决北京嘉寓支付货款1805030.8元及违约金,2022.8.19二审维持原判 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京和平管庄铝型材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 49.05 | 否 | 收到执行裁定书 | 判决北京嘉寓支付货款490542.3元及违约金并承担诉讼费4329.07元和保全费2972.71元,2022.12.29收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.7.25收到判决书十日内支付原告100万及利息,其他18890,2023.3.6收到罚款决定书,对四川嘉寓、嘉寓集团各罚款5万元。2023.6.5收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.6.29收到判决书十日内支付原告100万及利息,其他18890元,2022.12.29收到限制消费令。2023.1.3收到裁定书,终结1413号判决书的执行 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
南京奥脉环保科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 41.85 | 否 | 已判决 | 2022.5.7收到判决支付原告418462.66元及利息。2023.3.20收到执行裁定书,驳回案外人的异议请求 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
烟台百升百贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 收到判决书支付原告100万及利息,其他6900 | 要上诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
东营市贤汇商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行裁定 | 2022.5.31收到判决连带支付原告90万元及利息,并负担诉讼费6400元和保全费5000元,2022.8.18收到执行裁定及限制消费令 | 已上诉,收到执行通知 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
启东市冠男建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.5.16收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.10收到执行通知书,报告财产令。2023.6.1收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 判决四川嘉寓、新新集团连带支付100万及利息,并共同负担诉讼费6950元,2023.6.1收到失信决定书,限制消费令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.21收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
河北新仟瑞新型建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 95.68 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.4.7收到判决被告北京嘉寓给付原告956751.23元并支付违约金。二审维持原判,2023.2.28收到失信决定书,限制消费令 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 2,734.59 | 是 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
曾庆乾起诉四川嘉寓建设工程合同纠纷 | 268.35 | 是 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
北京嘉寓起诉廊坊国瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 801.24 | 否 | 受理 | 2023.6.20收到河北省高级人民法院受理案件通知书 | 暂无 | 2022年02月17日 | 公告编号2022-013 |
济南乐福商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 收到执行裁定 | 2023.6.28收到报告财产令、执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
南京奥脉环保科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 83.8 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.5.23拿到调解被告于2022.9.30前一次性支付原告838040.41元及利息、诉讼费6099元。2022.12.29收到失信决定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 已调解 | 2022.3.10日收到调解书:支付80万及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海修雅景观工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 57.14 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.5.17收到判决连带支付原告票据款571398.58元及利息。2022.9.26收到案件执行通知书.2023.1.16收到失信决定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
四川天皓源农业科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200.26 | 否 | 已调解 | 2022.3.11收到调解书支付2002600及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
张家口轩蓝建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 54.43 | 否 | 已调解 | 2022.3.10收到调解书支付544326.16及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州文沐建材商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 37 | 否 | 已提管辖权异议 | 2022.3.10开庭,已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.94 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 12.37 | 否 | 收到执行裁定书 | 判决支付原告123727.93及利息,其他1387元,2023.5.18收到执行裁定书,终结5056号判决的执行 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
烟台兴纪达商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.63 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息,受理费3623元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
武汉南波万科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 是 | 已判决 | 2022.6.10收到判决由三被告裁定之日(22.5.30)十日内支付100万,并承担诉讼保全费用18800元.2022.8.25收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 160 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.15收到判决,被告共同支付票据款及利息,受理费9600元,保全费5000元。收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州润沫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决,支付票据款40万及利息,受理费3750元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
宜兴市恒锦石材工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 23.27 | 否 | 已判决 | 2022.9.19收到判决书,判决四川嘉寓承担连带责任,2023.2.1收到报告财产令,执行通知书,2023.2.2收到裁定书,按上诉人自动撤诉处理 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
济南小朵机电有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 11.34 | 否 | 调解中 | 调解中,2022.9.16收到保全裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海皓杨装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 7 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到执行通知书,支付货款及利息,执行费987元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
靖江尔冠商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 237.76 | 否 | 已调解 | 2022.3.14收到调解书四川嘉寓支付原告2377591.24元及利息。原告放弃对广东嘉寓的起诉 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
裴立忠起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 597.1 | 否 | 已判决 | 2022.7.20收到判决北京嘉寓于判支付工程款4016540.39元及逾期利息、质保金1394503.97元及逾期利息、材料减免费50万、保函费7800元。2022.12.5收到裁定书,准许北京嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2022.4.21下午2点开庭。2022.10.9收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 收到判决支付原告100万及利息,其他6900元 | 要上诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
通州区兴仁镇华峰木材批发部起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 105 | 否 | 已判决 | 2023.4.3收到判决四川嘉寓、嘉寓集团支付100万元及利息,广东嘉寓不承担支付责任,受理费6900元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉上海嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 延期开庭 | 2022.4.12下午,延期开庭 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
三河和平铝材厂起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 101.74 | 否 | 已付清 | 被告山东嘉寓于判决生效后10日内支付货款1017410.27元及利息。2、北京嘉寓承担连带清偿责任。3、诉讼费7454元和保全费5000元由嘉寓承担 | 已付清 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
广东坚朗五金制品股份有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 26.77 | 否 | 等判决 | 2023.1.29收到裁定书,按其他被告撤诉处理 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
南京尚瑞建筑装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.16 | 否 | 已提管辖权异议 | 2022.3.30上午开庭,已提管辖权异议及追加出票人为第三人申请 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
山东众润防腐保温有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.9.20收到判决书,支付票据款及利息。2023.3.14收到裁定书,准许嘉寓股份撤回上诉 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
启东浦发建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 胜诉 | 2022.11.18收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团不用承担责任 | 胜诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海叠信实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 90.19 | 否 | 已判决 | 2022.6.27收到判支付原告90万及利息,其他17819元 | 已上诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
新北区孟河金苗百货店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 已调解 | 2022.3.17由法院拿到调解书被告支付原告汇票款80万及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80.06 | 否 | 已调解 | 20222.3.17由法院拿到调解书向原告支付汇票款800617.52及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市沐泽建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 已调解 | 被告于2022.12.31前一次性支付原告票款80万元及利息。 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州晨佳烨门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 是 | 等判决 | 2022.3.16下午开庭 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
广东金刚玻璃科技股份有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已调解 | 判决支付200万,其他11400元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
启东市凯球百货商店起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 1、原告撤回对广东和集团的起诉。2、被告于2022.9.30前向原告支付汇票款100万及利息 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 92.35 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 收到执行传票 | 2022.12.23收到判决,支付2523526.33元及利息,受理费26988元,保全费5000元。广东嘉寓不担责。2023.5.10收到执行传票 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 已判决 | 2022.12.23收到判决,支付票据款99万元及利息,受理费13700元,保全费5000元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海优益加建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 原告对广东嘉寓撤诉,同时拿到调解书:2022.10.31前支付票据款100万及利息,若逾期,需支付2万元违约金 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
西安鑫景鼎佩商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.15收到判决支付原告100万及利息,其他18800元 | 要上诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
昆明亚月商务信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 12.14 | 否 | 已判决 | 2022.7.27收到判决书支付原告121446.29及利息,其他2769元、1137.27元,2023.4.10收到判决维持原判 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市老褚百货商店起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.21收到判决书,支付票据款及利息,受理费13800元、保全费5000元、公告费1200元。2023.5.4收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
东营市贤汇商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.3收到报告财产令,被执行人财产申报表,执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 移送广州中院 | 2022.3.21上午开庭,已提管辖权异议,2022.3.21移送广州中院 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 移送广州中院 | 已提管辖权异议。2022.4.6移送广州中院 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
新余和林咨询管理合伙企业起诉四川嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团、田新甲、田家玉、魏守满、广东嘉寓保证合同纠纷 | 1,793.98 | 是 | 收到执行通知书 | 2023.5.29收到执行通知书,报告财产令 | 部分履行 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
丹阳市开发区璟鑫建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 13.35 | 否 | 等判决 | 2023.1.3下午3点40开庭 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
河南汇森贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 600 | 否 | 已判决 | 2022.10.18收到判决支付600万元及利息,其他支付29400元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
武安市明金建材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 49.41 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.3.20收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书,冻结四川嘉寓银行存款509197.96元。2023.8.4收到限制消费令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
海盐县武原铭晨建筑工程队起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 已调解 | 2022.4.8收到调解书四川嘉寓支付1040000元,2023.2.2收到失信决定书,证据 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
深圳复鑫汇科技有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 22.7.21原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.5.31收到判决支付原告100万及利息,并承担诉讼费6900元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103.04 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.23收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
卓远鼎晟商贸保理(泸州)有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 是 | 收到执行裁定书 | 2022.9.8收到判决书,支付票款及利息,诉讼费22800元,保全费5000元。2023.4.21收到执行裁定书, | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
台州祥展物资有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 74.84 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.26收到判决书,支付票据款及利息,受理费11284.43元、保全费4262.21元,2023.6.2收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
扬州可瑞爱特节能建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 196.68 | 否 | 收到执行裁定书 | 判决支付1966780.6元,2023.3.2驳回北京嘉寓智能科技的异议请求。2023.3.20收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
顺发能城有限公司(原顺发恒业有限公司)起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 1,220 | 否 | 收到鉴定材料光盘 | 2022.12.21收到鉴定机构通知书。2023.7.28收到鉴定材料光盘 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
水发兴业能源(珠海)有限公司(曾用名:珠海兴业新能源科技有限公司)起诉北京嘉寓合同纠纷 | 3,137.09 | 否 | 原告撤诉 | 2023.7.3收到裁定书准许原告撤回起诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西达冉电动汽车服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60.19 | 否 | 已判决 | 2022.10.20收到判决支付60万元及利息,受理费4910元,2023.4.17收到裁定书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
启东市上元商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.18 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.5.9收到判决支付原告20万及利息 | 已上诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 20.26 | 否 | 已提管辖权异议 | 2022.4.25上午开庭,已提管辖权异议。22.7.26收到报告财产令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.1收到判决支付原告50万及利息,其他4400,2023.1.20收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判。2023.3.6收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.7 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.1收到判决支付原告396991.47及利息,2022.11.30收到调解书,于23.2.28前支付票据20万元,23.3.31前支付196991.47元,并支付利息,一审受理费3628元,二审受理费25元。2023.7.7收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 47.32 | 否 | 已判决 | 2022.7.1收到判决书支付原告473184.63及利息,其他4199,2023.2.20收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
星誉融资担保(天津)有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 141.45 | 否 | 已提追加第三人申请 | 2022.5.21移送广州中院。6.16已提追加第三人申请 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.22 | 否 | 已调解 | 2023.5.31收到调解书支付102222.7元及利息,受理费1172元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
内蒙古洋航节能门窗有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 7.28 | 否 | 已调解 | 2022.7.4收到调解书支付被告71385.36元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
河北恒华昌耀建材科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 22.71 | 否 | 已判决 | 6.24收到判决自判决生效十日内支付227115.54及其他4707 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 249.42 | 否 | 收到执行通知书 | 6.17收到判决支付原告1700046.73及不超过67738元的利息,2022.10.27收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 727.05 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海叠信实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 79.82 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.26收到民事判决书,驳回原告其他诉讼请求。2023.1.7收到裁定书,按广东嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
济南欣雅瑞经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.75 | 否 | 已提管辖权异议 | 2022.7.27收到判决书支付原告117473.23及利息,其他2649元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.48 | 否 | 已调解 | 2023.5.31收到调解书支付214814.7元及利息,受理费2261元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
山东森泉建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.29收到判决,支付票据款及利息,受理费5800元,2023.4.26收到执行通知书 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 61.37 | 否 | 已判决 | 2023.1.20收到判决:支付607705.48元及利息,受理费4969元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 43.49 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.20收到执行通知书。2023.3.2收到报告财产令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 132.51 | 否 | 原告撤诉 | 2023.1.20收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到裁定书,撤销判决 | 2023.1.3收到裁定书,撤销1003号的判决 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
上海复乐氟涂料工程有限公司起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 61.69 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.9.5收到判决书,支付项目款及利息,受理费3776.9元。2023.6.19收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
北京嘉寓起诉青岛总部基地开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 2,828.07 | 否 | 等判决 | 2023.6.21开庭 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
常州德聚化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 25.1 | 否 | 已调解 | 2023.6.12收到调解书支付251035.33元及利息,受理费2533元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 37.68 | 否 | 原告撤诉 | 被告鸿翔置业和中翔新中支付原告票据款276755元及利息和10万元及利息,河北嘉寓承担连带清偿责任。2022.8.9裁定撤回上诉 | 已付清 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
舞钢市华雨木苗花卉种植有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 被告于连带支付原告票据款100万及利息,2023.4.12收到执行裁定书,追加广东嘉寓被执行人,2023.7.6上午8.30质证 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
福建奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 23.8 | 否 | 已判决 | 2023.3.15收到判决,生效期十日内支付233593.72元及利息,受理费4870.48元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 108.78 | 否 | 已判决 | 2023.3.15收到判决,生效期十日内支付930676.21元及利息,受理费14590.05元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 200.92 | 否 | 已判决 | 2023.3.15收到判决:支付1781668.79元及利息,受理费22873.87元 | 暂无 | 2022年03月16日 | 公告编号2022-020 |
闫彪起诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 22.99 | 否 | 等待判决 | 2022.6.17上午10点开庭,2022.6.15收到证据 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东台玻经贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 662.52 | 否 | 已调解 | 2022.6.24收到调解书支付被告6625217.8及利息,其他41102元。2023.7.31收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 26.32 | 否 | 已判决 | 2022.8.22收到判决:生效10日内四川嘉寓连带支付票据款及利息,并共同负担诉讼费,广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 45.95 | 否 | 已判决 | 2022.8.22收到判决:生效10日内连带支付票据款及利息,并共同负担诉讼费,广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 22.2 | 否 | 已判决 | 2022.8.22收到判决:生效10日内四川嘉寓连带支付票据款及利息,并共同负担诉讼费,广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 26.71 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.20收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
四川方为信息科技有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 32.6 | 否 | 已判决 | 2022.6.3由法院拿到判决书:被告于判决生效10日内连带支付原告汇票款323750.41元及利息,并负担诉讼费6188元、公告费600元 | 已上诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 72.36 | 否 | 已调解 | 2022.3.21法院拿到调解书支付票据款723608.3元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
聊城君业电机有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 56.83 | 否 | 等判决 | 2022.3.28下午开庭,收到保全裁定 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
临沂市节节高木业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 99.09 | 否 | 已判决 | 2023.3.14收到判决支付990931.49元及利息,受理费6855元 | 已上诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京京华恒通商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 3.24 | 否 | 已调解 | 2022.5.6收到调解书支付原告33161.3元和诉讼费315元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
沈阳佳佳仁合物资有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 32.86 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.3.20收到执行裁定书,驳回案外人的异议请求。2023.4.10收到限制消费令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
南通腾正建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 14.22 | 否 | 已判决 | 2023.6.21收到判决:支付142154.78元及利息,受理费3143元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 216.28 | 否 | 已调解 | 2023.4.11收到调解书,四川嘉寓付清196580.99元及利息,诉讼费18810元。收到裁定书,准许原告撤回对嘉寓股份、广东嘉寓的诉讼 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南槐荫建邦建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 43.87 | 否 | 等判决 | 2022.7.15 开庭。2023.3.8收到追加被执行人申请书。2023.4.19听证 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
安阳绿灯行实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.19 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.23收到判决,支付票据款及利息,受理费1187.4元,2022.11.21维持原判,二审受理费50元。2023.2.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山西龙城建设集团有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.6.2收到判决书:被告于判决生效10日内连带清偿原告10万元及利息,并负担诉讼费1150元和保全费1020元 | 执行完毕 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
长沙京信电子商务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.2.6收到判决,支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2023.7.24收到判决,驳回四嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京泰明辉贸易有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 23.9 | 否 | 已付清 | 被告支付原告113751.8元及诉讼费2356元,于2022.10.31前支付原告113751.8元 | 已付清 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
绍兴晨夕贸易有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100.11 | 否 | 已判决 | 收到判决,北京嘉寓支付100万元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
聊城市天庆机械配件厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.35 | 否 | 已判决 | 2022.10.17收到判决支付票款183466.39及利息,2022.11.18收到缴费通知单,二审受理费50元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
林州超前商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到上诉状 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2022.11.21收到上诉状 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到上诉状 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2022.11.21收到上诉状 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到上诉状 | 2022.10.31收到判决,支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2022.11.21收到上诉状 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 106.98 | 否 | 已判决,广东嘉寓胜诉 | 2022.11.29收到判决,生效期十日内支付1069774.3元及利息,受理费14601元。2022.12.5收到判决,生效起十日内支付1069774.3元及利息,受理费14601元。2022.12.23收到交费通知书,受理费50元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
高安市通瑞汽车贸易有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 18.06 | 否 | 等判决 | 2023.1.4收到传票,2023.1.9上午9.30开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
武汉锦祎帆工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 已判决 | 支付原告80万及利息,其他17520元,2023.1.3收到执行裁定书,终止执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
安徽宝世达动力机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决连带支付原告100万及利息,其他11935远程,2023.1.3收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
广州众隆建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.12.26收到判决支付100万元及利息,一审受理费13872元,保全费5000元。二审受理费50元。2023.6.5收到执行裁定书,中止1417号判决的执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 101.48 | 否 | 已调解 | 2022.3.29由法院拿到调解书:于2022年8月30日前、9月30日前、10月30日前、11月30日前分别支付20万,于2022.12.30前支付214798.69元。2、被告若未履行,原告将欠款一次性申请执行。3、诉讼费于2022.12.30前支付给原告。2022.11.3收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
启东市娟月建材经营部起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.11.21收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
南京永恒建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.1收到判决书支付原告1000000及利息,其他13800元,2022.9.27维持原判。2023.1.3收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
泰兴市广华建材贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.18收到判决生效起十日内支付100万元及利息,受理费13800元。2023.5.25收到传票,2023.7.6上午11点开庭,收到合议庭组成通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
李世林起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 135.91 | 是 | 等判决 | 2022.12.2下午2.30开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
承德县伟成商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 8.4 | 否 | 已调解 | 2022.5.7收到调解书2022.12.30前一次性支付84000元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
承德县城北加油站起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 28 | 否 | 已调解 | 2022.5.5收到调解书四川嘉寓支付原告28万 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 34.05 | 否 | 原告撤诉 | 2022.6.2收到裁定书按原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.96 | 否 | 撤诉 | 2022.5.18收到法院短信通知延期开庭,原告未缴纳诉讼费按撤诉处理 | 撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东华远节能新材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 54.72 | 否 | 移送广州中院 | 收到保全裁定和管辖裁定移送广州中院 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
刘维康起诉四川嘉寓装饰装修合同纠纷 | 30.58 | 是 | 已提管辖权异议 | 2022.10.17收到判决,支付305808.06元及利息,受理费6008.96元。2023.1.18收到传票,2023.2.6下午4.30开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 225.42 | 否 | 已判决 | 2022.10.27收到判决,支付2232289.19元及利息,受理费24592元,保全费5000元。广东嘉寓承担连带责任,2023.3.28收到裁定书,四川嘉寓、广东嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
南京市浦口区佳德舜建材设备经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26.11 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决支付原告261109.07及利息,其他2608,2022.12.5收到限制消费令,失信决定书。2023.2.6收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
盐城市金陵防腐材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息,其他13814元,2023.3.30收到执行裁定书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
盐城市金陵防腐材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息,其他18814元,2023.6.29收到执行裁定书,终结本次执行程序 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南小朵机电有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 37.49 | 否 | 已判决 | 2022.6.24收到判决支付原告374880.61及利息,其他6924元,2023.8.4收到执行裁定书,终结1956号的本次执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓装饰装修合同纠纷 | 353.38 | 是 | 已判决 | 2022.12.26收到判决,支付3533831.21元及利息,受理费17535.5元,保全费5000元。2022.12.28收到缴费通知书上诉。广东嘉寓不担责。2023.7.27收到追加被执行人申请书,追加广东嘉寓对1281号承担连带清偿责任 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
翟立新起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 18 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.10收到执行通知书,报告财产令。2023.6.27收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 38.2 | 否 | 已判决 | 2022.6.20收到判决支付原告381976.75元及其他3515元,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 24.57 | 否 | 已提管辖权异议 | 2022.6.9管辖权上诉 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
常州市伟华宾馆用品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 29.43 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20.01 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.19收到判决书支付票据款及利息,受理费2176元、保全费1570元。2023.2.27收到执行通知书,报告财产令,强制执行申请书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
安平富乡建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 72.51 | 否 | 已判决 | 2022.7.29及8.1收到判决支付原告725066.41及利息,其他15247.65元,2022.12.26四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆市桂溪建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.13收到判决支付票据款100万元及利息,受理费13800元。2023.3.22报告财产令。收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
中晟天承商业保理(泸州)有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 已判决 | 2022.9.6收到判决书,被告共同支付票款及利息受理费14070元,保全费5000元,2023.3.22收到执行通知书。收到执行裁定书。2022.12.26收到裁定四川嘉寓撤诉。2023.7.13收到结案通知书,终结1412号的执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
长沙合和五金有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 19.1 | 否 | 已调解 | 2022.4.24收到调解湖南嘉寓于2022.7.30前支付原告10万,8月30日前支付完毕,2022.8.17收到执行通知和报告财产令,8.25上午9点执行传唤 | 对方申请强制执行 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
启东市娟月建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南奕卓建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.88 | 否 | 已判决 | 2022.8.18收到判决支付118798.18及利息、保险费500元以及诉讼费、案件受理费3790元。2023.2.7收到判决,驳回四川嘉寓上诉 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 126.22 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.6.25收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 2,927.19 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.30收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 2022-029 |
包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 48.55 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决:支付485456.67元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆知其然农业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.28 | 否 | 已判决 | 2022.6.27收到判决支付原告102787.82及利息,其他2916元,2023.2.6维持原判 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
江苏晖联电子科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已调解 | 2022.12.23收到调解书,23.3.31前一次性支付40万元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河南奋安铝业有限公司起诉河南嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 已调解 | 2022.5.5收到调解书被告河南嘉寓于2022.7.30前支付114092元,于2022.8.30前支付10万元。于2022.9.30前支付10万元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 移送广州中院 | 收到诉状,同时移送广州中院 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 15.45 | 否 | 移送广州中院 | 收到诉状,收到财产保全裁定,同时移送广州中院 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60.48 | 否 | 已调解 | 2022.11.15收到调解书,23.3.30前支付604779.56元。2023.5.8收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 39.62 | 否 | 已判决 | 2022.9.6收到判决书,被告共同支付汇款金额及利息,受理费7255元,2022.12.1收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 309.26 | 是 | 已调解 | 2023.4.10撤回对广东嘉寓、嘉寓股份的诉讼。收到调解书支付3092624.03元,诉讼费23281元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
南京辞年贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 29.18 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决,生效起十日内支付票据291816.43元及利息,受理费5677元。广东和北京嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到财产保全裁定 | 收到财产保全裁定 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷(劳务) | 343.73 | 否 | 原告撤诉 | 2023.2.13收到裁定书,准许原告撤回起诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 130.46 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.6.9收到判决支付原告1304608.84,及诉讼费8497元,2022.10.25收到执行裁定书,收到执行通知书,报告财产令 | 已上诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河南正邦铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 46.04 | 否 | 已调解 | 2022年6.8收到调解书被告四川嘉寓于2022.10.30前支付原告票据款460397.2及利息,并负担诉讼费4103元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河南石神建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 45.77 | 否 | 已调解 | 2022年6.8收到调解书被告四川嘉寓于2022.10.30前支付原告票据款457668.4及利息,并负担诉讼费4083.22.6.10广东嘉寓收到缴纳诉讼费通知单100元。2023.7.17收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
无棣智博金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 4.19 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.5.11收到调解书被告北京嘉寓于2022.7.30前支付原告41930.43元,2022.11.11收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河北嘉寓起诉天津中翔新中房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.5.17收到判决书:被告于判决生效7日内支付我司票据款10万元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京嘉寓起诉天津鸿坤团泊房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 20.4 | 否 | 已调解 | 2022.4.29收到调解书:2022.4.29收到调解书被告于2022.5.26前给付原告票据款20万元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京德高建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓合同纠纷 | 6.77 | 否 | 已调解 | 2022.8.25收到调解书,22.10.31前支付3万元,22.12.31前支付34844元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东亚铝铝业科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 45.45 | 否 | 原告撤诉 | 2022.8.12原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
黑龙江省森朗商贸有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.26收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
陕西盛泰浩景建材有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 97.96 | 否 | 已判决 | 2022.12.26收到判决,支付90万元及利息,受理费13596元、公告费560元,保全费5000元。2023.5.18收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
中融国际信托有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 395.88 | 是 | 已判决 |
2023.1.5收到判决,支付3951804.01元及利息,受理费38470元,保全费5000元。2023.2.2撤销7378号判决结果第二项内容。2023.6.30收到判决,驳回原告上诉,维持原判
暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 | |||||
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 0.36 | 否 | 等判决 | 2022.6.8下午2点半开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
东营市烟水寒建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 56.52 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.31支付原告565225.41及诉讼费4769.5元,2023.2.1收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
武汉市盛昌众城商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 162.26 | 否 | 收到执行通知书 | 支付原告1622621.96元,其他9701.8元,2022.12.1收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
天津实德新型材料科技有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 414.37 | 否 | 收到执行决定书 | 一审判决:广东、北京连带支付货款3168857.73、补偿款416954.23、违约金80663.23元,2022.10.17收到执行决定书,将北京嘉寓纳入失信被执行人名单,收到限制消费令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京九华泽柏科技发展有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 25.17 | 否 | 已调解 | 被告四川嘉寓于2022.12.31前一次性支付货款254192元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 0.87 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.11.30前支付原告8679.98,收到传票2023.4.20上午9.30接受调查 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 96.49 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.4.25上午9.30接受调查。2023.6.8收到执行裁定书,中止案件的执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓、黑龙江嘉寓买卖合同纠纷 | 12.45 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.4.27上午9点执行。2023.6.8收到执行裁定书,中止案件的执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 314.47 | 是 | 已调解 | 2022.6.6收到民事调解书四川嘉寓于2022.12.31前支付货款2969014.41元及诉讼费16486元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
天津明耀建筑装饰材料有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 24.24 | 否 | 收到诉状 | 暂无 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
深圳车联国际货运代理有限公司起诉山东嘉寓货运代理合同纠纷 | 57.04 | 否 | 已调解 | 2022.5.6收到调解书被告山东嘉寓共计支付570415元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
北京多福顿装饰材料销售中心起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 收到判决 | 2022.8月10日收到判决支付10万及利息,其他1150 。已上诉,2022.9.1收到缴款通知书 | 已上诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
广州紫铭装饰材料有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 11.12 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.5.17收到调解书被告于2022.11.30前给付原告票据款11万及货款7081元及诉讼费1261.71元,2023.4.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南市长清区欣业建材经营部起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 82.07 | 否 | 收到执行通知书 | 2022年12月30日前支付被告820679.91元,其他10633.4元,2023.2.28收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆两江新区科易小额贷款有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 537.87 | 否 | 已判决 | 2022.11.1收到判决,支付5306657.4元及利息,受理费46450.56元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
西安林芳康石油技术有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.89 | 否 | 收到裁定书,收到判决 | 2022.12.19收到裁定书,收到判决,支付497812.91元及利息,受理费8715元。2023.3.2收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 29.92 | 否 | 已调解 | 2022.5.17收到调解书被告支付15万,2022.9.30前支付149175.86元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 370.38 | 否 | 已调解 | 222.6.6收到调解书,22.11.30前支付3703789.09元及利息。2023.6.5收到执行裁定书,中止调解书的执行 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
启东市玲点五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 68.65 | 否 | 已调解 | 2022.4.14由什邡法院拿到调解书被告四川嘉寓支付原告汇票款686540.08元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
菲沐盛(山西)材料科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 59.88 | 否 | 已调解 | 2022.4.14由什邡法院拿到调解书被告四川嘉寓付清原告货款598833.32元及利息 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
融好(重庆)贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.1.20收到判决,受理费13800元,公告费260元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
辛集市聪捷商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 76.24 | 否 | 已判决 | 2022.9.7收到判决书,支付票款及利息,受理费11448元、保全费4344元。2023.6.1收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
山东宇姚建筑工程有限公司起诉临邑嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 10.56 | 否 | 已结案 | 2022.9.13下午1点30开庭。已结案,另一被告与原告和解,后向我方进行再追索 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 移送广州中院 | 2022.5.30移送广州中院 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 52.25 | 否 | 已判决 | 2022.9.15收到判决书,支付票据款及利息,受理费4512元,保全费3170元,2023.4.21上午执行谈话,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101 | 否 | 收到财产保全裁定 | 收到财产保全裁定 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南信高装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 是 | 已提管辖权异议 | 收到诉状,已提管辖权异议 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.5收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.5收到限制消费令,执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.5收到限制消费令,执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.6收到判决书付原告90万及利息,其他17800,2022.9.28收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.5收到执行通知书,报告财产令,限制消费令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆两江新区科易小额贷款有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 89 | 否 | 已判决 | 2022.9.1收到判决书,被告共同支付票据89万元及利息,受理费12807.94元,保全费4970元,公告费560元。2023.2.6收到裁定书,准许重庆嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南肇亚建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 82.96 | 否 | 等判决 | 2022.9.13下午2点开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆市桂溪建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 支付原告100万及利息,其他13800元,2023.3.15收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
上海叠成企业发展有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 95.19 | 否 | 已判决 | 2022.10.13收到判决,支付95万元及利息,受理费13319.3元,保全费5000元。2023.4.19收到裁定书,按上诉人广东嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
宿迁市中美装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 管辖权上诉 | 2022.5.13驳回被告天津实德的管辖权异议 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
济南华波物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 86.2 | 否 | 已调解 | 2022.6.17收到调解书支付原告861950.34元及6214元。2023.7.24收到执行传票 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
重庆鲁铭物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.19收到判决,支付100万元及利息,受理费13987元。2023.3.3收到执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
闫彪起诉江西嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 391.78 | 是 | 等判决 | 2022.11.9收到判决,支付1976345.77元,受理费22885.2元。2022.11.30收到缴费二审受理 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
长葛市杰柯机械有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 9.74 | 否 | 等判决 | 2022.5.19下午3点开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
江苏瑞鑫森节能科技有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 45.62 | 否 | 等判决 | 2022.5.27 15开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河南奋安铝业有限公司起诉河南嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 24.21 | 否 | 已调解 | 2022.5.5收到调解书被告河南嘉寓于2022.5.30前支付110586元,于2022.6.30前支付142126.89元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.52 | 否 | 已判决 | 2022.5.27由法院拿到保全裁定和判决书被告支付原告票据款625217.8元及利息,并承担诉讼费保全费8690元。2023.4.19收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
佛山市思创建筑装饰材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 100.07 | 否 | 等判决 | 2022.5.9收到调解书被告四川嘉寓支付原告货款706010.14元及违约金及诉讼费6903元。2023.1.16收到起诉状,2023.2.7下午3.30开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
海南康益达贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.6.25收到传票,2023.8.9上午8.30开庭 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 256.55 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
陕西科贸建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 19.07 | 否 | 已判决 | 2022.9.19收到判决书,四川嘉寓承担连带责任。2023.5.5收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
扬州硕宏石业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 33.97 | 否 | 已判决 | 2022.8.29收到判决书,四川嘉寓广东嘉寓判决生效后支付339696元。2023.1.3收到判决,驳回其他被告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
河北嘉寓起诉天津中翔新中房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 360.79 | 否 | 已调解 | 2022.10.13收到调解书,于23.1.10前一次性付清1327127.61元 | 暂无 | 2022年04月25日 | 公告编号2022-029 |
郓城县壮志商贸有限公司起诉河北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
北京嘉寓起诉西宁新华联房地产有限公司建设工程施工合同纠纷 | 149.01 | 否 | 等判决 | 案件受理,2022.6.29开庭 | 暂无 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
潍坊圣雅商贸有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 | 3,970 | 是 | 已判决 | 2022.10.21收到判决支付货款36141868.77元及利息,受理费222509元,保全费5000元。2023.4.23收到判决上诉,维持原判 | 原告申请强制执行 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
济南巅峰企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 180.12 | 是 | 已判决 | 2022.11.10收到判决支付1801162.52元及利息,受理费21010元。2023.3.29收到报告财产令 | 暂无 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
中晟天承商业保理(泸州)有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 已判决 | 2023.4.3收到判决支付103万元及利息,受理费14070元,保全费5000元。2023.6.1收到执行传票 | 暂无 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
北京嘉寓起诉天津新华联房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 47.36 | 否 | 已判决 | 2023.6.21收到判决,被告生效起五日内支付108858.72元及利息 | 暂无 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
郓城县壮志商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 808.18 | 是 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
北京双合盛兴贸易有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.6.6收到判决书被告连带给付原告票据款20万及利息,并负担诉讼费2150和保全费1520元,2023.4.10收到失信决定书,限制消费令 | 暂无 | 2022年04月26日 | 公告编号2022-042 |
天津市春丰顺和混凝土有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 55 | 否 | 等判决 | 2022.7.15 半开庭,2022.7.12寄出答辩状 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
江苏善林石业装饰工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 982.22 | 否 | 已调解 | 2022.8.1收到调解书四川嘉寓2022年12月30日前支付被告8421533.2元,广东嘉寓于12月30日前支付1400661.65元 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
启东青东建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2022.9.20收到判决,支付票据款及利息,受理费8800元、保全费3020元。2022.10.31收到诉状。2022.11.2收到采取保全措施告知书。2023.3.16驳回原告上诉维持原判。2023.5.11收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 500 | 否 | 已调解 | 2022.7.21收到调解书支付被告500万,其他23400元 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 412.16 | 否 | 已调解 | 2022.8.22收到调解书:四川嘉寓支付原告货款及违约金并负担诉讼费 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
山东利鑫新材料集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 37.78 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.9收到判决支付票据款377835.3元及利息。受理费6968元。2023.5.30收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.11上午9.30开庭,2023.2.1收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
天津德舒赫科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 105.45 | 否 | 已判决 | 22.6.15收到判决:支付1054456.33元及7120元2022.9.29驳回上诉,维持原判。2023.5.11收到执行通知书 | 暂无 | 2022年04月29日 | 公告编号2022-049 |
山东恒屹供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 104.86 | 是 | 已判决 | 023.5.15收到判决支付1048556.4元及利息,受理费14237元 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
张家港保税区金庆堂建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 收到保全裁定书 | 2022.9.6收到保全裁定书 | 收到撤诉解保裁定 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
无锡钟神机械设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 27.21 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.26收到判决支付272099.89元及利息,受理费5381元,保全费1880元,公告费900元。2023.3.16收到执行通知书、收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京嘉寓起诉天津市富海房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 98.49 | 否 | 已判决 | 2022.10.20收到判决书,被告应于本判决生效起十日内支付工程款958159.42元及利息。2023.3.3收到裁定书,终结本次执行程序 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
丹阳市金豪五金有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 10.14 | 否 | 已判决 | 22.6.13收到判决,六方被告于7日内支付101445.25,并承担诉讼费用合计3968元2023.4.13收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
天津市千隆金属制品有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 67.92 | 否 | 已判决 | 2022.9.21收到判决书,支付货款及违约金。2022.11.4收到裁定书,按河北嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
刘见起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司确认劳动关系追索工资待遇 | 0 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉,已重新立案 | 原告撤诉 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 33.68 | 是 | 等判决 | 2023.6.6收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
西安科思瑞新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.61 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息,受理费10061元。2023.6.2收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
达拉特旗青达门超市起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.1收到判决书十日内连带支付原告50万及利息,其他7488元。2023.6.12收到执行传票,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
达拉特旗青达门超市起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息,其他11962元。2023.1.3收到裁定书,按四川嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
昆明亚月商务信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 21.78 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.7.7收到执行通知书,报告财产令,收到执行传票 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 76.6 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.8收到判决支付原告766004.87及利息,其他5730.2元,2022.12.30收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
达拉特旗青达门超市起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 24.04 | 否 | 已判决 | 2022.7.1收到判决支付原告240401.84元及利息,其他2545.67元,2022.10.24收到裁定书,准许北京嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
龙口市宝龙胶业有限公司起诉北京嘉寓、门窗科技票据追索权纠纷 | 54.59 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.3.20收到执行裁定书,驳回案外人的异议请求。2023.4.10收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京双合盛兴贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 17.89 | 否 | 收到保全裁定 | 2022.5.27 开庭,收到保全裁定 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团/ | 75 | 否 | 收到财保裁定书 | 收到财保裁定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
天津安亿玻璃科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 15.08 | 否 | 已调解 | 2022.6.28收到调解书支付原告150792.61,对方撤回财产保全 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 80.74 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.28收到调解支付被告807420.5元,2023.1.28收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 52.05 | 否 | 已判决 | 2022.8.1收到判决支付原告520470.87及利息,其他4503元。2022.11.23收到裁定书,按四川嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 收到财产保全裁定 | 收到财产保全裁定 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
太谷县鑫鼎世科技材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 51.16 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.6.20收到调解2022年12月31日前支付517536元,2023.3.14收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
青岛浩翔东升实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.44 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.18收到判决,支付票据款50万元及利息,受理费8844元,保全费3020元。2023.2.27收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
潍坊圣雅商贸有限公司起诉广东嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 | 769.1 | 否 | 已判决 | 2023.4.17收到判决支付7690968.21元及利息,受理费65637元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
泰州市典川商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26.79 | 否 | 已判决 | 2022.8.5收到判决支付原告267892.17及利息,其他2659元,2023.3.15收到限制消费令 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 68.44 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.21收到判决,支付票据款及利息,受理费10800元,保全费4420元。2023.1.3收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判。2023.2.17收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
成都敬郎商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.15收到判决连带支付原告99万及利息,其他13700元。2023.4.19收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
山西万合宜商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.5.20收到调解被告付清原告50万及逾期损失,以及诉讼费4400元。2023.7.28收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
清远市宝利通化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.61 | 否 | 已判决 | 2022.6.10收到法院判决四川嘉寓给付票据款106140.75元,并支付诉讼费1212元 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ | 86.94 | 否 | 已判决 | 2022.10.29收到判决,支付票据款869416.09元,受理费保全费共计17490元 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ | 99.96 | 否 | 已判决 | 2022.10.29收到判决:支付999624.77元。2023.4.7收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
代景平起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 10.94 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京夏阳文化发展有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.3收到判决支付200万元。受理费22850元,保全费5000元。2023.5.18收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 14.17 | 否 | 已调解 | 2022.5.31收到保全裁定、调解书,被告北京嘉寓支付原告168702元,于2022.7.31前支付10万,于2022.8.31前支付68702元 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
广东兴发铝业有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖合同纠纷 | 718.69 | 是 | 收到执行裁定书 | 2023.2.20收到判决支付5599555.39元及利息,二审受理费62108元。2023.3.24收到执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 57.76 | 否 | 已判决 | 2022.7.1收到判决书十日内支付我方577623.31及利息 | 暂无 | 2022年05月16日 | 公告编号2022-056 |
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 6.31 | 否 | 已判决 | 22.6.20收到判决支付63142.42,及其他689.28元 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
佛山市铝模方建筑装饰有限公司起诉重庆嘉寓定作合同纠纷 | 41.07 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.3.6收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.10收到判决:支付90万元及利息,保全费5000元,受理费12800元。2023.5.29收到执行通知书 | 原告申请强制执行 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
北京嘉寓起诉北京鸿坤伟业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 103.78 | 否 | 已判决 | 2022.7.22收到判决书十日内支付我方997762.31元及利息 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
湖南嘉寓起诉广州建筑装饰集团有限公司加工合同纠纷 | 37.97 | 否 | 等开庭 | 案件受理,22.7.5收到反诉起诉状 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
准格尔旗丰乐种养殖专业合作社起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 96.27 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
济南唯特商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.11.30收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2023.4.6收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2022.11.8收到判决支付200万元及利息,受理费23001元,公告费260元 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
广州市白云化工实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 75.84 | 否 | 已判决 | 2023.7.19收到判决,撤销1305号判决,生效期十日内四川嘉寓支付748371.67元及利息,一审受理费11384元,二审受理费11384元 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
广州市白云化工实业有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 53.56 | 否 | 已判决 | 2023.7.19收到判决,撤销1307号判决四川嘉寓支付528539.21元及利息,一审受理费9156元,二审受理费9156元。北京、广东不承担支付责任 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
广州市白云化工实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 101.33 | 否 | 已判决 | 2023.7.19收到判决,撤销1309号判决,四川嘉寓支付100万元及利息,一审受理费13920元,二审受理费13920元。广东、北京不承担支付责任 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 102.42 | 否 | 已结案 | 2022.9.29收到判决支付1024222.52及利息受理费7078元,保全费5000元,收到裁定书补正笔误,收到执行裁定书,收到结案通知书 | 对方申请强制执行,收到结案通知书 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
淄博平达环保材料有限公司起诉北京嘉寓、门窗科技票据追索权纠纷 | 80.74 | 是 | 撤回上诉 | 2023.3.7收到裁定书,准许嘉寓股份撤回上诉 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
常州新北区新黄鹤楼副食店大诚苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 12.44 | 否 | 已判决 | 2023.4.11收到判决,生效期十日内支付124431.09元及利息,受理费2832元。2023.7.18收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
青岛天聚亿泽建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.5收到裁定书,按原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉北京嘉寓建筑设备租赁合同纠纷 | 20.12 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.14上午谈话,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
南京虹汇农业科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 65.19 | 否 | 已调解 | 22.6.16收到调解书 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
启东市乐奇机械配件经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 53 | 否 | 收到执行通知书 | 022.7.13收到判决支付原告53万及利息,其他7820元。2023.5.26收到执行传票,2023.6.2收到执行通知书 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
常州福茂车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.4 | 否 | 已判决 | 2022.9.1收到判决书,被告支付票据款及利息,受理费2981元、保全费1420元。2023.2.22收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.7.10收到冻结裁定书 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
北京嘉寓起诉江西昌南建设集团有限公司、赣州银行股份有限公司吉安分行建设工程施工合同纠纷 | 920.38 | 否 | 已判决 | 2022.8.31收到判决书,赣州银行支付北京嘉寓工程款5899985.28元,昌南建设支付北京嘉寓工程款359488.03元 | 暂无 | 2022年05月23日 | 公告编号2022-059 |
西安高科建材科技有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 59.21 | 否 | 等判决 | 2022.6.15 15分开庭。 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
湖南壹尊供应链有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 70.06 | 否 | 已判决 | 2023.5.18收到判决,四川嘉寓对第一项承担连带清偿责任 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
济南闽荣贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 50.69 | 否 | 收到执行传票 | 2022.7.4收到判决支付原告506875.47及利息,其他7954元,22.8.15收到执行传票及报告财产令 | 对方申请强制执行 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
长沙浩壮贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 99.29 | 否 | 已判决 | 2023.2.6收到判决支付992866.73元及利息,受理费6864元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
晋江市超颖纸业有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 96.65 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.2收到判决书支付95万元,受理费6722元。2023.2.24收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
杭州自在稳盈科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.99 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.4收到调解于2023年1月31日前支付被告629871.67元,2023.3.14,收到案件执行通知书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40.31 | 否 | 已判决 | 2022.7.15收到判决支付原告403145.57及利息,其他6244元,2023.3.24收到执行裁定书。2023.5.17收到民事申请再审案件应诉通知书。2023.7.7收到裁定书,驳回原告的再审申请 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
长沙快扣五金制品有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 20.15 | 否 | 收到执行决定书 | 2022.6.29收到调解于2022年11月30日前支付被告201517.23元。2023.6.20收到执行决定书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京泰明辉贸易有限公司起诉广东嘉寓、四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 73.29 | 是 | 已判决 | 2022.9.20收到判决,广东嘉寓支付汇款金额及利息,受理费11232.94元,公告费560元。北京嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
晋江市超颖纸业有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 98.61 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.16收到判决支付969328.1元及利息,受理费13645元,公告费560元。2023.3.22收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
山西万合宜商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 97.78 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.13收到判决支付977800元及利息,受理费6789元。2023.7.24收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
辛集市聪捷商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 14.43 | 否 | 等判决 | 2022.11.2上午开庭 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 83.71 | 否 | 已判决 | 2023.4.7收到判决支付837085.89元及利息,受理费12171元。2023.5.15收到冻结裁定书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
陕西度智工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 72.17 | 否 | 已判决 | 2022.10.24收到判决支付票据金额72万元及利息,受理费5553元 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
刘见起诉辽宁嘉寓光能科技有限公司确认劳动关系追索工资待遇 | 0 | 否 | 等判决 | 2022.7.14上午10点开庭 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.29收到判决支付原告90万及利息,其他11400元,北京嘉寓不承担责任,2023.1.18收到报告财产令,限制消费令,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
河南华昱纸业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.18收到判决支付票据款100万元及利息13800元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.16收到判决连带支付原告100万及利息,其他11900元,2023.1.31执行谈话,收到报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年06月01日 | 公告编号2022-062 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉广东嘉寓票据追索权纠纷 | 95 | 否 | 已判决 | 2022.8.29收到判决书,支付票据金额95万元并补齐受理费和保全费18300元 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.67 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.28收到调解书支付被告626723.8。2023.1.28收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
惠山区周国新机械加工厂起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
南通德邦建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 1,900 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.6收到判决,被告共同支付金额及利息,受理费67900元。2022.11.30收到裁定书,准许嘉寓集团撤诉。2022.12.5收到裁定书,准许上诉人撤诉。2023.1.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
南通荣安建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 1,048.82 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.29上午10点30开庭。法院在组织调解,2023.1.18收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
南通荣安建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团、北京嘉寓智能科技有限公司票据追索权纠纷 | 2,380 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.23收到判决书,支付票款金额及利息,受理费83216.33元。2023.1.13收到执行通知书、报告财产令 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
山西忆沁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 96.5 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.10收到判决连带支付原告965022.74及利息,其他6725元,2022.9.23收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
江阴市利港街道中春裕通讯设备商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 原告撤诉 | 2022.11.7收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
河北柏之众生物科技有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.4.14收到判决支付100万元及利息,受理费13955元,保全费5000元。2023.7.10收到裁定书,按嘉寓集团撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
长沙浩壮贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 30.24 | 否 | 等判决 | 2023.5.15开庭 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 85.43 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.5收到判决支付票据款854280.69元及利息,受理费6171.5元。2023.1.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
河北嘉寓起诉天津新鸿房地产投资有限公司票据追索权纠纷 | 145.68 | 否 | 已判决 | 2022.7.11收到判决书:十日内支付我方1422066.82及利息 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
宁夏德瑞谦工贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.20收到判决,支付票据款及利息,受理费9800元,保全费3770元,公告费600元。2023.4.19收到执行通知书 | 原告申请强制执行 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
山东多米生态农业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 2022.12.28收到调解书连带支付原告100万及利息,其他11900元 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 59.56 | 否 | 已判决 | 2023.4.3收到判决支付595592.6元及利息,受理费9756元 | 暂无 | 2022年06月06日 | 公告编号2022-064 |
盐城市汉书制鞋有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.10.8收到裁定书,准许原告撤回起诉 | 原告撤诉 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
沈阳堂利装饰装修有限公司起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 51.39 | 否 | 已判决 | 2022.11.23收到判决:支付513939元,受理费4469.5元 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
北京市顺义区牛栏山镇闫孝民运输队起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 51 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.2.1收到执行裁定书,终结8766号调解书的执行程序,收到失信决定书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
调兵山市昊鑫农机专业合作社起诉阜新嘉寓洁能科技买卖合同纠纷 | 9.93 | 否 | 原告撤诉 | 2022.7.18收到原告撤诉裁定 | 原告撤诉 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
南京锦昕淇电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.11收到判决支付原告103万及利息,其他12035元。2023.6.15收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
聊城市盈信贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 已判决 | 2022.8.22收到判决:生效10日内被告连带支付票据款及利息,并共同负担诉讼费。2023.2.1收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
山东恒屹供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.29收到判决书支付100万元及利息,受理费13800元。2023.4.13收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
天津仁义科技发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 34.6 | 是 | 等判决 | 2022.8.19收到判决书被告连带支付346026.91及利息并负担诉讼费。2023.7.24收到缴费通知,二审受理费3245元 | 二审受理 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
新疆嘉宝广利国际贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 61.68 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.5收到判决连带支付原告616781.72及利息,其他4984元,2023.3.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
中晟天承商业保理(泸州)有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.20收到调解书支付103万元。2023.5.17收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 155 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决支付150万及利息,受理费18479元,保全费5000元,公告费560元,广东嘉寓不担责。2023.4.13收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 103.9 | 否 | 已判决 | 2022.12.12收到判决支付100万元及利息,受理费13956元,保全费5000元,公告费260元。广东嘉寓不担责。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 93 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.12收到判决支付90万元及利息,受理费12956元,保全费5000元,公告费260元。广东嘉寓不担责。2023.5.11收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 52.5 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决支付票款503104.22元及利息,受理费8918元,保全费3170元,公告费560元。广东嘉寓不担责。2022.11.17收到上诉状 | 收到上诉状 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 70.4 | 否 | 等判决 | 2022.9.5下午14点20开庭 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
文安县赢盛塑料造粒厂起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 59.15 | 是 | 执行完毕 | 2022.10.8收到判决,支付票据款591476.92元及利息,受理费4857.5元,保全费3570元。2023.6.5收到解除限制消费令,收到执行完毕通知书 | 收到执行完毕通知书 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
贾文博起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 11.07 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.7.29收到判决支付原告78720.67及利息,2023.3.20收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
济南闵泺工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.14收到判决书十日内支付原告100万及利息,其他6984+5000.2023.3.16收到限制消费令 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 88.55 | 否 | 已判决 | 2023.2.22收到判决支付865473.19元及利息,受理费12455元,保全费4847元,公告费560元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
柏汝领起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 13.65 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.11.16收到调解书,23.1.21前支付5万元,23.3.31前支付86497.97元。2023.4.6收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
北京隆兴安泰机电设备有限公司起诉江西嘉寓租赁合同纠纷 | 112.25 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.3.24收到执行通知书。收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年06月13日 | 公告编号2022-065 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 19.47 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.2收到判决支付原告194674.44及利息,其他2119元。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20.81 | 否 | 原告撤诉 | 22.7.11收到原告撤诉裁定 | 原告撤诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 48.41 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.2收到判决支付原告484072.21及利息,其他4281元。2023.5.11收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 6.98 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.2收到判决支付原告671917.74及利息,其他782元。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川钰煌门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.07 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.7.11收到判决支付原告180690.05及利息,其他2002元。2023.1.3收到执行裁定书,终止判决书的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 121.98 | 否 | 原告撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川钰煌门窗有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 139.7 | 否 | 原告撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
陕西亿能安全玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.28收到调解书,23.3.31前一次性支付20万元,一审受理费2150元,二审受理费25元。2023.4.20收到执行裁定书,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
山东辉翔新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101.33 | 否 | 原告撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决,被告共同支付票款及利息,受理费13700元,公告费600元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓,广东嘉寓票据追索权纠纷 | 189.5 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.26收到判决书,支付票据款及利息,受理费 21855元,公告费600元。广东嘉寓不担责。2023.4.19收到执行裁定书,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓,广东嘉寓票据追索权纠纷 | 126.91 | 否 | 已判决 | 2022.9.26收到判决,支付票据款及利息,受理费16222元,公告费600元。对广东嘉寓撤诉。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓,广东嘉寓,嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.9.26收到判决书,支付票据款及利息,受理费13800元,公告费600元.对广东嘉寓撤诉。2023.6.6收到执行裁定书,中止案件的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.11.16收到判决,支付票据款100万元,受理费13959元,公告费560元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 67.19 | 否 | 已判决 | 2022.12.12收到判决,支付671917.74元及利息,受理费10585元,公告费260元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101.98 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决书,承担连带责任 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.5收到判决书,支付票据款及利息,受理费6980元,2022.9.13邮寄上诉状。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 57.78 | 否 | 已判决 | 2022.12.12收到判决,支付572201.44元及利息,受理费9578元,公告费260元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
安康富远哲建筑安装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101.85 | 否 | 已判决 | 2022.9.9收到判决,被告共同支付本金及利息,受理费 13967元,公告费600元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
南通荣安建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 6,436.32 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.22收到判决书,支付汇票金额及利息,受理费181808元。2023.1.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
永嘉智博供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 收到执行决定书 | 2022.10.31收到判决支付99万元及利息,受理费6925元。2023.2.15收到执行决定书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 17.6 | 否 | 等判决 | 2023.8.15上午10.30开庭,收到诉状,证据,应诉通知书,举证通知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓,嘉寓投资集团票据追索权纠纷 | 101.54 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.15收到判决连带内支付原告100万及利息,其他11969.5元,2023.1.20收到执行通知书,收到执行裁定书 | 原告申请强制执行 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
大厂和平铝业有限公司起诉四川嘉寓,北京嘉寓买卖合同纠纷 | 270 | 否 | 收到执行结案通知书 | 2022.7.20收到判决四川、北京连带支付270万及违约金,四川负担诉讼费保全费,2023.2.6收到执行通知书。2023.7.28收到执行结案通知书 | 已上诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
项城市锐清宏农业科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.3.20收到判决四川嘉寓、嘉寓集团支付100万元及利息,广东嘉寓不承担支付责任,受理费13800元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
义马市新浩物贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 336.7 | 否 | 已判决 | 2023.2.9收到判决支付3367025.09元及利息,受理费34076元,保全费5000元,公告费350元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
上海迪簧实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.65 | 否 | 收到财产保全告知书 | 2023.5.30收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团支付1000万元及利息,保全申请费5000元,广东嘉寓对四川嘉寓第一二项承担连带清偿责任。2023.7.3收到财产保全告知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.4.7收到判决:支付100万元及利息,受理费13800元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
南昌嘉天贸易有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 34.77 | 是 | 收到执行裁定书 | 2022年8月20日、9月20日、10月20日,分别支付10万元、10万元、115263元,2022.12.6收到限制消费令。2023.2.22上午9.30追加嘉寓股份为本案被执行人 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
北京台澎江建筑设备租赁有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 104.39 | 是 | 收到应诉通知书 | 2022.6.15收到应诉通知书 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
北京正华安泰建筑机械施工有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 35.99 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.17收到调解支付被告289928元,2023.2.1收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
宜良永坚运输有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
大石桥市新利物资经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 等判决 | 2022.12.5开庭 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
浙江逸辰电气有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2022.11.3收到判决支付票据款50万元及利息,受理费8800元,保全费3020元,公告费300元 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
河南嘉寓起诉河南建业富居投资有限公司票据追索权纠纷 | 20.3 | 否 | 等判决 | 2022.8.1开庭 | 暂无 | 2022年06月16日 | 公告编号2022-067 |
济南信高装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等待判决 | 2022.9.9收到判决书,驳回原告其他诉讼请求 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
南通市隆庆房屋征收服务有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 一审胜诉,二审已开庭等判决 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
启东明鼎建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.7.20收到判决书十日内支付原告100万及利息,其他6900元,2022.7.25收到判决书十日内支付原告保全费5000元,2023.5.8收到执行裁定书,终结判决的本次执行程序 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 74.15 | 否 | 原告撤诉 | 2022.11.10收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 等判决 | 2022.12.26收到裁定书,按四川嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
山西伟力工程机械销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 83.14 | 否 | 已判决 | 2023.3.7收到判决支付831397.62元及利息,受理费6102元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
立邦工程材料(广东)有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 202.98 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.1收到判决书由被告共同承担受理费11519.38元,保全费5000元,2022.11.4收到执行通知书,限制消费令 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
盐城市瑞如商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 24.81 | 否 | 已判决 | 2023.2.1收到裁定书。收到判决,支付票据款248087.55元及利息,受理费5020元,保全费1920元。北京嘉寓不担责。2023.7.10收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
开发区旭峰酸菜鱼小吃店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.19收到判决书,支付票据款及利息,受理费13800元。2023.1.18收到执行裁定书、执行通知书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
鄢陵郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团,北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2022.6.21下午3点30开庭 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
肇庆市稳固多建筑设备有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 16 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.8收到判决支付原告16万及利息,其他3593元,2023.1.13收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
石家庄树钢建筑劳务分包有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.8收到判决支付原告100万及利息,其他13886元,2023.2.3收到执行裁定书,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 51 | 是 | 收到执行裁定书 | 2022.8.1收到判决支付原告510000及利息,其他4450元。2022.12.29收到裁定书,准许嘉寓控股撤诉 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
北京德兴建筑安装有限公司起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 333.14 | 否 | 原告撤诉 | 2022.10.10收到裁定书,本案按撤回起诉处理 | 原告撤诉 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
溧水区任六生建筑工程部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息,受理费6973元。2022.11.21收到上诉状。2023.4.23上午10点询问,收到出庭通知书,举证通知书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
湘乡市栗山镇文新钢架焊接店起诉湖南嘉寓加工合同纠纷 | 12.32 | 否 | 已判决 | 2022.8.18收到判决书:生效10日内支付83342元并负担诉讼费942元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
济南世纪嘉阳贸易发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2022.12.30收到判决支付90万元及利息,受理费12800元,保全费5000元。收到冻结裁定书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
陕西本浩实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 405.42 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.8收到判决,支付票据款400万元及利息,受理费39233元。2023.5.6收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.7.31收到执行通知书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
北京金索坤运输有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.7.21收到判决书被告连带支付300万票据款及利息,共同负担诉讼费15601元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
临沂市兰山区士谦木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 66 | 否 | 收到财保裁定书 | 2022.6.20收到财保裁定书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
聊城市东昌府区宏慧机械配件厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 87.15 | 否 | 管辖权上诉 | 2022.10.21下午3点30开庭。2023.1.12收到送达回证 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 81.77 | 否 | 已判决 | 2023.5.15收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团对第一、二项承担连带责任,受理费11978元,公告费560元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 151.63 | 否 | 已判决 | 2023.5.15收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团对第一、二项承担连带责任,受理费18446元,公告费560元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 82.93 | 否 | 已判决 | 2023.2.3收到判决,嘉寓承担支付责任 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 101.63 | 否 | 已判决 | 2023.2.3收到判决,嘉寓承担支付责任 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
万龙时代科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 32.51 | 否 | 已判决 | 2023.7.28收到判决,变更8277号判决:支付325076元及利息 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.8.15收到判决支付原告20万及利息,其他4312元。2022.12.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.8.15收到判决连带支付原告20万及利息,其他4312元。2022.12.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.8.15收到判决连带支付原告20万及利息,其他4312元。2022.12.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
历城区龙航木材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100.84 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.21收到裁定原告对广东嘉寓撤诉,2022.11.8收到执行通知书,报告财产令。2022.12.16收到限制消费令。2023.1.16收到失信决定书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
历城区龙航木材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 99.85 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.7.21对广东嘉寓撤诉,2022.11.8收到执行裁定书,收到执行通知书,报告财产令,2022.12.16收到限制消费令,失信决定书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
佛山市金大洲建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 撤诉 | 2022.9.13收到判决书,支付票据款及利息,受理费14095元,公告费600元,收到裁定书,准许原告撤诉 | 撤诉 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
北京和平京顺铝型材有限公司起诉嘉寓门窗买卖合同纠纷 | 55 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.20收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限公司起诉江西嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.12.30收到判决支付10万元及利息,受理费2300元,保全费1020元 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
银川市金凤区宏利建筑器材租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 44.79 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.26收到限制消费令,收到执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
上海齐泰供应链管理有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 95.75 | 否 | 已判决 | 2022.9.20收到判决,支付票据款及利息,受理费13375.2元,保全费5000元,北京嘉寓不担责。2023.2.13收到裁定书,按广东嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年06月21日 | 公告编号2022-068 |
启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息,其他6900元,2023.2.17收到限制消费令。2023.2.24收到执行裁定书,终结1765号文书的本次执行程序 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 56.62 | 是 | 等开庭 | 2022.12.29收到裁定书,准许嘉寓控股撤诉 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
南通德邦建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、智能科技票据追索权纠纷 | 420.19 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.23收到判决,支付票据款及利息,受理费212003.01元。2023.1.13收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
泰兴市元一建设工程质量检测中心有限公司起诉江苏嘉寓检验合同纠纷 | 25.47 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
合肥景怡昕商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30.02 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.19收到判决书:生效10日内被告连带支付票据款及利息并负担诉讼费,2023.4.24收到报告财产令。收到执行裁定书。收到限制消费令。2023.5.23收到执行裁定书,本案终结执行 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
邢台欣创化工贸易有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 9.13 | 否 | 收到诉状 | 暂无 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
重庆华蓥矿业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.6.20收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,公告费560元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
聊城昊乾机械配件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 撤诉 | 2023.2.1收到裁定书,准许原告撤诉。 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
邯郸市永年区督光紧固件信销售有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 14.29 | 否 | 已判决 | 2022.10.28收到判决支付货款139093元及利息,受理费3158.46元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
重庆菲锐建材有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 17.28 | 否 | 等判决 | 2022.7.13 20开庭 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
山东利鑫源化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 收到保全裁定 | 22.6.27收到保全裁定 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 160 | 否 | 已判决 | 2023.4.25收到判决支付160万元及利息,受理费19381元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
海安翔实建材经营部起诉四川嘉寓,广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.11.9收到判决,生效起十日内支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
河北科慕石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 89.06 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.24收到判决支付89万元及利息,受理费6353元。2023.2.8上午9点开庭,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
河北科慕石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 155.5 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.22收到判决支付1555005.04元及利息,受理费18795元。2023.2.8上午9点开庭,收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
鄢陵郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 104.09 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓,嘉寓集团票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 撤诉 | 撤诉 | 撤诉 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 已调解 | 2022.7.21收到调解书支付被告300万其他15400元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
山西皓昇贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.14收到判决,支付票据款及利息,受理费31209元、保全费5000元、公告费600元。广东嘉寓不担责。2023.4.3收到执行裁定书,收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
沁阳市兴业物资销售处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决:支付票据款及利息,受理费8800元,公告费560元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓,嘉寓集团票据追索权纠纷 | 38.26 | 否 | 已调解 | 2022.9.9收到裁定书,准许原告撤回对嘉寓集团的起诉。收到调解书,22.12.31前支付382640.62元及利息,受理费3568元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40.56 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.22收到判决连带支付票据款及利息,并共同负担诉讼费。2023.4.19收到执行裁定书,收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓,嘉寓集团票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已调解 | 2022.9.9收到调解书,22.12.31前支付票据款50万元及利息,案件受理费4442元 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团买卖合同纠纷 | 160.74 | 否 | 收到诉前调解通知 | 6.27收到诉前调解通知及诉状 | 暂无 | 2022年06月28日 | 公告编号2022-074 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 1,155.1 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.9.26收到判决书,支付货款及利息,受理费、保全费共计45000元。2022.11.22收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
山西天佑君荣建筑设备租赁有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 已结案,胜诉 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 已判决 | 2022.11.7收到判决支付103万元及利息,受理费14070元 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 已判决 | 2022.11.7收到判决支付104万元及利息,受理费14160元 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100.13 | 否 | 已判决 | 2022.11.7收到判决支付1001300元及利息,受理费13811.7元 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
镇江众达新能源材料有限公司起诉徐州嘉寓买卖合同纠纷 | 61.98 | 否 | 收到诉状 | 22.6.29收到诉状 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
成都光华凌志玻璃有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 84.58 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.2收到判决支付830040元及利息,受理费12258元。2023.6.27收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年07月01日 | 公告编号2022-075 |
合肥恒嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 115.61 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.62 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.6收到判决支付100万元及利息,受理费6928元。2023.6.30收到执行裁定书。收到执行通知书 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.62 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.6收到判决支付100万元及利息,受理费6928元。2023.6.30收到执行通知书,执行裁定书 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
天津金旺鑫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60.37 | 否 | 已判决 | 2022.8.5收到判决支付原告594576.64及利息,其他4919,2022.10.8收到裁定书,按照四川嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
泰州市天赐金属制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 撤诉 | 2022.8.15原告撤诉 | 撤诉 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
盐城市汛潮贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.19收到判决,生效起十日内支付票据款100万元,受理费13800元,保全费5000元,公告费600元。广东北京嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
陕西利昌达建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2023.1.5收到判决支付90万元及利息,受理费12800元,保全费5000元,保全保险费1800元。2023.4.12收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
常州琦久商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.8.11收到调解书支付被告100万 | 暂无 | 2022年07月01日 | 2022-075 |
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2023.3.24收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 171.87 | 否 | 已调解 | 2022.7.25收到调解书支付被告1424641.05 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 55.43 | 否 | 已判决 | 2022.10.17收到判决支付票据款554306.56元及利息,受理费9343元,保全费3291.53元 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 68.45 | 否 | 已判决 | 2022.7.29收到判决支付原告684476.81及利息,其他3912+2785 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
盐城市汛潮贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2022.10.19收到判决,生效起十日内支付票据款200万元,受理费22800元,保全费5000元,公告费600元。广东北京嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
融好(重庆)贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 撤诉 | 2022.8.15收到裁定原告未缴纳诉讼费,按撤回起诉处理 | 撤诉 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
温州耀神贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 49.19 | 否 | 已判决 | 2022.11.16收到判决支付491854.76元及利息,受理费4339元,保全费2979.27元 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
南京石亿商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 15.21 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.16收到判决支付152109.53元及利息,受理费1691元,保全费1270元。2023.4.10收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉,2023.8.31上午9.30询问,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
南京幕尚建筑设计咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 34.94 | 否 | 等判决 | 2023.5.26收到传票,2023.6.1下午2.30开庭 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
南京幕尚建筑设计咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.61 | 否 | 已判决 | 2023.1.20收到判决支付216105.87元及利息,受理费4541.58元。2023.2.13收到其他被告上诉状 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
海安锐博商行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 78.36 | 否 | 已判决 | 2022.9.9收到判决书,支付票据款及利息,受理费5890.5元。2022.12.5收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
镇江市哨扬建筑劳务工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 68.1 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
河南融商商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 70.6 | 否 | 已判决 | 2023.2.1收到判决支付705979.9元及利息,受理费5430元。广东嘉寓不担责。2023.3.23收到北京金融法院应诉通知书,收到再审申请书。2023.6.2收到裁定书,驳回其他被告再审申请 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
河南融商商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 84.49 | 否 | 已判决 | 2022.12.5收到判决,生效起七日内支付844935.22元及利息,受理费12249 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 101.69 | 否 | 已判决 | 2022.10.24收到判决支付票据款100万元及利息,受理费13953元。2022.11.3收到交费通知,缴纳上诉费16945.83元。2023.3.13收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 203.39 | 否 | 已判决 | 2022.10.24收到判决支付票据款200万元及利息,受理费23071元。2023.3.13收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
温州集佳机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 43.42 | 否 | 到执行通知书 | 2022.11.30收到判决支付434168.86元及利息,受理费7912元。2023.4.23收到执行通知书,限制消费令,报告财产令 | 暂无 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
山东汇善达商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 66.29 | 否 | 撤诉 | 2022.9.20收到裁定书,准许原告撤诉 | 撤诉 | 2022年07月08日 | 2022-077 |
深圳车联国际货运代理有限公司起诉北京嘉寓货运代理合同纠纷 | 39.67 | 否 | 已调解 | 2022.8.24收到调解书:北京嘉寓于2022.12.31前支付原告运费及利息并负担诉讼费 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 91.12 | 否 | 已判决 | 2022.11.16收到判决,四川嘉寓支付1619206.36元及利息,受理费19516元,保全费5000元。北京嘉寓、广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
新疆雁池新型建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 38.76 | 否 | 提出管辖权异议 | 22.7.25提出管辖权异议并申请追加恒大为被告 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13 | 否 | 已调解 | 7.11收到调解书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已调解 | 7.11收到调解书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 16 | 否 | 已调解 | 7.11收到调解书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓物业服务合同纠纷 | 28.42 | 否 | 等开庭 | 2022.8.1开庭 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
广西军铝玻璃有限责任公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 77.13 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.12.26收到判决支付771300元及利息,受理费11518元。广东嘉寓不担责。2023.5.11收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
南京北泰玻璃制品有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓票据追索权纠纷 | 11.87 | 否 | 已判决 | 2022.10.31收到判决支付118675.82元及利息,受理费保全费共计2585元 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
钻石(常州)智能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 36 | 否 | 已判决 | 2022.7.11收到判决支付原告360020.41及利息,其他9620 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
重庆筑巢建筑材料有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 52.22 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.26收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉寓门窗科技买卖合同纠纷 | 43.51 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决书,支付货款及利息,受理费3913.07元,保全申请费2690.38元 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
淮安凤和立平建材有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 54.69 | 否 | 等判决 | 2022.7.28开庭 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
河北首诚金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 51.31 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.3收到判决书支付原告513063.31及利息,其他4465.82,2023.1.10收到执行通知书、报告财产令。2023.5.25收到执行裁定书,终结9851号案件的执行 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
河北万亮建筑劳务开发有限公司北京房山分公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 175.04 | 否 | 等判决 | 2022.12.6上午9-10点进行谈话 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
任丘市华诺铝型材厂起诉嘉寓门窗科技、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 81.25 | 否 | 已判决 | 2022.7.12调解书:北京嘉寓、门窗科技连带一次性支付812494.77元,并共同负担诉讼费保全费 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
成都阳光铝制品有限公司起诉湖南嘉寓定作合同纠纷 | 51.26 | 否 | 已判决 | 2022.10.11收到判决支付512560.51元及利息,受理费4611元,保全费3220元。2023.2.20是的裁定书,准许湖南嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
宜兴市万石镇双达石材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2023.6.9收到判决支付60万元及利息,受理费9800元 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
上海厚川物流有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 26.78 | 否 | 已调解 | 2023.2.6收到调解书,23.3.15前一次性支付267761.56元,受理费2721.85元 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
天津东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 69.07 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.8收到判决书支付原告690708.44及利息,其他3973.54。2022.10.31收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
天津东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 40.54 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
杭州昊宏园林有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 82.26 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.27收到判决支付822560.15元及利息,受理费12094元,保全费4667元。2023.6.5收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
江阴市城区淉慧园林五金商行起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 76.69 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.26收到判决支付766914.84元及利息,受理费11470元。广东嘉寓不担责。2023.8.2收到执行裁定书,终结1487号案件的执行程序。收到限制消费令,执行决定书 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
镇江大全金属表面处理有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
镇江大全金属表面处理有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
宁波市合源磁业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 收到判决 | 2022.8.8下午开庭 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
南京酷鑫企业管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.12收到判决:支付100万元及利息,2023.3.1收到执行通知书,报告财产令,送达回证。对广东北京嘉寓撤诉。2023.6.5收到执行裁定书,终结439号判决的本次执行 | 暂无 | 2022年07月15日 | 2022-080 |
常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓,嘉寓集团票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 已调解 | 2022.10.12收到调解书,2022.12.31前支付99万元及利息,受理费6850元,准许原告撤回对嘉寓集团的起诉 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
繁峙县中环铸业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2023.1.20收到裁定书,准许原告撤回起诉 | 原告撤诉 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
山东蓝玫建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2022.12.17收到判决:支付50万元及利息,受理费8800元。2023.4.1是的缴费通知,受理费8800元 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
内蒙古洋航节能门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.62 | 否 | 等开庭 | 2023.6.5收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团承担连带责任。2023.7.31收到传票,2023.8.16上午10点开庭 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100.62 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.30收到判决书,由被告共同承担受理费 6928元,保全费5000元。2023.5.4收到执行通知书。收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.30收到判决书,由被告共同承担受理费6979元、保全费5000元 。2023.3.15收到报告财产令,执行通知书,强制执行申请书 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 32.58 | 否 | 已判决 | 2022.8.11收到判决书十日内连带支付原告325758及利息,其他5241.97。2023.1.5收到裁定书,准许河北嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 15 | 否 | 已判决 | 2022.8.11收到判决书支付原告150000及利息,其他2920。2023.1.5收到裁定书,准许河北嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 774.25 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.11.17收到判决支付票据款7742540.27元及利息,受理费65998元,保全费5000元,2023.3.29收到执行通知书。2023.6.29收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
西安西电电工材料有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息,受理费13904元 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 46.12 | 是 | 已判决 | 2023.2.20收到判决四川嘉寓支付461202.02元及利息,受理费4109元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年07月19日 | 2022-081 |
北京嘉寓起诉中国建筑第六工程局有限公司建设工程施工合同纠纷 | 171.71 | 否 | 收到调解书 | 2022.7.20收到调解书于2022年7月28日前支付我方尾款817140元,我方撤诉 | 撤诉 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京嘉寓起诉深圳市银海实业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 337.31 | 否 | 撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
濮阳市丰产物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 23.91 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.3收到执行通知书,执行费3524元。收到报告财产令,限制消费令 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
广州集泰化工股份有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 11.15 | 否 | 已判决 | 2022.8.30收到判决书,支付尾款93088元及违约金,受理费1090.88元。2022.12.26收到裁定书,准许湖南嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 95.93 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.5收到调解书,22.12.31前支付659267.06元及利息,受理费6696.5元,收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
李如杰起诉江苏嘉寓不当得利纠纷 | 3 | 否 | 等判决 | 2022.8.16开庭 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
高要区金利镇利丰金属制品门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.35 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 43.5 | 否 | 已判决 | 2022.9.5收到判决书,支付票款及利息,受理费2744元。2023.2.16收到裁定书,按北京嘉寓撤回上诉处理。2023.7.17收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
常州勤达化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.12.1收到判决支付票据款100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2023.5.22收到执行通知书 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 54.69 | 否 | 已判决 | 2023.3.1收到判决支付546920.85元及利息,受理费4635元。2023.7.17收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 54.31 | 否 | 已判决 | 2023.4.24收到判决支付543131.88元及利息,受理费9232元,公告费300元 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓,广东嘉寓票据追索权纠纷 | 70 | 否 | 已判决 | 2023.5.4收到判决支付70万元及利息,受理费10800元,保全费4020元。广东嘉寓不承担支付责任。2023.5.30收到告知书。2023.6.19收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
武汉博煌商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
南通方正装饰装潢有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.15收到判决书,支付票款金额及利息,受理费6900元,2023.4.4收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 56.83 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团承担连带责任。广东嘉寓不承担责任 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
郑州高能电气设备有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 33.84 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.15收到判决书支付原告338441.46及利息,其他3233。2022.12.5收到裁定书,按广东嘉寓撤诉处理。2023.6.16收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
山东挺华建筑安装工程有限公司起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 101.98 | 否 | 已调解 | 调解2022.8.15支付30万 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
新城区成荣钢膜租赁站起诉广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 101.35 | 否 | 等开庭 | 2023.6.8收到裁定书,撤销3019号裁定,本案指定内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院审理 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
北京嘉寓起诉郑州高屋置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 40.04 | 否 | 等判决 | 2022.8.9开庭 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
保定光为绿色能源科技有限公司起诉徐州嘉寓光能票据追索权纠纷 | 175.88 | 否 | 已判决 | 2022.8.24收到判决书:于判决生效10日内退还原告预付款,并负担诉讼费保全费 | 暂无 | 2022年07月27日 | 2022-083 |
河北嘉寓起诉绥中筑城房地产开发有限公司、安福筑城电子商务有限公司建设工程施工合同纠纷 | 167.98 | 否 | 撤诉 | 河北嘉寓撤诉 | 河北嘉寓撤诉 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓定作合同纠纷 | 72.86 | 否 | 已判决 | 2023.2.20收到判决,生效起七日内支付620778.29元及利息,支付律师费1万元,受理费5543元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
泰兴市隆泰混凝土有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.26收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2022.9.30收到判决支付200万元及利息,受理费11400元,保全费5000元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
淮北市相山区客达隆百货商行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 72.17 | 否 | 等开庭 | 2023.7.13收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 38.64 | 否 | 等判决 | 2022.11.22开庭 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
兰州立腾工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息,受理费13890元,保全费5000元。2023.3.22收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判。2023.5.15收到执行通知书。2023.5.18收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.27 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.13收到判决支付502719.67元及利息,受理费8828元,公告费610元。2023.7.19收到执行通知书 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.13收到判决,支付50万元及利息,受理费8800元,公告费610元。2023.6.12收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.13收到判决支付100万元及利息,受理费13800元,公告费610元。2023.7.19收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
石家庄市腾梅金属制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 101.23 | 否 | 已判决 | 2022.8.31收到判决书,被告共同支付金额及利息,受理费13910元,保全费5000元。2023.3.31收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
许杰森起诉四川嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 29.13 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.29收到裁定书,按许杰森撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
曲阜升远铝业制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 12.02 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.1驳回管辖权,2022.9.30收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
江苏奥天利新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.84 | 否 | 收到结案通知书 | 2022.11.15收到判决:支付188382.81元及利息,受理费4188元,保全费1720元,公告费600元。2023.3.24收到执行裁定书,2023.4.11收到结案通知书 | 结案 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
武汉市鑫钰诚信物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 226.3 | 否 | 已调解 | 2022.9.5收到调解书,于23.1.19前支付99028.42元及利息,诉讼费1159元,受理费1159元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 138.42 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.5.29收到执行裁定书,四川嘉寓按照调解书履行义务 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
河南金洲贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 144.78 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2023.6.8收到判决:支付200万元及利息,受理费22800元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
陕西新奥管道科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.21 | 否 | 已判决 | 2022.10.11收到判决支付622100.36元,受理费5010.5元。2023.5.17收到裁定书,准许上诉人四川嘉寓撤诉 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
西安恒钢钢铁物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.69 | 否 | 已判决 | 2022.10.11收到判决支付506875.47元及利息,受理费4434.25元。2023.3.16收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 37.82 | 否 | 已判决 | 2023.5.30收到判决:支付378242.13元及利息,受理费6974元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
张宗宝起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 12.04 | 否 | 已判决 | 2023.5.30收到判决:支付120405.24元及利息,受理费2708元 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 41.76 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.2收到判决书及利息,受理费7727元,保全费2710元。2023.6.25收到执行通知书,报告财产令,收到强制申请书 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
吉安逸轩装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.17 | 否 | 已判决 | 2023.1.13收到判决,江西嘉寓不承担责任 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
北京嘉寓起诉秦皇岛广顺房地产开发有限公司建设合同纠纷 | 434.96 | 否 | 已判决 | 2022.10.20收到判决,被告在生效后二十日内支付工程款4069845.65元及利息 | 暂无 | 2022年08月04日 | 2022-085 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
张家界永兴玻璃有限公司起诉湖南嘉寓票据追索权纠纷 | 27.67 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.8.31收到判决支付货款及利息,受理费2755.04元。2022.12.26收到裁定书,准许湖南嘉寓撤诉,受理费25元。2023.7.19收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 已判决 | 2023.3.16收到判决支付104万元及利息,受理费14160元,公告费760元。2023.7.18收到成渝金融法院受理通知书 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 214.71 | 否 | 已判决 | 2022.9.20收到判决被告共同支付汇票款及利息。2023.7.6收到裁定书四川撤回上诉 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
上海如浔实业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 |
2022.12.23收到判决支付100万元及利息,受理费14003元,公告费760元。2023.5.11收到执行裁定书,收到执行通知书
暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 | |||||
苏州博坤玻璃有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 79.68 | 否 | 原告上诉 | 2023.3.7收到原告上诉状。2023.4.26收到传票,2023.5.10上午10点调查 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
陕西红墙新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 84.97 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
天津明耀建筑装饰材料有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 等判决 | 2022.9.5开庭 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限公司起诉江西嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 是 | 收到执行裁定书 | 2022.11.29开庭。2022.10.28收到诉状。2023.7.26收到执行裁定书,终结本次执行 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
深圳中盛建筑装饰工程劳务有限公司起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 20.74 | 否 | 等判决 | 2022.10.28开庭 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 45.77 | 否 | 收到诉前调通知 | 22.8.8收到诉前调通知 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50.78 | 是 | 收到诉前调通知 | 22.8.8收到诉前调通知 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
潍坊爱格仕铝材设备股份有限公司起诉嘉寓门窗科技、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.29 | 否 | 原告撤诉 | 2023.1.18收到裁定书,原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.23 | 否 | 原告撤诉 | 2023.1.18收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
济南诚赫建筑安装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 107.71 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 58.92 | 否 | 已判决 | 2023.8.9收到判决,生效起30日内支付583095.11元及利息,受理费9692元 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
江西嘉寓起诉长沙新力湘房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 139.01 | 否 | 已判决 | 2023.1.18收到判决,被告于生效起十日内支付江西嘉寓1390136.63元及利息 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
盐城市桐銮商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 12.42 | 否 | 原告撤诉 | 2022.9.5收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.9.27收到判决,广东嘉寓支付汇款金额及利息,受理费6900元,保全费5000元。北京嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 108.62 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.11.4收到判决书:支付工程款1086202.77元及利息,受理费7438元。2023.3.1收到裁定书,准许北京嘉寓撤回上诉。2023.7.24收到执行通知书 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
重庆嘉寓起诉甘肃天麟房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 302.8 | 否 | 已调解 | 2023.4.12收到调解书,被告支付重庆嘉寓3027680元。 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
重庆嘉寓起诉武汉中央商务区股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 20.85 | 否 | 等判决 | 2022.8.30开庭 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
上海嘉硕精密模塑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 86.8 | 否 | 已上诉 | 2023.7.18收到判决支付867955.64元及利息,广东嘉寓不承担那支付责任。收到裁定书,准许原告撤回对其他被告的起诉。2023.8.7收到四川上诉状,更改落款法院为上海金融法院 | 暂无 | 2022年08月12日 | 2022-088 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山东嘉伟门窗幕墙有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 190.38 | 是 | 已判决 | 2023.3.3收到判决:支付1903789.09元及利息,受理费21934元。2023.6.12收到判决,驳回北京嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山东耀华玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 31 | 否 | 已判决 | 2023.4.23收到判决支付310004.91元及利息,受理费5950元 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.6 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.5.18收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 77.92 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.11.25收到判决支付票据款779169.01元及利息,受理费11592元,保全费4470元2023.3.9收到报告财产令,执行通知书。2023.5.5收到执行裁定书,终结本案执行 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 1.68 | 否 | 已判决 | 2023.1.9收到判决,重庆嘉寓不承担责任 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
内蒙古伙伴贸易有限公司起诉广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到冻结裁定书 | 2022.9.28收到调解书,于23.1.30前支付30万元,23.2.28前支付30万元,23.3.30前支付40万元及利息,受理费6900元,保全费5000元,2022.10.13收到冻结裁定书 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.5.29收到判决支付100万元及利息,受理费13800元。收到缴费通知书 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 54.22 | 否 | 已判决 | 2023.1.18收到判决支付542208.63元及利息,受理费4611.04元。2023.4.24收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 206 | 否 | 已判决 | 2023.1.18收到判决支付206万元及利息,受理费11640元。2023.5.4收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山东池垚材料建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.11.17收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2023.2.27收到判决,四川嘉寓支付90万元及利息,广东嘉寓,嘉寓股份承担连带责任,受理费12800元,保全费5000元。2023.6.28收到裁定书,按广东嘉寓、嘉寓股份撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等开庭 | 2023.8.4收到传票,2023.8.23 开庭 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等开庭 | 2023.8.4收到传票,2023.8.28 开庭 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等开庭 | 2023.8.4收到传票,2023.8.28 开庭 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等开庭 | 2023.8.4收到传票,2023.8.28 开庭 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等开庭 | 2023.8.4收到传票,2023.8.28 开庭 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 118.02 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.9.29收到判决,支付票款金额及利息,受理费7795元。2022.12.16收到限制消费令,报告财产令,执行通知、财产申报通知 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
北京泰澎江建筑设备租赁有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 93.1 | 否 | 已调解 | 2022.8.17收到调解书于2022年12月31日前支付被告931000元。2023.2.1收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年08月18日 | 2022-089 |
西安正广欣建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 90.96 | 否 | 收到财保裁定书 | 收到财保裁定书 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
常州左德商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 9.7 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.8.25收到民事调解书,于22.12.31前支付96966元,2022.9.21收到裁定书按原告撤诉处理.2023.3.15收到执行通知书,报告财产令,2023.3.21上午谈话 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
王敬坤起诉江西嘉寓、北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 309.92 | 是 | 已判决 | 2023.4.20收到判决支付3024325.52元及利息,受理费16035元 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 165.7 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.12.15收到判决支付1657046.38元及利息,受理费19986元,保全费5000元。2023.7.24收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
史贵宝起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 206.9 | 否 | 原告撤诉 | 2023.1.4收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 已判决 | 2023.7.17收到判决,生效后三日内支付103万元及利息,受理费14070元 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.26 | 否 | 已判决 | 2023.5.17收到判决支付382574.26元及利息,受理费7288元。2023.7.17收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2023.7.17收到判决支付60万元及利息,受理费9900元 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
固安县海航商贸中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.97 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.23收到执行通知书,报告财产令,限制消费令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 97.8 | 否 | 等判决 | 2022.10.28开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.96 | 否 | 等判决 | 2022.11.7开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 16.61 | 否 | 等判决 | 2022.11.4开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 54.98 | 否 | 等判决 | 2022.11.4开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 原告撤诉 | 2023.4.11收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
唐山新田昌贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 是 | 等判决 | 2023.6.25 开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
深圳鑫汇鹭科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.26收到判决支付票据款及利息,受理费7158元,保全费5000元。2023.6.5收到执行裁定书,中止判决的执行 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 108 | 否 | 驳回管辖权异议 | 2023.7.10收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
南京大野建筑节能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 35.28 | 否 | 等判决 | 2022.9.15开庭 | 暂无 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 10.67 | 否 | 原告撤诉 | 2023.4.11收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
内蒙古自立科技有限责任公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年08月24日 | 2022-094 |
北京嘉寓起诉广州萝奥房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 292.87 | 否 | 已判决 | 2023.2.28收到判决,被告支付嘉寓股份2249600.91元及利息 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
临沂市兰山区东联五金建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 21.09 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.1上午10.30开庭。2023.4.20收到判决:支付169673.24元及利息。2023.7.31收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 56.51 | 是 | 收到执行通知书 | 2023.4.20收到判决支付565101.71元及利息,受理费4780元。2023.7.28收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
河北百彩地坪工程有限公司起诉北京嘉寓、北京嘉寓光能票据追索权纠纷 | 140 | 否 | 已判决 | 2022.11.24收到判决支付140万元及利息,受理费8700元 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 48.11 | 否 | 等判决 | 2022.11.4开庭 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 33.36 | 否 | 等判决 | 2022.11.4开庭 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 34.05 | 否 | 等判决 | 2022.10.27开庭 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
华容区诚新商贸经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26.92 | 否 | 已判决 | 2023.1.17收到判决,四川嘉寓不承担责任 | 不承担责任 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
北京向阳宏达建筑工程有限公司起诉嘉寓门窗科技承揽合同纠纷 | 12.16 | 否 | 已调解 | 2022.8.25收到民事调解书,22.9.30前支付6万,22.10.30前支付尾款 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
安平富乡建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 99 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.9收到调解22.12.31前一次性支付票据金额99万元。收到裁定书,准许原告撤诉。2023.2.10收到执行裁定书,收到报告财令.2023.2.20是的限制消费令 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
常州富莱德环保科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 已判决 | 2022.11.26收到判决,生效期十日内支付30万元及利息,受理费2900元,保全费2020元。2023.2.11收到裁定书,按重庆嘉寓自动撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
无锡通特商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.6.1收到判决连带支付100万元,北京嘉寓、广东嘉寓不承担支付责任受理费13800元,保全费5000元,公告费600。收到裁定书,准许原告撤回对其他被告的起诉 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
山东南山铝业股份有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓加工合同纠纷 | 46.69 | 是 | 收到执行裁定书 | 2022.9.14收到调解书,22.11.30前支付15万元,22.12.30前支付15万元,23.1.30前支付166916.35元,及违约金,诉讼费4152元,保全费3020元.2023.5.29收到执行通知书、收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
天津市千隆金属制品有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 67.92 | 否 | 已判决 | 2022.9.21收到判决书,支付货款及违约金。2022.11.4收到裁定书,按河北嘉寓撤诉处理 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
西安易盛天装饰建筑工程有限公司起诉北京嘉寓、重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 17.3 | 否 | 收到限制消费令 | 2022.8.30收到传票,2022.8.29上午9点执行事宜。2022.9.30收到限制消费令 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
深圳市宜城建筑装潢有限公司起诉北京嘉寓建筑工程合同 | 13.18 | 否 | 收到执行决定书 | 2022.8.30收到执行决定书,纳入失信被执行人名单 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 51.35 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.9.5收到调解书,22.12.31前支付513526.67及违约金,受理费4467.63元、保全费3132.05元。2023.2.1收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
温州昊强贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 34.74 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.3.7收到执行裁定书。收到执行通知书,报告财产令。收到传票,2023.2.21谈话 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
常州言琳新材料科技有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 25 | 否 | 其他被告上诉 | 2022.11.23下午3点开庭。2023.3.7收到其他被告上诉状 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
常州欣欣向荣建材有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 29.25 | 否 | 已判决 | 2022.11.14收到判决:支付292500元及利息,受理费2868元 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
江苏耀兴安全玻璃有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 351.6 | 否 | 等判决 | 2022.9.22开庭 | 暂无 | 2022年09月01日 | 2022-096 |
王敬坤起诉北京嘉寓装修装饰合同纠纷 | 103.28 | 否 | 已判决 | 2023.7.11收到判决,生效起七日内支付1032824.76元及利息,受理费7465元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
北京中海兴业安全玻璃有限公司起诉嘉寓门窗科技买卖合同纠纷 | 45.95 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.10收到执行通知书、报告财产令 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
北京嘉寓起诉北京正联商贸有限公司合同纠纷 | 50.45 | 否 | 已调解 | 收到调解书,被告支付货款、保全费、受理费 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
扬州市信隆典当行有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 55 | 否 | 移送扬州市广陵区人民法院 | 2022.9.5收到裁定书移送扬州市广陵区人民法院处理 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
上海圣露地基工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.22 | 否 | 收到保全裁定书 | 2023.1.7收到判决,驳回原告全部诉讼请求 | 胜诉 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
上海圣露地基工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62.29 | 否 | 收到保全裁定书 | 2023.1.7收到判决,驳回原告全部诉讼请求 | 胜诉 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
大连广耀玻璃科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 75.99 | 否 | 已判决 | 2022.9.1收到调解书,22.12.31前支付759862.6元及利息、受理费5699元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
湖北荣泰建筑玻璃有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 109.91 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.9.1收到调解书,22.12.31前支付1099146.72元及利息、受理费7346元。2023.2.1收到执行通知书 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 10.56 | 否 | 已判决 | 2022.10.25收到判决支付105614.98元及利息,受理费1206元。2023.6.5收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
固安县筑豪装饰材料销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2022.12.8开庭 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
临沂昶茂商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100.2 | 否 | 等判决 | 2023.5.5开庭 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
欧马腾会展科技(上海)有限公司起诉徐州嘉寓光能承揽合同纠纷 | 28.54 | 否 | 等判决 | 2023.6.12开庭 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
黑龙江嘉寓起诉哈尔滨长城建筑集团建筑股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 12.82 | 否 | 已判决 | 2023.1.18收到判决,支付黑龙江嘉寓109168元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
天津信堡玻璃股份有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.11.8收到判决支付10万元及利息,受理费1167元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
北京绿贝区块链科技有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 5.77 | 否 | 已调解 | 2022.10.31收到调解书,22.11.30前支付保证金1.5万元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
广东中亚铝业有限公司起诉湖南嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 54.26 | 否 | 已判决 | 2023.1.12收到判决生效期十日内支付473658.42元及违约金,受理费及财产保全费共计7218元。2023.4.26收到判决,驳回湖南嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
广州展宏金属科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 11 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.11.4收到调解书,22.12.31前一次性付清11万元及利息。2023.4.19收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 45 | 否 | 已判决 | 2022.10.24收到判决支付票据款45万元及利息,受理费8272元,保全费3020元 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.24收到判决支付票据款50万元,受理费8878元,保全费3270元。2023.7.14收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
济南市捷承商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.9.21收到判决,支付票款及利息,受理费6900元.已经上诉,2023.2.1收到济南市中级人民法院受理案件通知书。2023.6.15收到执行裁定书,终结本次执行程序 | 已上诉 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
常州燃情商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 44.3 | 否 | 等二审判决 | 2022.10.8收到判决,支付汇票金额442989.99元及利息,受理费3972元。2023.3.14网络开庭 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
南通市全欧建筑装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 45.39 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.11.11收到判决:支付453927.88元及利息,受理费4055元。2023.7.24收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
聊城云开建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 102 | 否 | 原告撤诉 | 2023.3.17收到裁定书,按原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年09月13日 | 2022-097 |
北京嘉寓起诉嘉兴京御房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 46.93 | 否 | 收到裁决书 | 2023.2.16收到裁决书 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
西安市思唯商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 等判决 | 2023.5.4开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
寿阳诚予贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200.1 | 否 | 已判决 | 2022.12.13收到判决支付200964.97元及利息,受理费2157元。2023.6.12收到执行裁定书,终结本次执行程序 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
长葛市凯域农业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 66.04 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.7收到执行裁定书。收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
王国珑起诉上海嘉寓劳务合同纠纷 | 13.97 | 否 | 等判决 | 2022.10.18开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 41.59 | 否 | 已判决 | 2023.4.13收到判决支付415949.65元及利息,受理费7539元。2023.8.2收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 65.01 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 62 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 134.34 | 否 | 等判决 | 2022.12.28开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
深圳市凯信汇通资产管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 等判决 | 2022.10.12开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2022.11.4收到判决支付100万元及利息,受理费7000元。2023.5.15收到执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
张家港保税区金庆堂建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2022.12.6收到判决:支付60万元及利息,受理费4900元,保全费3520元。2023.2.16收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
山东温声玻璃科技股份有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 33.53 | 否 | 已付清 | 2022.9.30收到判决,生效之日起五日内支付30万及利息,受理费3181元,保全费2370元 | 已付清 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
常州市勤达化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2023.1.13收到判决:支付200万元及利息,受理费22800元,公告费600元。2023.3.10收到上诉状。2023.7.21收到裁定书,准许嘉寓集团撤回上诉 | 收到上诉状 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
张家界桑植县成升建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 68.43 | 否 | 已判决 | 2023.6.5收到判决:支付684300元及利息,受理费11618元 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
郓城县壮志商贸有限公司起诉河北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 已判决 | 2022.10.31收到判决,生效起七日内支付10万元,受理费保全费共计2220元。2023.1.11收到其他被告上诉状。2023.5.4收到判决,驳回其他被告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
山东融森企业管理有限公司起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 137.8 | 否 | 已判决 | 2022.10.26收到判决,生效后十日内支付1378040.79元及利息,受理费17202元 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
济南肇亚建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 45.45 | 否 | 原告撤诉 | 2022.11.14收到裁定书,按原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
青岛金瑞星装饰工程有限公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 3.91 | 否 | 收到冻结裁定书 | 2022.12.26收到冻结裁定书 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.1收到裁定书,本案按原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 32.68 | 否 | 收到调解书 | 2022.12.6收到调解书 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
聊城鑫图建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 原告撤诉 | 2023.2.15收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 14.34 | 否 | 已判决 | 2023.2.13收到判决:支付143427.55元及利息,受理费3168元,公告费560元。2023.6.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
海安海燕花卉经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.10.8收到裁定书,按照原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
湖南嘉寓起诉佛山市时代德晖房地产开发有限公司、佛山市时代鸿泰投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 211.08 | 否 | 等判决 | 2022.10.10开庭 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 384.75 | 否 | 原告撤诉 | 2022.10.11收到裁定书,按照原告撤诉处理 | 原告撤诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 71.2 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
宜春江特机械转动有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 19.09 | 否 | 胜诉 | 2022.12.28收到判决,驳回原告诉讼请求 | 胜诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
山西皓昇贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.6.29开庭 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 26.42 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 62.07 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 30 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 1,276.31 | 是 | 等判决 | 2022.12.28开庭 | 暂无 | 2022年09月21日 | 2022-098 |
许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 319.6 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.11.29收到判决,四川嘉寓支付工程款3195967.41元及利息,受理费16184元。广东嘉寓不担责。2023.2.16收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判。2023.5.5收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓收到传票 | 17.49 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.1.10收到判决支付174880.92元及利息,受理费1899元。2023.3.6收到执行通知书,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京德兴建筑安装有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 108.14 | 否 | 已判决 | 2022.12.9收到判决:支付1081439.39元及利息,受理费14548元,保全费5000元,公告费300元。广东嘉寓不担责 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
河北宸健塑胶制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 已判决 | 2022.12.5收到判决:支付103万元及利息,受理费7035元。2023.6.14收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年09月30日 | 2022-099 |
河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 61.74 | 否 | 已判决 | 2022.10.8收到判决,生效后十日内支付工程款及利息 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 86.09 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
北京和平管庄铝型材有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 212.33 | 否 | 驳回上诉 | 2022.10.8驳回江西嘉寓上诉 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
周汝前起诉重庆嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 265.08 | 是 | 已判决 | 2023.4.26收到判决支付2650841.12元及利息,受理费14003.36元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
济南梅雅建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2022.11.10开庭,2023.3.2收到追索记录 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已调解 | 2022.10.21收到调解书,23.1.30前支付30万元,23.2.28前支付30万元,23.3.30前支付40万元,受理费6900元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
许云龙起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 35.63 | 否 | 已判决 | 2023.7.20收到判决十日内支付302918.68元及利息,受理费3322元。北京广东不承担支付责任 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
广东宏科建设股份有限公司起诉北京嘉寓合同纠纷 | 22.84 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.9收到判决,生效起七日内日支付228439元及利息,受理费2363元。2023.3.31收到执行通知书,报告财产令。收到传票,2023.4.4上午谈话 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
北京华诺金誉门窗有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司买卖合同纠纷 | 71.28 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.10.26收到调解书23.1.31前支付完毕,受理费5464元。2023.2.16收到传票谈话,收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
太仓市城厢镇昌恒门窗配件厂起诉北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司买卖合同纠纷 | 3.9 | 否 | 已调解 | 2023.4.25收到调解书,嘉寓门窗节能科技(上海)有限公司于23.6.30前支付39036元,受理费387.95元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
赵卫刚起诉四川嘉寓建筑工程分包纠纷 | 7.37 | 否 | 已判决 | 2022.11.10收到判决,生效起7日内支付73653.56元,受理费825元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
利乐藏(山东)置业发展有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.1.10收到判决支付100万元及利息,受理费14817元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 9.13 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.6.13上午谈话,收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
高青金格迈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101.7 | 否 | 已判决 | 2023.1.4收到判决:支付1016983.16元,受理费6976元,保全费5000元。2023.5.30收到济南市中级人民法院受理案件通知书 | 上诉 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
蔡裕杰起诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、江苏嘉寓-南京分公司建筑工程施工合同纠纷 | 332.49 | 否 | 质证 | 2022.10.26 质证,收到证据材料 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
山西邦诚劳务工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 104.46 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.26收到判决,生效期十日内支付1044586.45元及利息,受理费7145元。2023.6.5收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.7.24收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
河南代拉罗金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 胜诉 | 2022.12.22收到判决,四川嘉寓不担责 | 胜诉 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
北京嘉寓起诉青岛李沧万达广场投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 127.72 | 否 | 等判决 | 2023.3.16开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
黑龙江嘉寓起诉牡丹江万达广场投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 66.34 | 否 | 多陪家人 | 2023.5.6开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
北京嘉寓起诉南昌万达城投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 353.26 | 否 | 收到撤案决定 | 2023.2.21收到撤案决定 | 收到撤案决定 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京嘉寓起诉青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 117.27 | 否 | 等待开庭通知 | 已立案,等待开庭通知。收到受理仲裁申请书 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
邯郸市谐和建筑劳务分包有限公司北京分公司起诉北京嘉寓建筑工程施工合同纠纷 | 8.81 | 否 | 等判决 | 2022.12.12开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 156.5 | 否 | 等判决 | 2022.12.19开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
天津金鹏铝材制造有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 22.84 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.22收到执行通知书,报告财产令,传票,2023.2.28上午谈话 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
泰州市天赐金属制品有限公司起诉四川嘉寓 | 86 | 是 | 已判决 | 2023.5.23收到判决:支付80万元及利息,保全费4820元,受理费5900元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
山东嘉寓起诉美好建筑装配科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 28.58 | 否 | 受理 | 2023.3.9收到延长仲裁期限决定书,收到裁决书,被告支付285823.43元及违约金2480771元。2023.7.10收到湖北省荆州市中院受理案件通知书 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
湖南嘉寓起诉清远市锦盛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 289.52 | 否 | 已判决 | 2023.2.28收到判决,被告生效期十日内支付湖南嘉寓2317795.51元及利息 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 92.18 | 否 | 法院重审 | 2023.6.28收到裁定书,撤销4576号判决,发回安徽省寿县法院重审 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
天津耀皮工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 58.39 | 是 | 已调解 | 2022.11.18收到调解书,于23.2.28前支付10万元,23.3.31前支付20万元,于23.6.31前支付319371.44元,受理费4997元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
通化市万兴物资销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.8.9开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
星誉融资担保(天津)有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 139.95 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.13收到判决:支付1399471.83元及利息,受理费8697.62元,保全费5000元。2023.3.6收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
山东远华节能新材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 54.72 | 否 | 已判决 | 2023.4.14收到判决支付547168.59元及利息,受理费9272元,申请费3360元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 16.73 | 否 | 原告撤诉 | 2023.2.20收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
肖芬起诉四川嘉寓劳动争议 | 7.89 | 否 | 等判决 | 2023.5.5开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
盖士峰起诉四川嘉寓劳动争议 | 11.29 | 否 | 等判决 | 2023.5.5开庭 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
无锡云健钢贸有限公司起诉重庆嘉寓 | 11 | 否 | 已判决 | 2023.4.13收到判决:支付100万元及利息,受理费1150元,保全费1070元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 56.3 | 否 | 已判决 | 2023.6.20收到判决:支付562996.83元及利息,受理费9430元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
于成龙起诉河北嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 2.27 | 否 | 已调解 | 2022.11.7收到调解书,22.11.30前一次性付清2万元 | 暂无 | 2022年10月26日 | 2022-105 |
聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 16.71 | 否 | 等开庭 | 在成都市成华区重新立案,2023.4.25收到举证通知书,诉状,送达回证,诉前调解告知书 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
海安尚航企业管理服务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 82.71 | 否 | 已判决 | 2022.12.23收到判决:支付827074.97元及利息,受理费6035元 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2022.12.1收到判决,驳回重庆嘉寓其他诉讼请求 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司票据追索权纠纷 | 7.6 | 否 | 已判决 | 2022.12.1收到判决,驳回重庆驾驭其他诉讼请求 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
重庆嘉寓起诉云南白药置业有限公司票据追索权纠纷 | 8.3 | 否 | 已判决 | 2022.12.1收到判决,驳回重庆嘉寓其他诉讼请求 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光云报置业有限公司、云南建投第四建设有限公司票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 收到调解书 | 2023.3.17收到调解书,被告生效起七日内支付 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
清河县鸿海橡塑制品科技有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司买卖合同纠纷 | 85.28 | 否 | 收到执行裁定书 | 解书22.12.31前支付15万元,23.2.28前支付15万元,223.4.30前支付余款214910.13元。2022.12.1收到裁定书,准许原告对北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司的起诉。2023.3.16收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
溧阳市别桥云杰建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 2022.12.5收到裁定书,准许原告撤回起诉 | 原告撤诉 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
郓城县壮志商贸有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已判决 | 2023.1.3收到判决,四川嘉寓支付40万元,受理费3620元,保全费2620元,保全保险费1000元。2023.5.29收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
上海跃萱实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 1.6 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
邯郸市迈兆商贸有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 45.13 | 否 | 已判决 | 2023.3.6收到判决支付451323.55元及利息,受理费4035元。2023.6.1收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司票据付款请求权纠纷 | 270 | 否 | 等判决 | 2022.12.5收到传票,2022.12.29开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
李燕起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 1.95 | 否 | 已判决 | 2023.1.3收到判决支付19521元 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 106 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.6.8上午9点执行,收到执行通知,报告财产令 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
山西君瀚集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 112.76 | 否 | 等判决 | 2023.1.13日开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 178.41 | 否 | 执行完毕 | 2023.2.6收到判决:支付1784050.36元及利息,受理费10428元。收到裁定书准许原告撤回对其他被告的起诉。收到报告财产令,执行通知书。2023.4.24收到结案通知书,执行内容已由本案执行完毕,与已结案 | 执行完毕,已结案 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程施工合同纠纷 | 2,991.17 | 否 | 等开庭 | 尚未开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
山东财典教育科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 99.34 | 否 | 已判决 | 2023.2.1收到判决,生效期十日内支付466451.24元及利息,受理费4148.5元. | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
天津金旺鑫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2022.12.23收到判决:支付60万元及利息,受理费4946元。2023.3.2收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
江西嘉寓起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司票据付款请求权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2022.11.29收到判决 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
北京星美林工装饰材料有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 11.17 | 否 | 等判决 | 2022.11.29开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
潘云亮起诉北京嘉寓劳动报酬争议 | 39.39 | 否 | 等判决 | 2022.11.2开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据付款请求权纠纷 | 200 | 否 | 等判决 | 2022.11.21开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据付款请求权纠纷 | 200 | 否 | 等判决 | 2022.11.21开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
江西嘉寓起诉哈尔滨市诚业房地产开发有限公司、恒大地产哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 54.5 | 否 | 等判决 | 2023.3.2开庭 | 暂无 | 2022年11月09日 | 2022-109 |
江阴新鼎龙铝型材有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 1.04 | 否 | 等判决 | 2022.11.23开庭 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓物业服务合同纠纷 | 28.42 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.26收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
合肥市轩龙物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 24.34 | 否 | 等开庭 | 2023.7.24收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 66.61 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.6.5收到执行传票,2023.6.13上午谈话,收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
上海宏信设备工程有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 0 | 否 | 中止诉讼 | 被告李玉清追加北京嘉寓为本案共同被告,收到裁定书,本案中止诉讼 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京嘉寓起诉桂林桂加房地产有限公司票据追索权纠纷 | 147.46 | 否 | 已判决 | 2023.5.5收到判决,被告支付1417583.33元及利息 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20.66 | 否 | 已判决 | 2022.12.19收到诉状。2023.3.31收到判决,生效起二十日内支付206552.79元及利息,受理费4458元 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
镇江新区捷诚农村小额贷款有限公司起诉江西嘉寓票据付款请求权纠纷 | 10 | 否 | 收到执行裁定书 | 2022.12.12上午9点30开庭,收到诉状,收到举证通知书,应诉通知书。2023.7.31收到执行裁定书,终结本次执行 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
扬州市信隆典当行有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.8 | 否 | 等判决 | 2023.4.10收到判决,驳回原告诉讼请求。2023.6.25收到传票,2023.7.6下午3点开庭 | 胜诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
扬州市信隆典当行有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 48.04 | 否 | 等判决 | 2023.6.25收到传票,2023.7.6下午3点开庭,收到应诉通知书,合议庭组成人员通知书 | 胜诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.61 | 否 | 已判决 | 2023.2.16收到判决,生效期十日内支付980975元及利息,受理费6845元。2023.6.12收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
上海厚川物流有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 15.39 | 否 | 移送广东省深圳市南山区人民法院 | 2023.7.26收到裁定书,撤销6189号裁定,本案移送广东省深圳市南山区人民法院 | 上诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
天津瑞丰橡塑制品有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司买卖合同纠纷 | 63.6 | 否 | 收到执行通知书 |
2022.12.9收到调解书,23.3.31前支付313693元,23.4.30前支付31
3.694.23元,支付违约金8607.44
元。受理费5080元,保全费3700元。2023.5.15收到执行通知书,报告财产令
暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 | |||||
河南厚德装饰材料有限公司起诉北京嘉寓、河南嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.17收到判决:支付20万元及利息,受理费2150元,保全费1520元,2023.3.24收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 51.59 | 否 | 已判决 | 2023.1.10收到判决,生效后十日内被告支付北京嘉寓344793.49元及利息 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 9.56 | 否 | 已判决 | 2023.1.10收到判决,被告于生效后十日内支付北京嘉寓18994.25元及利息 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京精诚盛华工贸有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司买卖合同纠纷 | 33.22 | 否 | 收到执行通知书 | 2022.12.27收到调解书,23.3.31前支付货款314841.44元,受理费3011元。2023.4.17收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
沈阳康德普斯通用设备有限公司起诉北京嘉寓光能科技有限公司买卖合同纠纷 | 70 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
台州市力思龙铝业有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 6.05 | 否 | 原告上诉 | 2022.12.1收到追加江苏嘉寓为本案被告,2023.3.6收到原告上诉状 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
佛山市盛誉群力玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司买卖合同纠纷 | 9.31 | 否 | 收到协助执行通知书 | 2022.12.2收到调解书,23.3.28前全部清偿完毕,受理费1063元。2023.5.10收到报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
四川嘉寓起诉上饶大红鹰置业有限公司票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2022.12.20收到判决 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
临清市萨仑商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 88.78 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.8收到判决,广东和北京不承担连带责任。2023.4.17收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉。2023.6.30收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 继续审理 | 2023.4.25收到裁定书,准许原告撤回对北京嘉寓的起诉,本案继续审理 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
南京宁科信息科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 17.94 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.3.16收到判决:支付104万元及利息,受理费14160元,公告费760元。2023.7.28收到执行通知书,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
山东汇善达商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 66.86 | 否 | 已判决 | 2023.3.30收到判决,生效起七日内支付649473.68元及利息,受理费12095元。2023.7.25收到判决,驳回其他被告上诉,维持原判 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
郑州三沃商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 189.78 | 否 | 原告撤诉 | 2023.3.15收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
天津安亿玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司/ | 37.06 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.30收到调解书支付370613元及利息,受理费3429.6元。2023.6.14收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
河北金筑友塑胶科技有限公司起诉北京嘉寓/ | 5.1 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.10收到调解书,23.3.31前支付25486元,23.5.31前支付25486.57元。203.4.20收到传票,2023.4.25收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京建京安居商贸有限公司起诉北京嘉寓/ | 2.4 | 否 | 已调解 | 2022.12.9收到调解书,23.3.331前支付24000元 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
北京京顺菊香保温防水材料有限公司起诉北京嘉寓/ | 8.46 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.11收到调解书,于23.3.31前付清84582元。2023.4.19收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
张学田起诉北京嘉寓 | 0 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
山东财典教育科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 52.69 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决支付526941.26元及利息,受理费9069元 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
四川嘉寓起诉恒大新能源汽车(江苏)有限公司,恒大新能源汽车投资控股集团有限公司,建设工程施工合同纠纷 | 1,134.48 | 否 | 撤诉 | 2023.7.17收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 撤诉 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
江西嘉寓起诉宁波梵际贸易有限公司建设工程施工合同纠纷 | 60 | 否 | 已判决 | 2022.12.1收到判决 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 20.48 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.10收到冻结裁定书。收到判决,生效期七日内支付204780.68元,受理费2200.86元,保全费1543.9元,2023.4.25收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月05日 | 2022-111 |
定州京禹达防水材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.74 | 否 | 胜诉 | 2023.1.10收到判决,四川嘉寓不担责 | 胜诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
南通开瑞易叉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 | 4 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.1.10收到调解书,23.4.30前一次性支付4万元。2023.5.12收到执行通知,报告财产令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
连云港朋月机械设备租赁有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 70 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 91.67 | 否 | 等判决 | 2022.12.7开庭 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 28.47 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 26.01 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
严中明起诉重庆嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 32.07 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
北京嘉寓起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 11.27 | 否 | 已判决 | 2023.2.20收到判决,生效期十日内支付嘉寓股份81950.99元及利息。 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
江苏中联风能机械股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 104.25 | 否 | 等判决 | 2023.7.3上午9点开庭 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
普利源(上海)咨询管理有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 已开庭、等判决 | 2023.3.23开庭 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
海门区乔森建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 182.06 | 否 | 已判决 | 2023.2.23收到判决:支付1820561.41元及利息,受理费10593元。2023.2.28收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团承担连带清偿责任 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
顺达空调设备集团有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 11.18 | 否 | 原告撤诉 | 2023.2.28收到裁定书,准许原告撤回对四川嘉寓、嘉寓集团的起诉 | 原告撤诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 36.99 | 否 | 原告撤诉 | 2023.2.1收到裁定书,准许原告撤诉 | 原告撤诉 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.5.19收到判决支付100万元及利息,受理费6950元 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.5.19收到判决支付100万元及利息,受理费13900元 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 104.4 | 否 | 已判决 | 2023.5.19收到判决支付1044020.80元及利息,受理费14296元 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2023.5.24收到判决支付200万元及利息,受理费22900元 | 暂无 | 2022年12月19日 | 2022-119 |
四川嘉寓起诉浙江自贸区周汉国际贸易有限公司、郭音龙服务合同纠纷 | 1,364.24 | 否 | 已判决 | 已判决 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
天津仲兴玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司买卖合同纠纷 | 34.22 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.20收到调解书,于2023.5.31前一次性付清342207元,上诉费3216.55元。2023.6.14收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
常州卓润玻璃制品有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 23.99 | 否 | 已判决 | 2023.6.2收到判决支付239901.81元及利息,受理费4903.53元 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
炽盛能源科技(上海)有限公司起诉徐州嘉寓光能科技、马鞍山嘉寓、驾驭门窗宁夏技术咨询合同纠纷 | 387.08 | 否 | 等判决 | 2022.12.27开庭 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
江西嘉寓起诉哈尔滨市腾业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据纠纷 | 150 | 否 | 已判决 | 2022.12.26收到判决,十日内支付江西嘉寓150万元及利息 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
常宏起诉北京嘉寓执行异议 | 2,314.54 | 否 | 等判决 | 2023.6.2收到判决,驳回原告诉讼请求。2023.6.21收到上诉状 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
四川嘉寓起诉开封建城房地产开发有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建筑工程施工合同 | 125.57 | 否 | 已判决 | 2023.2.1收到判决,生效期十日内支付四川嘉寓1161295.42元及利息 | 暂无 | 2022年12月30日 | 2022-125 |
兰恩兵起诉河南嘉寓民间借贷纠纷 | 240 | 否 | 胜诉 | 2023.4.27收到判决,驳回原告上诉 | 胜诉 | 2023年01月19日 | 2023--001 |
武汉腾鳌节能门窗有限公司起诉北京嘉寓票据付款请求权纠纷 | 26.74 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.2.23收到调解书,于23.5.31前支付267434.53元,受理费2655.76元。2023.7.28收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
东莞南玻工程玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 30.19 | 否 | 已调解 | 2023.3.10收到调解书,于2023.5.31前支付301884.29元,诉讼费2971元,保全费2057.04元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
山东辉翱新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
北京华源利恒商贸有限公司起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 14.95 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.22收到执行通知书,报告财产令,收到执行传票 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
河南蝶祈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.1.18收到判决,四川嘉寓承担连带责任。2023.2.10收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判。2023.3.16收到报告财产令,执行通知书 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
河南蝶祈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.1.18收到判决,四川嘉寓承担连带责任。2023.2.10收到判决,驳回四川嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司票据追索权纠纷 | 40 | 否 | 已判决 | 2023.3.30收到判决,被告生效期十日内支付40万元及利息 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
重庆筑巢建筑材料有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓、四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 52.22 | 否 | 已调解 | 2023.3.30收到调解书,四川嘉寓于23.4.28前支付522248.9元及利息,受理费4611元,公告费260元。收到裁定书,准许原告撤回对重庆嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓的起诉 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓合同纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2023.3.30收到判决,生效后十五日内支付90万元及利息,受理费6400元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 39.95 | 否 | 等判决 | 2023.2.7开庭 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
上海精拓建筑装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 87.57 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 90 | 否 | 上诉 | 2023.6.30收到判决:支付90万元及利息,受理费6400元。收到缴费通知书。2023.7.24收到缴费通知,上诉费50元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 164.73 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决生效起十日内支付1647298.78元及利息,受理费9812.84元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 384.75 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
珠海市全安建筑装饰工程有限公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 58.97 | 是 | 已调解 | 2023.2.20收到调解书,于23.5.31前支付10万元,23.6.30前支付10万元,23.7.31前支付10万元,23.8.31前支付10万元,23.9.30前支付71727元受理费4848元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
苏州欧昊电力新能源有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 3,491.17 | 否 | 等判决 | 2023.7.12开庭 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.2.28收到判决:支付100万元及利息,受理费6900元。收到缴费通知,诉讼费6900元。2023.3.11号收到缴费通知书,上诉费50元。2023.4.20收到传票,2023.5.17上午8.40询问。2023.6.12收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
李少清起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 71.58 | 否 | 等判决 | 2023.4.6收到判决,北京嘉寓承担连带责任。2023.8.4收到传票,2023.8.9下午4点开庭 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
胡晓阳起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 41.66 | 否 | 已调解 | 2023.4.6收到调解书,于23.5.31前支付20万元,23.7.31前支付21万元 | 暂无 | 2023年01月19日 | 2023-001 |
太原市龙聚建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.59 | 否 | 已判决 | 2023.6.12收到判决:支付105851元及利息,受理费2418元,公告费560元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
莱芜连云水泥有限公司起诉四川嘉寓分期付款买卖合同纠纷 | 20 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
四川嘉寓起诉许昌嘉和置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 62.58 | 否 | 已判决 | 2023.3.24收到判决,被告生效起五日内支付590213.1元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
四川嘉寓起诉杭州百恒置业有限公司、恒大地产集团建筑工程施工合同纠纷 | 55.08 | 否 | 已判决 | 2023.3.13收到判决,被告生效后十日内支付113201.79元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
山东嘉寓起诉泰安天润人和置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 173.99 | 否 | 已判决 | 2023.5.18收到判决,被告支付工程款1563921.13元及利息 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
南宁振凯电力技术服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.7.10收到判决:支付100万元及利息,受理费14192元,公告费560元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 368.54 | 否 | 等开庭 | 2023.2.1收到举证通知书,应诉通知书,诉状及证据 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
王洪起诉四川嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 33.01 | 否 | 已判决 | 2023.6.19收到判决:支付330078元及利息 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 88.52 | 否 | 上诉 | 2023.3.27收到判决,生效起七日内支付885243.99元及利息,受理费6366元。2023.6.12收到缴费通知书,上诉费800元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 300 | 否 | 等开庭 | 2023.2.1收到举证通知书,应诉通知书,诉状及证据 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
河南瑞之晶节能玻璃有限公司起诉河南嘉寓买卖合同纠纷 | 79.13 | 否 | 等判决 | 2023.2.9开庭 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 68.8 | 否 | 已判决 | 2023.5.15收到判决,嘉寓股份、嘉寓集团连带支付688000元及利息,保全费4270元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
于俊岩起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司合同纠纷 | 80.28 | 否 | 已调解 | 2023.5.4收到调解书,于23.4.25前支付10万元,23.10.31前支付40万元,受理费1825元 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
文水县文平工矿配件经销部起诉嘉寓集团、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 43.49 | 否 | 等开庭 | 2023.2.28收到裁定书,驳回嘉寓集团提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
内蒙古向东农业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 64.74 | 否 | 等开庭 | 2023.3.31收到裁定书,驳回北京嘉寓上诉,维持原裁定 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
福建省南安营欣石业有限公司起诉北京嘉寓不当得利纠纷 | 15 | 否 | 等判决 | 2023.2.23开庭 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
文水县四通陶瓷工业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据付款请求权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.3.24收到判决,四川嘉寓、嘉寓集团承担连带支付责任。收到裁定书,准许原告撤回对广东嘉寓的起诉 | 暂无 | 2023年02月03日 | 2023-004 |
张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.5.9开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 77.87 | 否 | 已调解 | 2023.2.6收到调解书,2023.5.30前一次性付清23万元,受理费2399元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
包金伟起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 244.22 | 是 | 收到执行通知书 | 2023.2.28收到判决:支付2442208.66元及利息 ,受理费26338元。2023.3.24收到缴费通知书,受理费26338元,收到郭宇上诉状。2023.5.4收到判决,驳回原告上诉,维持原判,二审受理费26388元。2023.7.24收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
珠海市全安建筑装饰工程有限公司起诉广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 47.51 | 否 | 等判决 | 2023.5.6收到判决:支付301579.43元及利息,受理费5823.69元。2023.8.10开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
费县宏鑫建筑安装劳务有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份建筑工程分包合同纠纷 | 24.35 | 否 | 已调解 | 2023.4.7收到调解书,于23.5.31前支付73500元,23.6.30前一次性付清剩余款项73500元。受理费2476元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
佛山市思创建筑装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 23.32 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 362.69 | 否 | 驳回 | 2023.4.24收到判决,驳回四川嘉寓的诉讼请求 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉上饶市恒大置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 140.59 | 否 | 撤诉 | 2023.2.22收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 撤诉 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
魏义强起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 39.28 | 否 | 已调解 | 2023.3.8收到调解书,于2023.6.30前支付16454.96元,2023.11.30前支付10万元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 53.76 | 否 | 已判决 | 2023.3.14收到判决书,生效期十日内支付515270.83元及利息,受理费4397元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司建筑工程合同纠纷 | 158.04 | 否 | 等判决 | 2023.2.21开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
江西嘉寓起诉长沙新力源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 33.87 | 否 | 等判决 | 2023.2.7开庭11点开庭。2023.4.10收到物证 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 55.23 | 否 | 已调解 | 2023.2.10收到调解书,2023.7-2023.9每月15日前支付5万元,23.10.15前支付74133.15元,受理费4661.53元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉吉安恒熙房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 146.53 | 否 | 等判决 | 2023.3.23开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据纠纷 | 108.69 | 否 | 已调解 | 收到调解书,于2023.6.30前一次性支付1086937.51元,受理费7358元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
奋安铝业股份有限公司起诉湖南嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 38.73 | 否 | 已判决 | 2023.6.19收到判决,湖南嘉寓生效起十日内支付387257.51元及利息,受理费3747.3元.北京嘉寓不承担支付责任 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
江阴市利港街道中春裕通讯设备商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 80 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 200.69 | 否 | 已判决 | 2023.7.19收到判决,被告生效后十日内支付1826981.55元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
江西嘉寓起诉哈尔滨市振业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 489.8 | 否 | 已判决 | 2023.2.9收到判决,被告生效后立即支付江西嘉寓475万元及利息 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 80.64 | 否 | 等判决 | 2023.2.28开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 106.43 | 否 | 已判决 | 2023.3.3收到判决,被告生效起五日内支付916527.3元及利息 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 211.48 | 否 | 已判决 | 2023.3.3收到判决,被告生效起五日支付440215.1元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
辽宁顺安消防工程技术服务有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 152.08 | 否 | 等判决 | 2023.8.7开庭 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
嘉寓股份起诉中建八局第四建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 317.19 | 否 | 已判决 | 2023.4.28收到调解书,被告于23.5.31前支付2438868.2元,于23.8.30前支付570931.8元 | 暂无 | 2023年02月10日 | 2023-005 |
四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.3.7收到判决,被告生效起十日内支付100万元及利息 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 |
2023.6.21收到判决:支付200万元及利息,受理费22800元,保全费5000元。2023.7.3收到缴费通知书,受理费2536.27元
暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 | |||||
聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2023.7.10收到判决:支付50万元及利息,受理费8850元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.94 | 否 | 已判决 | 2023.4.26收到判决:支付1017960.1元及利息,受理费13986元,保全费5000元。2023.6.9收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉,维持原裁定 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.6.21收到判决,生效期十日内支付100万元及利息,受理费13800元,保全费5000元。2023.7.3收到缴费通知书,受理费1197.67元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
天津亿舶国际货运代理有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 60.33 | 是 | 上诉 | 2023.4.23收到判决:支付602001.27元及利息,受理费9834元,保全费3536元。2023.5.9收到预缴上诉费通知书 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
云南彬港玻璃有限公司起诉重庆嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 159.21 | 否 | 等判决 | 2023.3.15开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
天津南玻节能玻璃有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 81.63 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.3.16收到调解书,于23.3.24前支付25万元,23.3.30前支付25万元,23.4.15前支付240356元。2023.5.12收到执行裁定书。2023.5.17收到执行裁定书,终结747号调解书的执行 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓、嘉寓股份建筑设备租赁合同纠纷 | 6.77 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决,生效起五日内支付67687.7元及利息,受理费1492.19元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
刘佳起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司合同纠纷 | 15.61 | 否 | 已调解 | 2023.3.20收到调解书,于2023.4.10前一次性付清120000元。2023.4.19收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑有限公司票据付款请求权纠纷 | 3 | 否 | 等判决 | 2023.2.21开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 是 | 等判决 | 2023.8.29开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
四川嘉寓起诉武汉新世界康居发展有限公司票据付款请求权纠纷 | 74.55 | 否 | 已判决 | 2023.5.31收到判决,生效起十日内支付745455.81元及利息 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
台州市繁荣铝业有限公司起诉江苏嘉寓合同纠纷 | 332.7 | 否 | 已调解 | 2023.3.16收到调解书,于23.5.30前支付100万元,于23.7.30前支付100万元,于23.9.30前支付余款1349283.76元及利息,受理费17258元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
成都格拉斯曼科技有限公司起诉四川嘉寓定作合同纠纷 | 14.85 | 否 | 等开庭 | 本案移送什邡市人民法院处理 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
河南米兔建筑装饰工程有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 87.68 | 否 | 等判决 | 2023.6.12开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
四川嘉寓起诉涞水利华房地产开发有限公司票据纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2022.12.7收到判决书,十日内被告向原告支付90万及利息 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
江西嘉寓起诉哈尔滨市骏业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 81.68 | 否 | 已判决 | 2022.12.26收到判决书,十日内被告向原告支付票据款792117.79元及利息12141.11元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
安徽嘉寓起诉莱芜恒大金碧天下置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 742.44 | 否 | 已判决 | 2022.12.5收到判决书:莱芜恒大金碧天下置业有限公司十日内支付安徽嘉寓720万及利息(222628元) | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
江西嘉寓起诉抚顺嘉顺置业有限公司票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 已判决 | 2023.3.24收到判决,被告生效起十日内一次性支付江西嘉寓90万元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
嘉寓股份起诉河北建筑集团天辰建筑工程有限公司、天津东丽区阳光新城市购物广场有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 163.32 | 否 | 已判决 | 2023.4.12收到调解书,二被告于23.4.10前支付35万元,23.4.30前支付365322.5元,23.6.15前支付503327.5元。受理费9749.5元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
四川嘉寓起诉济南东进龙鼎置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 37.17 | 否 | 已判决 | 2023.4.26收到调解书,被告于23.8.1前支付335820元及利息 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
四川嘉寓起诉七星关区扶贫有限公司、恒大大方扶贫管理有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 252.78 | 否 | 已判决 | 2023.2.24收到调解书,被告于23.8.30前支付50万元,23.9.30前支付50万元,23.10.30前支付50万元,23.11.30前支付50万元,23.12.30前支付418029.83元。2023.2.28收到裁定书,撤回对恒大大方扶贫管理有限公司的起诉 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
嘉寓股份起诉莱芜恒大金碧天下置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 24.68 | 否 | 等判决 | 2023.2.24开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
广州集泰化工股份有限公司起诉河南嘉寓票据纠纷 | 16.02 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.5收到判决:支付16万元及利息,受理费1752元。收到执行裁定书,收到执行通知书 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
刘国宏起诉嘉寓股份 | 406.68 | 否 | 等开庭 | 2023.7.12收到判决,驳回原告诉讼请求。2023.7.31收到原告上诉状 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据纠纷 | 52.05 | 否 | 已判决 | 023.3.17收到判决,生效期十日内连带支付520476.37元及利息,受理费4502元 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
湖南飞驰物流有限公司起诉湖南嘉寓合同纠纷 | 12.16 | 否 | 等判决 | 2023.3.16开庭 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
云南滇凯节能科技有限公司起诉四川嘉寓/ | 95.11 | 否 | 等开庭 | 2023.2.20收到保全裁定书 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 384.75 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
马鞍山龙士达节能科技有限公司起诉湖北嘉寓买卖合同纠纷 | 180.12 | 是 | 已判决 | 2023.3.21收到判决,生效期七日内支付1667283.4元及利息,受理费20000元。2023.6.8上午9点开庭。2023.7.13收到判决,驳回湖北嘉寓上诉,维持原判 | 暂无 | 2023年02月20日 | 2023-006 |
聊城市东昌府区宏慧机械配件厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 87.15 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.4.13收到判决:支付871519.85元及利息,受理费12882元。2023.5.19收到执行裁定书 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 132.51 | 否 | 已判决 | 2023.3.16收到判决,生效期十日内支付1325106.12元及利息,受理费8363元。广东嘉寓不担责。2023.7.28收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
上海锐视门窗有限公司起诉嘉寓股份承揽合同纠纷 | 14.83 | 否 | 已判决 | 2023.6.1收到判决:支付148260.2元,受理费2337.5元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
嘉寓股份起诉恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 49 | 否 | 已判决 | 2023.5.5收到判决,被告生效起十日内支付419402.27元及利息 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
嘉寓股份起诉哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 105.26 | 否 | 等判决 | 2023.5.30开庭 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
临沂市兰山区东联五金建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100.13 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.5收到判决:支付1001300元及利息,受理费13812元。收到裁定书,准许原告撤回对其他被告起诉。2023.6.19收到执行裁定书。收到执行通知书、报告财产令 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 48.11 | 否 | 已判决 | 2023.7.25收到判决,生效起十日内支付481137.17元及利息,受理费4258.4元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
启东市仁中瓷砖经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 230.55 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
济南贺强建筑材料有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 58.28 | 否 | 等判决 | 2023.8.24开庭 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
山东利鑫源化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 102.55 | 否 | 已判决 | 2023.6.8收到判决:支付1025496.4元及利息,受理费14029元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
四川嘉寓起诉建滔数码发展(深圳)有限公司票据付款请求权纠纷 | 800 | 否 | 等开庭 | 2023.2.24收到受理案件通知书 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
启东仁洪建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.3.21开庭 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 11.6 | 否 | 已判决 | 2023.6.2收到判决:支付116027.23元及利息,受理费1310.5元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司票据追索权纠纷 | 160 | 否 | 已判决 | 2023.2.27收到判决,生效期十日内被告支付160万元及利息,收到诉状,收到缴费通知,诉讼费19200元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
山东鲁碧建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.6.1收到判决:支付100万元及利息,受理费13800元 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
重庆米杰尔商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.6.5开庭 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司买卖合同纠纷 | 64.83 | 否 | 已判决 | 2023.6.15收到判决,被告支付付款579803.87元及利息 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 15.75 | 否 | 已判决 | 2023.5.4收到判决,被告支付工程款140854.61元及利息 | 暂无 | 2023年02月28日 | 2023-007 |
北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 34.82 | 否 | 已调解 | 2023.3.2收到调解书,被告于2023.10.31前支付329180.74元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
河南顺安装饰工程有限公司起诉河南嘉寓票据追索权纠纷 | 4.06 | 否 | 等开庭 | 2023.3.2收到诉状 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
卢伟民起诉江西嘉寓劳务合同纠纷 | 20.25 | 否 | 已判决 | 2023.5.18收到判决,生效期十日内支付202475.5元及利息,受理费2468元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
湖南路益通科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 13.3 | 否 | 等判决 | 2023.5.11开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 101 | 否 | 已判决 | 2023.6.20收到判决:支付101万元及利息,受理费13890元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
颜元富起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 40 | 否 | 等开庭 | 2023.6.13下午3.15开庭。2023.7.19收到证据材料 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
启东市仁中瓷砖经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 128.5 | 否 | 已判决 | 2023.4.26收到判决:支付1285119.92元及利息,受理费16366元,保全费5000元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
嘉寓股份起诉郑州恒林置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 50.56 | 否 | 已判决 | 2023.4.7收到判决,被告生效起十日内支付505591.96元及利息 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
湖南昕泰装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同 | 82.32 | 否 | 已判决 | 收到证据。收到判决,生效期十五日内支付701568元及违约金49031元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
重庆永力实业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 206 | 否 | 已判决 | 2023.3.29收到判决,生效起7日内支付206万元及利息,受理费11757元。2023.7.7收到裁定书,按四川嘉寓撤回上诉处理 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.29 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.4.14收到判决:支付102933.74元及利息,受理费1179.34元。2023.6.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉,二审受理费25元。2023.8.4收到执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 21.23 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决:支付212272.66元及利息,受理费4640元。2023.7.13收到缴费通知书,缴纳200元。2023.7.19收到缴费通知,诉讼费60元。收到其他被告上诉状 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 16.38 | 否 | 等判决 | 2023.6.28开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司起诉嘉寓股份建筑设备租赁合同纠纷 | 6.83 | 否 | 等开庭 | 2023.3.9收到诉状,证据 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
重庆择洪物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 14.39 | 否 | 已判决 | 2023.8.4收到判决:支付132292.23元及利息,受理费2921元 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
聊城云开建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100.2 | 否 | 已判决 | 2023.4.12收到判决,四川嘉寓承担连带清偿责任,受理费14211元。2023.6.25收到裁定书,准许四川嘉寓撤回上诉 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
浙江杰远建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓劳动合同纠纷 | 15.54 | 否 | 等判决 | 2023.3.27开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
鄄城威文木业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.5.11开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
嘉寓股份起诉沈阳东北总部基地开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 179.73 | 否 | 等判决 | 2023.4.14开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
嘉寓股份起诉银川建发集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 250.03 | 否 | 等判决 | 2023.6.25开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
济南华铭玻璃工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据纠纷 | 15.5 | 否 | 等判决 | 2023.4.10开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
北京国无兴业商贸有限公司起诉嘉寓股份货物买卖合同纠纷 | 35.27 | 否 | 收到执行通知书 | 2023.5.6收到判决,生效起七日内日支付345784.61元及违约金6915.69元,受理费3295.25元。2023.6.8收到执行传票,2023.6.13上午谈话,执行通知书,报告财产令 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 384.75 | 否 | 已判决 | 2023.3.30收到判决,四川嘉寓支付3847507.75元及利息,受理费18791元。广东嘉寓不承担支付责任 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
郑州三沃商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 189.78 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决支付1897779.76元及利息,受理费21880.01元。北京广东不承担支付责任 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
合肥市久宏石材装饰有限公司起诉江苏嘉寓合同纠纷 | 45.27 | 否 | 等开庭 | 2023.5.10上午9.30听证 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
无锡圣安茂金属贸易有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司买卖合同纠纷 | 24.56 | 否 | 等判决 | 2023.3.30开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
广东坚朗建材销售有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 23.02 | 否 | 等判决 | 2023.3.28开庭 | 暂无 | 2023年03月17日 | 2023-008 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.6.27收到判决:支付100万元及利息,受理费6900元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
神鹰密封材料有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.7.24收到判决,生效期七日内支付100万元及利息,受理费7125元,保全费5000元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
慈湖高新区传德金属材料经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10.67 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
江西福益园林有限公司起诉嘉寓股份劳务合同纠纷 | 20.68 | 否 | 已调解 | 2023.7.5收到调解书,23.11.30前一次性支付130200元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
杨波起诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 149.08 | 否 | 已撤诉 | 2023.5.15上午9.30开庭,收到诉状,应诉通知书,举证通知书,证据。已撤诉 | 已撤诉 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
谢晓琼起诉嘉寓门窗科技(北京)有限公司/ | 1.93 | 否 | 已调解 | 2023.5.5收到调解书,于23.7.30前支付19300元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
无锡茗品物流有限公司起诉江苏嘉寓运输合同纠纷 | 92.83 | 否 | 等判决 | 2023.3.27开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
成都格拉斯曼科技有限公司起诉四川嘉寓/ | 16.18 | 否 | 已调解 | 2023.4.28收到调解书,支付128537.99元及利息,受理费1568元,保全费1329元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
丹阳市兴磊化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 41.93 | 否 | 等开庭 | 2023.5.31收到补充资料通知 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
江苏恒安供应链管理有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、嘉寓股份运输合同纠纷 | 17.1 | 否 | 等判决 | 2023.5.30开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2023.8.8收到判决,被告生效起十日内支付200万元及利息 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 已判决 | 2023.8.8收到判决,被告生效起十日内支付200万元及利息 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 40.89 | 否 | 已判决 | 2023.7.25收到判决:支付408895.44元及利息,受理费3717元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 109.6 | 否 | 等开庭 | 2023.5.8收到取消开庭通知书 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
常州卓润玻璃制品有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 29.87 | 否 | 等判决 | 2023.4.25开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
聊城市东昌府区朋华五金店起诉嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 16.73 | 否 | 等开庭 | 2023.9.12开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
陈永生起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 278.9 | 否 | 等判决 | 2023.4.26开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
聊城市东昌府区宇诚轴承配件厂起诉嘉寓股份、嘉寓集团/ | 13 | 否 | 已判决 | 2023.6.14收到判决,支付130040.14元及利息,受理费1450元 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
临沂市兰山区士谦木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 65.29 | 否 | 等开庭 | 2023.6.13收到裁定书,驳回原告在本案中的起诉。2023.7.10收到裁定书,续冻结 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
普利源(上海)咨询管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等开庭 | 2023.7.31收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
李成起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 8.34 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
许贤兵起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 43.04 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 13.23 | 否 | 等判决 | 2023.5.16开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 等判决 | 2023.4.19开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 103 | 否 | 等判决 | 2023.8.16开庭 | 暂无 | 2023年03月31日 | 2023-009 |
海南天申建筑工程有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 171.84 | 否 | 等判决 | 2023.8.7开庭 | 暂无 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 258.79 | 否 | 胜诉 | 2023.7.10收到判决,四川嘉寓不承担支付责任 | 胜诉 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 93.98 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 50 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
江苏都挺好电气有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 12.02 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决:支付120183.11元及利息,受理费2803.66元 | 暂无 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 1,501.72 | 否 | 等开庭 | 2023.4.23收到改期开庭申请书 | 暂无 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
嘉寓股份起诉南昌中电投高新置业有限公司票据追索权纠纷 | 157.7 | 否 | 已判决 | 2023.5.4收到判决,被告生效起十日内支付1577012.36元及利息 | 暂无 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
四川嘉寓起诉湖北锦源置业有限公司票据追索权纠纷 | 89.88 | 否 | 已判决 | 2023.7.13收到判决,被告生效起十日内支付898826.3元及利息。驳回四川嘉寓提出的其他诉讼请求 | 暂无 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
卓远鼎晟商贸保理(泸州)有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年04月06日 | 2023-010 |
宁夏鑫钰中空胶业有限公司起诉嘉寓股份/ | 43.53 | 否 | 已判决 | 2023.4.28收到裁定书,分别于4.29前给付10万元,于23.5.31前给付10万元,于23.6.30前给付10万元,于23.7.31前给付135279.32元 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
江西嘉寓起诉大连恒科房地产有限公司票据付款请求权纠纷 | 300 | 否 | 已判决 | 2023.7.25收到判决,被告生效起十日内支付200万元及利息 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
江西嘉寓起诉大连恒科房地产有限公司、恒大地产集团大连有限公司票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.7.14收到判决,被告生效起十日内支付100万元及利息 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
四川嘉寓起诉焦作御景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建设工程施工合同纠纷 | 67.57 | 否 | 已判决 | 2023.5.22收到判决,被告生效起十日内支付637158.07元及利息,驳回四川嘉寓其他诉讼请求 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
上海顺程建筑设备租赁有限公司起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 22.46 | 否 | 等判决 | 2023.5.18开庭 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
青岛金瑞星装饰工程有限公司起诉嘉寓股份建筑工程分包合同纠纷 | 20.32 | 否 | 已调解 | 2023.5.6收到调解书,于23.5.30前支付10万元,23.6.30前支付6万元 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
天津实德新型材料科技有限公司起诉广东嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 100 | 否 | 等开庭 | 2023.7.10收到裁定书,准许原告撤回对嘉寓股份的起诉 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
山西盖特科工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 277.29 | 否 | 胜诉 | 2023.6.14收到判决,四川嘉寓不承担支付责任 | 胜诉 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
上海闵润投资发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 等判决 | 2023.7.14开庭 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
河南坤桥实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 30.97 | 否 | 等判决 | 2023.5.22开庭 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 20.35 | 否 | 胜诉 | 胜诉,2023.6.29收到原告上诉状 | 胜诉 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
沈阳市于洪区吉瑞海博防火涂料经销处起诉北京嘉寓光能科技有限公司票据追索权纠纷 | 150 | 否 | 已判决 | 2023.6.16收到判决,生效起七日内支付50万元,受理费9150元 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
嘉寓股份起诉石家庄鑫隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 20.64 | 否 | 已判决 | 2023.6.26收到判决,被告生效起十日内支付206442.65元及利息 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
安徽菲清湘商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.6.28开庭 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
聊城市振茂机械配件厂起诉嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 38.06 | 否 | 已判决 | 2023.6.14收到判决,生效起七日内支付380591.67元及利息,受理费3504元 | 暂无 | 2023年04月17日 | 2023-011 |
杭州善作贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100.16 | 否 | 已判决 | 2023.6.20收到判决:支付1001571.17元及利息,受理费6907元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
郭建设起诉四川嘉寓确认劳务关系纠纷 | 0 | 否 | 胜诉 | 2023.7.11收到判决,驳回原告诉讼请求 | 胜诉 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
济南唐汇钢材有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司买卖合同纠纷 | 28.49 | 否 | 已判决 | 2023.7.31收到判决:支付284905.92元及利息,支付保险保函费500元,受理费5574元保全申请费2015元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
山东鲁碧建材有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据纠纷 | 80.74 | 是 | 已判决 | 2023.6.27收到判决:支付807420.52元及利息,受理费11874.22元,公告费560元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
内蒙古长圣建筑劳务有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份承揽合同纠纷 | 11 | 否 | 已判决 | 2023.6.28收到判决,江西嘉寓生效起十日内支付11万元及利息,诉讼费1346元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司起诉永清县润锋建筑安装有限公司买卖合同纠纷 | 56.24 | 否 | 等判决 | 2023.4.26开庭 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
江西吉盛建筑劳务有限公司起诉嘉寓股份加工合同纠纷 | 24.12 | 否 | 已调解 | 2023.7.21收到调解书,于23.11.30前一次性支付168871.46元,受理费1838.71元。如若没按照上述约定付款,江西嘉寓支付241244.91元及利息 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 25.02 | 否 | 已判决 | 2023.7.7收到判决:支付250160.1元及利息,受理费2526元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
无锡圣安茂金属贸易有限公司起诉嘉寓股份/ | 15.58 | 否 | 等判决 | 2023.5.15开庭 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
无锡捷之宝商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.7.12开庭 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
博野县宏伟钢材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 39.58 | 否 | 等判决 | 2023.8.21开庭 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
侯京伟起诉嘉寓股份劳动纠纷 | 206.13 | 是 | 已判决 | 2023.4.17收到裁决书,裁决书生效起三日内支付28542.53元,支付销售提成1223513.46元,支付赔偿金96000元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
嘉寓股份起诉济南西开置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司承揽合同纠纷 | 9.89 | 否 | 已判决 | 2023.6.15收到判决,被告生效起十日内支付86519.6元及利息 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 37.04 | 否 | 等判决 | 2023.7.17开庭 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 20.56 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
济南市历城区兴阳木业经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 50 | 否 | 已判决 | 2023.7.7收到判决:支付50万元及利息,受理费8800元 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
海南天申建筑工程有限公司起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 76.3 | 否 | 等开庭 | 2023.5.17收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年04月25日 | 2023-025 |
河北百彩地坪工程有限公司起诉徐州嘉寓光能科技有限公司票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 已判决 | 2023.4.25收到预缴上诉费通知书,受理费4319元。收到判决:支付20万元及利息,受理费4319元 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
南京凯航贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 75.64 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 600 | 否 | 已判决 | 2023.4.26收到判决,被告生效后支付600万元及利息 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
镇江文睿新材料有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 20 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
咸阳华信工贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 80.17 | 否 | 已判决 | 2023.6.5收到判决:支付795566.58元及利息,受理费5908.5元 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
普蒙蒙起诉河南嘉寓 | 2.72 | 否 | 已调解 | 2023.5.30收到调解书,于23.6.30前支付19008元 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
北京杰立辉煌幕墙装饰材料有限公司起诉山东嘉寓买卖合同纠纷 | 2.8 | 否 | 已调解 | 2023.5.22收到调解书,2023.10.31前支付货款144097元,违约金5000元,受理费2335.5元 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
北京铝美科贸有限公司起诉山东嘉寓买卖合同纠纷 | 33.45 | 否 | 已判决 | 2023.6.1收到判决:支付334459.83元及利息,受理费3382.5元 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等开庭 | 2023.5.22收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 15.45 | 否 | 等判决 | 2023.8.8开庭 | 暂无 | 2023年04月28日 | 2023-030 |
四川嘉寓起诉西充展合置业有限公司、林芝恒大旅游发展有限公司票据纠纷 | 3.28 | 否 | 已判决 | 2023.5.25收到判决,被告生效起三十日内支付32750.88元及利息,驳回四川嘉寓其他诉讼请求 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
青岛塔诺实业有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 4.7 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 已付清 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 82.83 | 否 | 已判决 | 2023.5.31收到诉讼费结算通知书,诉讼费6041.5元,收到判决:支付828292.37元及利息,受理费6041.5元 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
重庆嘉寓起诉河北建工集团有限责任公司门窗安装工程合同 | 228.41 | 否 | 等判决 | 2023.5.10开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
聊城市金仨模具有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 32.74 | 否 | 等判决 | 2023.7.31开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
山西鑫银海丰原玻璃有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 30.21 | 否 | 等判决 | 2023.6.19开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 500.57 | 否 | 等判决 | 2023.7.19开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
无锡捷之宝商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 65.68 | 否 | 已判决 | 2023.7.25收到判决:支付656807.15元及利息,受理费10368.07元 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
井冈山经济技术开发区管理委员会起诉江西嘉寓 | 1,246.44 | 否 | 收到执行裁定书 | 2023.8.9收到限制消费令,收到执行裁定书 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
聊城市金仨模具有限公司起诉嘉寓集团、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 30.36 | 否 | 等判决 | 2023.7.31开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
王凤明起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 300.98 | 否 | 等判决 | 2023.8.7开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
嘉寓股份起诉西安盈裕置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 53.22 | 否 | 等判决 | 2023.6.2开庭 | 暂无 | 2023年05月09日 | 2023-031 |
嘉寓股份起诉济南恒大绿洲置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 11 | 否 | 等判决 | 2023.6.15开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
徐州中联混凝土有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等开庭 | 2023.9.20开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
淮安市宏业铝粉厂起诉四川嘉寓票据纠纷 | 109.55 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
深圳市文俊进出口贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 101.81 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.5.15开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 58.95 | 否 | 等开庭 | 2023.9.4开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
四川嘉寓起诉惠安弘康置业有限公司、福州恒腾晟置业有限公司票据纠纷 | 3.1 | 否 | 等开庭 | 2023.9.11开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
山西天佑君荣建筑设备租赁有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 等判决 | 2023.6.12开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
嘉寓股份起诉许昌帝景置业有限公司票据追索权纠纷 | 3.97 | 否 | 已判决 | 2023.5.31收到判决,被告生效起十日内支付39650.55元及利息 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 158.48 | 否 | 等判决 | 2023.7.20开庭 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
卓远鼎晟商贸保理(泸州)有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 200 | 否 | 等开庭 | 2023.7.27收到合议庭组成人员通知书 | 暂无 | 2023年05月16日 | 2023-033 |
镇江市京口区捷诚小额贷款有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 200 | 否 | 等判决 | 2023.7.27开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
苏州东裕工程科技有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 37.84 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
李艳彬、陕西彬美装饰工程有限公司起诉嘉寓股份、江西嘉寓装饰装修合同纠纷 | 241.04 | 是 | 收到执行通知书 | 2022.12.31收到判决,被告江西嘉寓支付原告2410372.6 元及利息,商票贴息费用 46568.45 元及利息,退还履约保证金 150000 元及利息,北京嘉寓承担连带责任,受理费14199元。2023.5.16收到协助执行通知书。2023.6.12收到恢复执行通知书,执行通知书,报告财产令,收到执行传票 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
四川嘉寓起诉济南西创置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 69.04 | 否 | 已判决 | 2023.6.16收到判决,被告生效起十日内支付685550.33元及利息 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
嘉寓股份起诉朱文建争议仲裁案 | 137 | 否 | 已判决 | 2023.5.18收到裁决书,被申请人向申请人支付127万元并支付违约金 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
临沂市兰山区惠众建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 53.47 | 是 | 等判决 | 2023.6.30开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
杭州驰鸿五金机械有限公司起诉河南嘉寓买卖合同纠纷 | 0.69 | 否 | 等开庭 | 2023.5.18收到诉状,证据 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
俞国荣起诉江苏嘉寓劳动合同纠纷 | 11.43 | 否 | 胜诉 | 2023.7.4收到裁定书,驳回原告的诉讼请求 | 胜诉 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
张庆南起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 26.83 | 否 | 等判决 | 2023.6.13开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
浦祝成起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 14.37 | 否 | 等判决 | 2023.6.14开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
北京德兴建筑安装有限公司起诉江苏嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 382 | 否 | 等判决 | 2023.6.1开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
宁阳县清泉化工有限公司起诉嘉寓集团、嘉寓股份票据纠纷 | 23.23 | 否 | 等开庭 | 2023.8.9收到裁定书,撤销2482号裁定,本案指令河北省廊坊市广阳区人民法院审理 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
李青起诉嘉寓股份工程合同纠纷 | 26.17 | 否 | 等判决 | 2023.7.25开庭 | 暂无 | 2023年05月22日 | 2023-036 |
山东嘉寓起诉泰安天润人和置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 28.44 | 否 | 已判决 | 2023.6.25收到判决,被告生效起十日内支付283415.22元及利息 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑有限公司票据付款请求权纠纷 | 0.36 | 否 | 等调解 | 2023.5.24收到诉前调解告知书,财产保全告知书,诉状,证据 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
史贵宝起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 227.35 | 否 | 等判决 | 2023.4.18开庭 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 18.96 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决:支付189580.05元及利息,受理费2045.8元 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
四川三星新材料科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 214.38 | 否 | 已调解 | 2023.8.2收到调解书,支付2143811.37元 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
四川三星新材料科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 92.89 | 否 | 已调解 | 2023.8.2收到调解书,支付928853.99元 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 50.61 | 否 | 等开庭 | 2023.6.29收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议。2023.8.9收到裁定书,驳回四川嘉寓上诉 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
连云港利民药用包装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 胜诉 | 2023.7.31收到判决,四川嘉寓不承担支付责任 | 胜诉 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
广东坚朗五金制品股份有限公司起诉河南嘉寓票据追索权纠纷 | 20 | 否 | 等判决 | 2023.6.9开庭 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
李新凤起诉嘉寓股份 | 0 | 否 | 等开庭 | 2023.5.25收到行政起诉状,被告答辩状,参加诉讼通知书 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
武汉鑫联鑫商贸有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 24.84 | 否 | 等开庭 | 2023.6.26收到裁定书,被告马军提出的管辖权异议成立,移送江西省吉安县人民法院 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
北京奥格装饰有限公司起诉嘉寓股份、四川嘉寓票据纠纷 | 64.98 | 否 | 等开庭 | 2023.7.31收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 104 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决:支付104万元及利息,受理费7080元,保全费5000元 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
上海日野发动机有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 132.62 | 否 | 等开庭 | 2023.9.11开庭 | 暂无 | 2023年05月29日 | 2023-038 |
四川嘉寓起诉成都豪骏房地产开发有限公司、成都时代天耀房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 9.39 | 否 | 已判决 | 2023.6.29收到判决,被告生效起十日内支付93905.18元及利息 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
山东南山铝业股份有限公司起诉嘉寓股份、四川嘉寓加工合同纠纷 | 46.69 | 否 | 等判决 | 2023.6.14开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
嘉寓股份起诉恒大地产集团石家庄有限公司、恒大地产集团有限公司票据追索权纠纷 | 7.38 | 否 | 已判决 | 2023.7.10收到判决,被告生效起十日内支付73318.27元及利息 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
四川嘉寓起诉四川川大科技园(南区)开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 24.89 | 否 | 撤诉 | 2023.7.28收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉 | 撤诉 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
辽宁拓方律师事务所起诉嘉寓股份诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷 | 374.64 | 是 | 已判决 | 2023.6.30收到判决:支付3105037.95元及利息,受理费36771元 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
恩施市欣华建筑设备租赁有限公司起诉重庆嘉寓建筑设备租赁合同纠纷 | 55 | 否 | 等判决 | 2023.7.3开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
蔡洪庆、孙志财、杜爱文、吉桂静、席春霞、孙金玉、高荣民、宋霞、邹智猛、孟凡祥、李东明、王占占、闫玉萍、刘建强、宋佳、李清伟、刘景荣、韩欣茹、夏良贤、苏伟新、张阳阳、时红宝、赵淑青、郭影、辛立峰、席瑞国起诉山东嘉寓劳动人事争议 | 0 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
湖南嘉寓起诉惠州市达润房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 42.18 | 否 | 等判决 | 2023.6.15开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
河南嘉寓起诉许昌建腾置业有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司、许昌建置房地产开发有限公司、河南建业住宅建设有限公司付款请求权纠纷 | 20.4 | 否 | 已判决 | 2023.7.26收到判决,被告生效起十日内支付20万元及利息 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
河南嘉寓起诉扶沟县置腾置业有限公司、河南置腾商务服务有限公司付款请求权纠纷 | 42.6 | 否 | 等判决 | 2023.6.2收到诉状 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
河南嘉寓起诉郑州建业高新置业有限公司、河南建业富居投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 42.51 | 否 | 等判决 | 2023.6.2收到诉状 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
嘉寓股份起诉武汉平安中信置业有限公司追偿权纠纷 | 62.72 | 否 | 等判决 | 2023.7.24开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限公司票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 等判决 | 2023.6.27开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限公司票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 等判决 | 2023.6.15开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
四川嘉寓起诉恒大地产集团梧州御湖置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 60.93 | 否 | 已判决 | 2023.6.26收到判决,被告生效起十日内中覅u609322.45元及利息 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
北京瑞金祥商贸中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 107.07 | 否 | 等判决 | 2023.6.15开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
四川嘉寓起诉贵阳中渝置地房地产开发有限公司票据纠纷 | 55.97 | 否 | 等开庭 | 2023.10.18开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
嘉寓股份起诉玉林市恒大金碧置业有限公司票据纠纷 | 51.26 | 否 | 等判决 | 2023.6.15开庭 | 暂无 | 2023年06月05日 | 2023-039 |
辽宁建业劳务施工有限公司起诉嘉寓股份/ | 12.23 | 否 | 等开庭 | 2023.6.5收到诉状 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
南京百龙达贸易有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 72.37 | 否 | 等开庭 | 2023.6.29收到裁定书,准许原告撤回对嘉寓股份的起诉 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
京福凯遇(海南)投资中心(有限合伙)起诉嘉寓股份执行分配方案异议之诉 | 0 | 否 | 等判决 | 2023.6.28开庭 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
四川嘉寓起诉长春鑫茂房地产开发有限公司票据纠纷 | 9.49 | 否 | 已判决 | 2023.6.19收到判决,被告生效起十日内支付94402.38元及利息 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
四川嘉寓起诉南宁耀世龙庭房地产开发有限公司、南宁悦龙天玺房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 2.17 | 否 | 已判决 | 2023.7.31收到判决,被告生效起十日内支付20182.04元及利息 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
北京顺义建筑企业集团公司起诉嘉寓股份、嘉寓集团建设工程施工合同纠纷 | 190 | 否 | 等开庭 | 2023.6.8收到诉状、证据,应诉通知书,举证通知书,送达回证 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
四川嘉寓起诉福建省磐石房地产开发有限公司新天地分公司、福建省磐石房地产开发有限公司票据纠纷 | 83.17 | 否 | 等判决 | 2023.8.25开庭 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
赵以飞起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 50 | 否 | 等判决 | 2023.6.28开庭 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
沈阳佰亿石材有限公司起诉嘉寓股份票据纠纷 | 29.77 | 否 | 等开庭 | 2023.9.1开庭 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
黄献军起诉嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司承揽合同纠纷 | 491.28 | 否 | 等开庭 | 2023.8.3收到裁定书,驳回节能科技上海提出的管辖权异议 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
江西嘉寓、嘉寓股份起诉济南西开置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 124.17 | 否 | 已判决 | 2023.7.6收到判决,被告生效起十日内向嘉寓股份支付285475.79元及利息。收到判决,被告生效起十日内向江西嘉寓支付891121.29元及利息 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
江西嘉寓起诉石狮金碧置业有限公司、广州市恒大卓越置业有限公司票据纠纷 | 21.46 | 否 | 等判决 | 2023.9.11开庭 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
嘉寓股份起诉石家庄华强广场房地产开发有限公司、深圳华强电子世界发展有限公司、深圳华强实业股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 100.27 | 否 | 已调解 | 2023.6.30收到调解书,被告23.6.30前支付422895.02元 | 暂无 | 2023年06月13日 | 2023-041 |
重庆嘉寓起诉恒大鑫丰(彭山)置业有限公司付款请求权纠纷 | 104.23 | 否 | 已判决 | 2023.7.3收到判决,生效起三十日内被告支付1012342.52元及利息 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
重庆嘉寓起诉贵阳海明投资建设开发有限公司票据追索权纠纷 | 6.31 | 否 | 撤诉 | 2023.7.20收到裁定书,准许重庆嘉寓撤回起诉 | 撤诉 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
江西嘉寓起诉江西宏吉投资有限公司票据付款请求权纠纷 | 117.03 | 否 | 等判决 | 2023.6.26开庭 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
山西欣旺通贸易有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 70.85 | 否 | 已判决 | 2023.7.31收到判决:支付708471.62元及利息,受理费5442元 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
吉安逸轩装饰工程有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份工程合同纠纷 | 56.38 | 否 | 等判决 | 2023.7.21开庭 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 578.29 | 否 | 等开庭 | 2023.7.27收到裁定书,驳回四川嘉寓上诉 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100 | 否 | 已判决 | 2023.7.5收到判决,承担连带清偿责任 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
浙江华恒工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 80.47 | 是 | 等开庭 | 2023.9.6开庭 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 90 | 否 | 等开庭 | 2023.6.16收到应诉通知书,举证通知书,证据,诉状,收到保全裁定书 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 506.3 | 否 | 已判决 | 2023.6.16收到判决,被告生效起十日内支付4909998.8元及利息,收到诉状 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
嘉寓股份起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 21.67 | 否 | 已判决 | 2023.6.16收到判决,被告生效起十日内支付208812.87元及利息 | 暂无 | 2023年06月16日 | 2023-043 |
武汉齐力同创建材有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 47.54 | 否 | 等开庭 | 2023.6.19收到诉状、证据 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 109.73 | 否 | 等判决 | 2023.8.17开庭 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
苏州青鹰德联玻璃科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 10 | 否 | 等开庭 | 2023.9.12开庭 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
酒泉明珠建业有限公司起诉徐州嘉寓光能科技有限公司、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 1,008.41 | 否 | 等判决 | 2023.6.26开庭 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
苏州东裕工程科技有限公司起诉嘉寓股份票据付款请求权纠纷 | 109.96 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
内蒙古向东农业有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 64.74 | 否 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 原告撤诉 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
海门市恒邦建材经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 34.58 | 否 | 等开庭 | 2023.8.29开庭 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 100.94 | 否 | 等判决 | 2023.8.3开庭 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
秦皇岛嘉华科技开发有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 57.8 | 否 | 已判决 | 2023.7.24收到判决支付578018.58元及利息,受理费4790元 | 暂无 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
苏州东裕工程科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 60 | 否 | 胜诉 | 胜诉 | 胜诉 | 2023年06月26日 | 2023-046 |
成都光华凌志玻璃有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 255.71 | 否 | 等判决 | 2023.8.2开庭 | 暂无 | 2023年06月30日 | 2023-047 |
华彬合盛(北京)工程设计有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司建筑工程合同纠纷 | 57.99 | 否 | 等判决 | 2023.7.27开庭 | 暂无 | 2023年06月30日 | 2023-047 |
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
1、公司报告期内未履行法院生效法律文书确定的义务,所负数额较大的债务到期未清偿等情况详见公司《2023年半年度报告》“第六节、重要事项”之“八、诉讼事项”。
2、截至报告期末,公司被列为失信被执行人情况见下表。
序号 | 立案日期 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 失信行为 | 金额/万元 |
1 | 2023/6/1 | (2023)京0113执4875号 | (2023)京0113民初5130号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 35.60 |
2 | 2023/5/31 | (2023)京0113执4867号 | (2022)京0113民初12980号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 76.56 |
3 | 2023/5/30 | (2023)京0113执4820号 | (2022)京0113诉前调书1503号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 9.13 |
4 | 2023/5/29 | (2023)京0113执4775号 | (2022)京0113民初18356号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 63.51 |
5 | 2023/5/5 | (2023)京0113执3985号 | (2022)京74民终1044号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 115.53 |
6 | 2023/4/14 | (2023)京0113执3462号 | (2022)京0113民初20507号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 3.10 |
7 | 2023/4/12 | (2023)京0113执3375号 | (2022)京0113民初20444号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 8.46 |
8 | 2023/4/11 | (2023)京0113执3355号 | (2022)京0113民初16254号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 11.44 |
9 | 2023/4/7 | (2023)京0113执3219号 | (2022)京0113民初19298号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20.97 |
10 | 2023/4/4 | (2023)京0113执3081号 | (2022)京0113民初7061号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 12.33 |
11 | 2023/3/31 | (2023)京0113执2989号 | (2022)京0113诉前调书491号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 8.00 |
12 | 2023/3/24 | (2023)京0113执2875号 | (2022)京0113民初17553号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 24.13 |
13 | 2023/3/17 | (2023)豫1002执1643号 | (2022)豫1002民初7235号 | 许昌市魏都区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 20.37 |
14 | 2023/3/7 | (2023)京0113执2317号 | (2022)京0113民初13369号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 10.13 |
15 | 2023/2/17 | (2023)京0113执1751号 | (2022)京0113民初310号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 100.00 |
16 | 2023/2/17 | (2023)京0113执1754号 | (2022)京0113民初5821号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 83.13 |
17 | 2023/2/14 | (2023)京0113执1609号 | (2022)京0113诉前调书1514号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 23.51 |
18 | 2023/2/13 | (2023)京0113执1526号 | (2021)京0113民初23481号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 34.61 |
19 | 2023/2/1 | (2023)京0113执1142号 | (2022)京0113民初6233号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 13.84 |
20 | 2023/1/18 | (2023)京0113执710号 | (2022)京0113民初8059号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 91.14 |
21 | 2023/1/17 | (2023)京0113执686号 | (2022)京0113民初12981号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 110.65 |
22 | 2023/1/17 | (2023)京0113执703号 | (2022)京0113民初1902号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 10.67 |
23 | 2023/1/11 | (2023)京0113执301号 | (2022)京0113民初11015号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 29.28 |
24 | 2023/1/9 | (2023)京0113执202号 | (2022)京74民终1864号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 1,098.67 |
25 | 2023/1/3 | (2023)沪0116执118号 | (2022)沪0116民初1305号 | 上海市金山区人民法院 | 其他妨碍、抗拒执行 | 100.00 |
26 | 2022/12/19 | (2022)京0113执9543号 | (2022)京03民终3500号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 121.95 |
27 | 2022/12/16 | (2022)沪0116执6329号 | (2022)沪0116民初1310号 | 上海市金山区人民法院 | 其他妨碍、抗拒执行 | 100.00 |
28 | 2022/10/18 | (2022)琼9028执1324号 | (2021)琼9028民初2850号 | 陵水黎族自治县人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 62.73 |
29 | 2022/9/6 | (2022)粤0605执恢2236号 | (2021)粤0605民初7422号 | 佛山市南海区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 50.60 |
3、截止报告期末,公司控股股东被列为失信被执行人情况如下。
序号 | 立案日期 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 失信行为 | 金额/万元 |
1 | 2023/5/25 | (2023)京0113执4672号 | (2022)京0113民初6651号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 78.12 |
2 | 2023/5/11 | (2023)京0113执4193号 | (2022)京0113诉前调确51号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 86.66 |
3 | 2023/4/21 | (2023)京0113执3648号 | (2022)京0113民初9775号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 61.26 |
4 | 2023/3/22 | (2023)京0113执2801号 | (2022)京0113民初10669号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 105.22 |
5 | 2023/3/21 | (2023)鲁0116执1060号 | (2022)鲁0116民初5975号 | 济南市莱芜区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.00 |
6 | 2023/3/2 | (2023)浙0281执1172号 | (2022)浙0281民初4670号 | 余姚市人民法院 | 违反财产报告制度 | 64.22 |
7 | 2023/2/27 | (2023)宁0221执525号 | (2022)宁0221民初284号 | 平罗县人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 40.43 |
8 | 2023/2/20 | (2023)浙0282执856号 | (2022)浙0282民初734号 | 慈溪市人民法院 | 违反财产报告制度 | 101.88 |
9 | 2023/2/13 | (2023)粤0307执5712号 | (2022)粤0307民初4685号 | 深圳市龙岗区人民法院 | 其他规避执行 | 74.03 |
10 | 2023/1/9 | (2023)浙0282执205号 | (2022)浙0282民初6306号 | 慈溪市人民法院 | 违反财产报告制度 | 99.00 |
11 | 2022/12/30 | (2022)京0113执9806号 | (2022)京0113民初2673号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.69 |
12 | 2022/12/30 | (2022)京0113执9804号 | (2022)京0113民初2671号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.70 |
13 | 2022/12/27 | (2022)京0113执9676号 | (2022)京0113民初15717号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 15.17 |
14 | 2022/12/14 | (2022)京0113执9490号 | (2022)京0113民初842号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.25 |
15 | 2022/10/18 | (2022)京0113执8016号 | (2022)京0113民初2964号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.69 |
16 | 2022/10/11 | (2022)京0113执7814号 | (2022)京0113民初309号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.00 |
17 | 2022/9/21 | (2022)川0682执964号 | (2022)川0682民初547号 | 什邡市人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 57.14 |
18 | 2022/9/15 | (2022)京0113执7221号 | (2022)京0113民初9455号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 96.50 |
19 | 2022/9/2 | (2022)京0113执6908号 | (2022)京0113民初559号 | 北京市顺义区人民法院 | 违反财产报告制度 | 44.25 |
20 | 2022/8/8 | (2022)鲁0105执4238号 | (2022)鲁0105民初3248号 | 济南市天桥区人民法院 | 违反财产报告制度 | 52.00 |
21 | 2022/7/12 | (2022)京0113执5233号 | (2022)京0113民初837号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 91.94 |
22 | 2022/6/16 | (2022)豫0481执628号 | (2022)豫0481民初184号 | 舞钢市人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 101.88 |
23 | 2023/4/17 | (2023)京0113执3530号 | (2022)京0113民初16787号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 8.00 |
24 | 2023/3/3 | (2023)粤0307执8270号 | (2022)粤0307民初5068号 | 深圳市龙岗区人民法院 | 其他规避执行 | 101.88 |
25 | 2023/1/9 | (2023)京0113执204号 | (2022)京0113民初9972号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 440.50 |
26 | 2023/1/9 | (2023)京0113执201号 | (2022)京74民终1865号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 6,430.02 |
27 | 2023/1/9 | (2023)京0113执202号 | (2022)京74民终1864号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 1,098.67 |
28 | 2023/1/9 | (2023)京0113执203号 | (2022)京0113民初9971号 | 北京市顺义区人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 2,491.31 |
29 | 2023/1/9 | (2023)浙0282执205号 | (2022)浙0282民初6306号 | 慈溪市人民法院 | 违反财产报告制度 | 100.92 |
4、截止报告期末,公司实际控制人被列为失信被执行人情况如下。
立案日期 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 失信行为 | 履行情况 | 发布日期 | 金额 |
2023年5月11日 | (2023)鲁0724执1187号 | (2022)鲁0724民初1783号 | 临朐县人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 全部未履行 | 2023年6月26日 | 对36,141,868.77元及欠款利息承担连带保证责任,并有权在承担保证责任后向被告嘉寓股份、四川嘉寓追偿。并与被告嘉寓股份、四川嘉寓共同负担案件受理费、财产保全费共计227509元 |
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
甘肃嘉年节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 | 与日常经营相关的关联交易 | 销售商品、提供劳务 | 市场价格 | 市场价格 | 37,019.56 | 100.00% | 500,000 | 否 | 银行存款 | 市场价格 | 2023年04月22日 | 《关于预计 2023年度日常关联交易的公告》公告编号:2023-019 |
合计 | -- | -- | 37,019.56 | -- | 500,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
大额销货退回的详细情况 | 无 |
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 |
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 不适用 |
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是 ?否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1) 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2) 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3) 租赁情况
?适用 □不适用租赁情况说明
本公司作为承租方
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 办公 | 49,545.99 | |
德州新新节能科技有限公司 | 厂房 | 777,838.20 | |
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 厂房 | 17,889.91 | 126,119.45 |
卫辉市新新节能科技有限公司 | 厂房 | 1,073.39 | 188,899.09 |
嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 办公/厂房 | 1,656,349.19 | |
河北万鑫能源有限公司 | 厂房 | 216,839.89 | 368,927.68 |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 办公 | 320,533.84 | 332,287.43 |
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 厂房 | 621,853.73 | 645,371.68 |
威县鑫驰能源科技有限公司 | 办公/厂房 | 51,713.76 | |
合计 | 1,229,904.52 | 4,145,338.71 |
关联租赁情况说明1.嘉寓控股股份公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛富路1号院内房屋,租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日,租赁期限3年,年租赁费为
69.18万元。
2.嘉寓控股股份公司与嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于湖南省湘乡经济开发区的厂房,租赁期自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租金为3.90万元。
3.河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路1号,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租金为0.23万元。
4.嘉寓光能科技(阜新)有限公司与嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于辽宁省阜新市细河区新山街68号,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为136.50万元。
5.嘉寓控股股份公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为46.80万元。
6.嘉寓门窗幕墙河北有限公司与威县鑫驰能源科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为
6.29万元。
本公司作为出租方
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 厂房屋顶 | 119,645.24 | |
合计 | 119,645.24 |
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2022年04月08日 | 425.45 | 无 | 无 | 2022/4/8-2023/4/8 | 否 | 是 | |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2020年06月29日 | 0 | 什邡基地资产抵押 | 无 | 2020/6/29-2023/6/29 | 是 | 是 | |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2021年03月25日 | 3,000 | 黑龙江新财光伏科技有限公司提供资产抵押 | 无 | 2021/3/25-2024/3/24 | 否 | 是 | |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2021年12月17日 | 1,500 | 嘉寓节能科技威县有限公司提供资产抵押 | 无 | 2021/12/17-2025/12/17 | 否 | 是 | |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2020年09月24日 | 1,594.94 | 无 | 无 | 2023/9/17-2023/12/10 | 否 | 是 | |
四川嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2022年04月14日 | 1,000 | 无 | 无 | 2022/4/14-2026/4/13 | 否 | 是 | |
安徽嘉寓 | 2022年12月09日 | 5,000 | 0 | 无 | 无 | |||||
河南嘉寓 | 2022年12月09日 | 10,000 | 2021年05月31日 | 1,000 | 无 | 无 | 2022/5/31-2026/5/25 | 否 | 是 | |
河南嘉寓 | 2022年12月09日 | 10,000 | 2021年05月27日 | 4,000 | 无 | 无 | 2022/5/27-2026/5/22 | 否 | 是 | |
河南嘉寓 | 2022年12月09日 | 10,000 | 2021年12月01日 | 820 | 无 | 无 | 2021/12/1-2024/12/1 | 否 | 是 | |
山东嘉寓 | 2022年12月09日 | 5,000 | ||||||||
江苏嘉寓 | 2022年12月09日 | 5,000 | ||||||||
河北嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2018年12月11日 | 0 | 无 | 无 | 2018/12/11-2023/12/10 | 是 | 是 |
河北嘉寓
河北嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2022年03月30日 | 6,750 | 嘉寓节能科技威县有限公司提供资产抵押冀(2021)威县不动产权第0001683号、冀(2021)威县不动产权第0001096号、 | 无 | 2022/3/30-2028/3/30 | 否 | 是 | |
河北嘉寓 | 2022年12月09日 | 20,000 | 2022年07月29日 | 1,900 | 嘉寓节能科技1号厂房3抵,2.4.6厂房2抵抵押、辽宁房产 | 无 | 2022/7/28-2026/7/29 | 否 | 是 | |
徐州嘉寓 | 2022年12月09日 | 40,000 | 0 | 徐州嘉寓机器设备抵押 | 无 | 2021/7/13-2025/7/13 | 是 | 是 | ||
阜新嘉寓光能 | 2022年12月09日 | 40,000 | 2021年09月25日 | 0 | 阜新市“光热+电”清洁取暖项目《采购合同》项下应收账款质押担保 | 无 | 2021/9/25-2025/9/23 | 是 | 是 | |
嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 2022年12月09日 | 40,000 | 2022年12月26日 | 12,740 | 嘉寓未来质押一期厂房、土地二期土地 | 无 | 2022/12/26-2026/12/26 | 否 | 是 | |
酒泉光能 | 2022年12月09日 | 10,000 | ||||||||
辽宁嘉寓建筑 | 2022年12月09日 | 30,000 | ||||||||
嘉寓光能科技(沈阳) | 2022年12月09日 | 10,000 | ||||||||
嘉寓门窗科技 | 2022年12月09日 | 5,000 | ||||||||
武威嘉寓光能源 | 2022年12月09日 | 5,000 | ||||||||
嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司 | 2022年12月09日 | 20,000 | ||||||||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 265,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 34,730.39 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 265,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 34,730.39 | |||||||
子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 2022年08月10日 | 2,000 | 2022年07月29日 | 1,900 | 辽宁嘉寓房产 | 无 | 2022/7/28-2026/7/29 | 否 | 是 | |
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | 1,900 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | 1,900 | |||||||
公司担保总额(即前三大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 267,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 36,630.39 | |||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 267,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 36,630.39 |
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | -237.43% |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) | 26,080.39 |
担保总额超过净资产50%部分的金额(F) | 28,910.39 |
上述三项担保金额合计(D+E+F) | 54,990.78 |
采用复合方式担保的具体情况说明:无
3、日常经营重大合同
单位:万元
合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化 | 是否存在合同无法履行的重大风险 |
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 台州天盛置业有限公司 | 22,368.00 | 履行中 | 0.00 | 14,438.23 | 10099 | 否 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 恒大新能源汽车(江苏)有限公司 | 12,689.72 | 履行中 | 0.00 | 465.68 | 750.32 | 否 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 恒大新能源汽车(辽宁)有限公司 | 12,272.74 | 履行中 | 0.00 | 450.37 | 513.83 | 否 | 否 |
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司华南分公司 | 8,350.24 | 履行中 | 0.00 | 6,643.46 | 5687.6 | 否 | 否 |
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 朝阳嘉寓洁能科技有限公司 | 100,500.00 | 履行中 | 20,208.76 | 56,777.81 | 69929.86 | 是 | 是 |
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 阜新嘉新洁能科技有限公司 | 83,000.00 | 履行中 | 3,655.16 | 51,172.19 | 71232.23 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新蒙古族自治县县域经济发展服务中心 | 124,782.97 | 履行中 | 1,240.24 | 10,220.35 | 15404.49 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新海智实业有限公司 | 2,197.03 | 履行中 | 0.00 | 539.01 | 375.58 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新市太平区农业发展服务中心 | 4,195.94 | 履行中 | 439.81 | 1,267.97 | 567.33 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新玉龙城市建设发展集团有限公司 | 1,924.50 | 履行中 | 33.86 | 907.06 | 627.22 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新高新控股集团有限公司 | 936.04 | 履行中 | 0.00 | 446.36 | 289.5 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新市新邱区农业农村局 | 2,096.40 | 履行中 | 0.00 | 598.89 | 467.13 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新市清河门区农业农村局 | 1,204.38 | 履行中 | 0.00 | 471.22 | 428.71 | 否 | 否 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 彰武县农业发展服务中心 | 24,786.88 | 履行中 | 29.72 | 5,445.75 | 7485.49 | 否 | 否 |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 甘肃嘉年节能科技有限公司 | 172,008.00 | 履行中 | 37,019.56 | 99,779.99 | 146504.8878 | 否 | 否 |
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用1.受恒大商业承兑汇票未能到期兑付因素影响,公司及子公司存在大额诉讼案件,公司及子公司涉及的重大诉讼、仲裁事项详见公司《2023年半年度报告》全文:第六节-重大事项之“八、诉讼事项”。2.公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议、于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,公司向控股股东嘉寓集团借用流动资金5亿元并签订借款协议,在12个月内可以循环使用,具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号2023-021)。3.公司于2023年4月21日召开第六届董事会第二次会议、于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,公司预计2023年度与嘉寓新新投资(集团)有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易总额不超过532,000万元。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号2023-019)。4.报告期内,公司控股股东嘉寓集团所持股份发生冻结变化,具体内容详见公司于2023年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东股份解除冻结及轮候冻结生效的公告》(公告编号2023-035)。5.2023年5月4日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司的年报问询函》(创业板年报问询函〔2023〕第69号),问询函回复的具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告》(公告编号2023-034)。6.2023年5月30日,公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对嘉寓控股股份公司的年报问询函(二)》(创业板年报问询函〔2023〕第274号),问询函回复的具体内容详见公司于2023年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对深圳证券交易所2022年年报二次问询函回复的公告》(公告编号2023-044)。
7、公司于半年报披露前收到朝阳风电场项目的合同解除通知书,如果该项目的总承包合同被终止,可能会对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果产生一定影响,减少公司经营收入,并可能存在诉讼、支付违约金等不利影响,具体内容详见公司于2023年8月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于日常经营重大合同出现重大不确定性的公告》(公告编号2023-061)。
十四、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
受恒大商业承兑汇票未能到期兑付因素影响,公司子公司存在较大金额诉讼案件,公司子公司涉及的重大诉讼、仲裁事项详见《2023年半年度报告》全文第六节重大事项:八、诉讼事项。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 716,760,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,760,000 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 716,760,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,760,000 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 716,760,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716,760,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 36,021 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 | |||
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 38.47% | 275,761,606 | 0 | 0 | 275,761,606 | 质押 | 272,549,910 |
冻结 | 261,293,032 | |||||||
雷小雪 | 境内自然人 | 2.08% | 14,900,000 | 0 | 0 | 14,900,000 | ||
王金秀 | 境内自然人 | 0.85% | 6,100,000 | 0 | 0 | 6,100,000 | ||
杨兵 | 境内自然人 | 0.34% | 2,450,000 | 1,250,000 | 0 | 2,450,000 | ||
孔石根 | 境内自然人 | 0.23% | 1,647,400 | 1,647,400 | 0 | 1,647,400 | ||
赵超 | 境内自然人 | 0.22% | 1,595,400 | -277,000 | 0 | 1,595,400 | ||
王晶娇 | 境内自然人 | 0.21% | 1,524,200 | 1,524,200 | 0 | 1,524,200 | ||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.20% | 1,429,910 | 795,482 | 0 | 1,429,910 | ||
高荣林 | 境内自然人 | 0.19% | 1,350,000 | 1,084,000 | 0 | 1,350,000 | ||
史梅花 | 境内自然人 | 0.17% | 1,207,300 | 1,207,300 | 0 | 1,207,300 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司不存在关联关系或一致行动关系;公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 275,761,606 | 人民币普通股 | 275,761,606 | |||||
#雷小雪 | 14,900,000 | 人民币普通股 | 14,900,000 | |||||
#王金秀 | 6,100,000 | 人民币普通股 | 6,100,000 | |||||
杨兵 | 2,450,000 | 人民币普通股 | 2,450,000 | |||||
孔石根 | 1,647,400 | 人民币普通股 | 1,647,400 | |||||
#赵超 | 1,595,400 | 人民币普通股 | 1,595,400 | |||||
#王晶娇 | 1,524,200 | 人民币普通股 | 1,524,200 | |||||
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 1,429,910 | 人民币普通股 | 1,429,910 | |||||
高荣林 | 1,350,000 | 人民币普通股 | 1,350,000 |
#史梅花
#史梅花 | 1,207,300 | 人民币普通股 | 1,207,300 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资(集团)有限公司不存在关联关系或一致行动关系;公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4) | 股东雷小雪通过普通证券账户持有0股,通过信用交易证券账户持有14,900,000股,实际合计持有14,900,000股; 股东王金秀通过普通证券账户持有0股,通过信用交易证券账户持有6,100,000股,实际合计持有6,100,000股; 股东赵超通过普通证券账户持有0股,通过信用交易证券账户持有1,595,400股,实际合计持有1,595,400股; 股东王晶娇通过普通证券账户持有518,800股,通过信用交易证券账户持有1,005,400股,实际合计持有1,524,200股; 股东史梅花通过普通证券账户持有0股,通过信用交易证券账户持有1,207,300股,实际合计持有1,207,300股。 |
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%?适用 □不适用
名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额(万元) | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 控股股东 | 0 | 债务重组及补充流动资金 | 2099年01月01日 | 其自有资金和自筹资金 | 否 | 否 |
五、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见2022年年报。
六、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:嘉寓控股股份公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 103,272,253.41 | 151,121,370.67 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 107,767.49 | 107,857.06 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 17,172,221.30 | 28,668,756.50 |
应收账款 | 825,451,937.75 | 884,412,769.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 109,790,864.92 | 115,972,488.73 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 47,403,529.69 | 38,560,394.25 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 871,879,528.92 | 917,616,820.46 |
合同资产 | 911,358,392.99 | 1,049,414,301.11 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 51,789,973.39 | 48,978,706.50 |
流动资产合计 | 2,938,226,469.86 | 3,234,853,464.95 |
非流动资产:
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 58,484,000.00 | 48,084,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 90,243,776.65 | 93,761,206.47 |
固定资产 | 437,572,577.01 | 462,582,372.29 |
在建工程 | 35,459,354.68 | 32,289,897.92 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,682,366.25 | 3,786,374.73 |
无形资产 | 175,826,066.78 | 178,571,053.93 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,861,668.29 | 2,185,599.75 |
递延所得税资产 | 548,811,930.43 | 489,406,209.59 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,350,941,740.09 | 1,310,666,714.68 |
资产总计 | 4,289,168,209.95 | 4,545,520,179.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 571,943,392.23 | 462,423,154.94 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 34,853,320.46 | 1,441,518.48 |
应付账款 | 1,553,820,041.46 | 1,407,101,652.36 |
预收款项 | 257,809.80 | 384,461.15 |
合同负债 | 871,929,937.55 | 1,274,486,156.56 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 13,214,882.51 | 11,423,296.41 |
应交税费 | 76,199,874.35 | 78,584,620.17 |
其他应付款 | 818,151,719.10 | 773,174,267.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 82,231,760.54 | 78,913,550.97 |
其他流动负债 | 150,177,412.64 | 204,730,507.97 |
流动负债合计 | 4,172,780,150.64 | 4,292,663,186.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 63,000,000.00 | 65,500,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 523,946.49 | 1,654,023.88 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 170,110,816.66 | 119,740,397.94 |
递延收益 | 28,105,281.38 | 31,454,852.82 |
递延所得税负债 | 8,926,996.29 | 8,900,984.43 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 270,667,040.82 | 227,250,259.07 |
负债合计 | 4,443,447,191.46 | 4,519,913,445.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 993,669.18 | 923,444.69 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,073,648,532.09 | -893,692,591.57 |
归属于母公司所有者权益合计 | -154,278,981.51 | 25,606,734.52 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | -154,278,981.51 | 25,606,734.52 |
负债和所有者权益总计 | 4,289,168,209.95 | 4,545,520,179.63 |
法定代表人:付海波 主管会计工作负责人:黄秋艳 会计机构负责人:赵艳清
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 12,092,878.12 | 53,893,322.03 |
交易性金融资产 |
衍生金融资产
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,853,769.38 | 19,383,009.98 |
应收账款 | 437,338,418.47 | 459,800,764.31 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 31,562,712.25 | 30,118,488.82 |
其他应收款 | 756,410,463.33 | 719,591,696.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 282,231,793.67 | 285,335,090.15 |
合同资产 | 511,178,773.33 | 612,230,354.84 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,369,490.50 | 7,581,621.01 |
流动资产合计 | 2,051,038,299.05 | 2,187,934,347.87 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 |
其他权益工具投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 8,640,309.58 | 8,914,011.32 |
固定资产 | 6,939,343.72 | 7,709,447.99 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,494,586.09 | 1,992,781.43 |
无形资产 | 139,089.23 | 255,636.72 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 67,802.51 | 149,165.21 |
递延所得税资产 | 213,296,875.31 | 184,338,278.61 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,239,319,452.33 | 1,212,100,767.17 |
资产总计 | 3,290,357,751.38 | 3,400,035,115.04 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,715,078.31 | 11,554,661.64 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 436,576,606.46 | 475,178,645.97 |
预收款项 | ||
合同负债 | 127,139,085.88 | 132,728,616.25 |
应付职工薪酬
应付职工薪酬 | 3,147,264.88 | 2,226,116.54 |
应交税费 | 25,738,381.73 | 25,828,813.42 |
其他应付款 | 1,814,029,319.30 | 1,785,859,653.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,016,363.48 | 995,837.99 |
其他流动负债 | 31,381,269.56 | 44,746,412.80 |
流动负债合计 | 2,449,743,369.60 | 2,479,118,757.90 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 523,946.49 | 1,037,311.95 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 47,123,983.38 | 39,559,243.84 |
递延收益 | 1,233,476.33 | 1,711,035.65 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 48,881,406.20 | 42,307,591.44 |
负债合计 | 2,498,624,775.80 | 2,521,426,349.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 25,680,035.46 | 25,680,035.46 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
未分配利润 | -3,830,965.65 | 83,044,824.47 |
所有者权益合计 | 791,732,975.58 | 878,608,765.70 |
负债和所有者权益总计 | 3,290,357,751.38 | 3,400,035,115.04 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 693,712,294.85 | 684,027,333.09 |
其中:营业收入 | 693,712,294.85 | 684,027,333.09 |
利息收入 |
已赚保费
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 742,512,316.90 | 708,344,620.98 |
其中:营业成本 | 657,972,565.83 | 605,351,666.03 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,658,554.57 | 3,990,384.59 |
销售费用 | 8,538,642.65 | 8,536,773.67 |
管理费用 | 49,456,796.36 | 47,250,030.64 |
研发费用 | 2,978,541.22 | 12,575,155.79 |
财务费用 | 18,907,216.27 | 30,640,610.26 |
其中:利息费用 | 20,318,711.89 | 28,672,015.89 |
利息收入 | 447,111.97 | 1,057,223.17 |
加:其他收益 | 3,089,505.86 | 6,575,056.35 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 71,707,006.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -89.57 | -11,145.96 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,128,668.23 | 12,282,555.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -112,788,189.85 | 3,765,618.87 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,059,072.54 | -282,648.20 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -176,686,536.38 | 69,719,155.11 |
加:营业外收入 | 1,947,246.21 | 100,898.72 |
减:营业外支出 | 55,737,210.26 | 1,257,421.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -230,476,500.43 | 68,562,632.11 |
减:所得税费用 | -50,520,559.91 | 12,465,415.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -179,955,940.52 | 56,097,216.85 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -179,955,940.52 | 56,097,216.85 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司股东的净利润(净
亏损以“-”号填列)
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -179,955,940.52 | 56,097,216.85 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 70,224.49 | 139,968.38 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 70,224.49 | 139,968.38 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 70,224.49 | 139,968.38 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 96,663.03 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 70,224.49 | 43,305.35 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -179,885,716.03 | 56,237,185.23 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -179,885,716.03 | 56,237,185.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.2511 | 0.0783 |
(二)稀释每股收益 | -0.2511 | 0.0783 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:付海波 主管会计工作负责人:黄秋艳 会计机构负责人:赵艳清
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 27,210,184.98 | 152,132,869.15 |
减:营业成本 | 65,345,287.50 | 133,503,714.54 |
税金及附加 | 139,180.76 | 487,714.56 |
销售费用 | 2,124,381.18 | 3,270,964.69 |
管理费用 | 14,153,395.09 | 11,876,880.96 |
研发费用 | 602,756.88 | 9,114,441.25 |
财务费用
财务费用 | 3,235,285.52 | 6,548,446.00 |
其中:利息费用 | 4,317,434.99 | 5,343,816.31 |
利息收入 | 39,184.61 | 30,305.23 |
加:其他收益 | 327,187.07 | 732,750.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 71,707,006.02 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 19,992,827.43 | 3,880,509.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -66,818,448.29 | -405,043.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -50,862.76 | 1,194,352.73 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -104,939,398.50 | 64,440,281.81 |
加:营业外收入 | 626,190.98 | 84,462.93 |
减:营业外支出 | 11,521,179.30 | 2,560,514.09 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -115,834,386.82 | 61,964,230.65 |
减:所得税费用 | -28,958,596.70 | 9,364,854.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -86,875,790.12 | 52,599,376.62 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -86,875,790.12 | 52,599,376.62 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -86,875,790.12 | 52,599,376.62 |
七、每股收益:
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1212 | 0.0734 |
(二)稀释每股收益 | -0.1212 | 0.0734 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,562,720.22 | 666,675,918.07 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 100.92 | 1,065,952.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,680,627.15 | 18,949,111.97 |
经营活动现金流入小计 | 107,243,448.29 | 686,690,982.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,283,365.80 | 310,300,813.67 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,675,111.14 | 40,933,949.83 |
支付的各项税费 | 18,237,071.23 | 12,700,999.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,084,525.65 | 53,706,851.69 |
经营活动现金流出小计 | 240,280,073.82 | 417,642,614.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,036,625.53 | 269,048,367.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 818,348.50 | 2,400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 818,348.50 | 2,400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,552,904.07 | 41,657,525.98 |
投资支付的现金
投资支付的现金 | 10,400,000.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 28,952,904.07 | 41,657,525.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,134,555.57 | -39,257,525.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 160,625,856.30 | 174,610,492.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 160,625,856.30 | 174,610,492.02 |
偿还债务支付的现金 | 7,503,755.30 | 161,150,458.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,386,768.49 | 16,147,607.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,391,299.99 | 10,621,669.34 |
筹资活动现金流出小计 | 19,281,823.78 | 187,919,735.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,344,032.52 | -13,309,243.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39,206.75 | 12,920.82 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,787,941.83 | 216,494,519.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,783,426.95 | 302,958,934.70 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,030,356.55 | 147,884,745.14 |
收到的税费返还 | 0.00 | 163,499.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,815,118.88 | 329,688,191.09 |
经营活动现金流入小计 | 96,845,475.43 | 477,736,435.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,402,457.80 | 97,971,074.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,005,139.25 | 14,382,980.84 |
支付的各项税费 | 513,127.63 | 1,637,668.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,489,757.13 | 317,164,772.36 |
经营活动现金流出小计 | 138,410,481.81 | 431,156,497.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,565,006.38 | 46,579,938.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,000.00 | 2,217,072.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 120,000.00 | 2,217,072.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,369.32 | |
投资支付的现金 | 0.00 | 551,551.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 56,369.32 | 551,551.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,630.68 | 1,665,520.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 41,115,700.00 | 68,604,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 41,115,700.00 | 68,604,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 170,000.00 | 104,570,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,000.00 | 1,068,541.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 1,657,483.39 |
筹资活动现金流出小计 | 172,000.00 | 107,296,025.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,943,700.00 | -38,692,025.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,322.62 | 3,106.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -519,353.08 | 9,556,539.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 519,697.02 | 2,914,863.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343.94 | 12,471,403.37 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 923,444.69 | 53,123,905.77 | -893,692,591.57 | 25,606,734.52 | 25,606,734.52 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 923,444.69 | 53,123,905.77 | -893,692,591.57 | 25,606,734.52 | 25,606,734.52 |
三、本期增减变动
金额(减少以“-”号填列)
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 70,224.49 | -179,955,940.52 | -179,885,716.03 | -179,885,716.03 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | 70,224.49 | -179,955,940.52 | -179,885,716.03 | -179,885,716.03 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 993,669.18 | 53,123,905.77 | -1,073,648,532.09 | -154,278,981.51 | -154,278,981.51 |
上年金额
单位:元
项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 623,495.61 | 53,123,905.77 | -818,985,453.13 | 100,013,923.88 | 100,013,923.88 |
加:会计政策变更
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 623,495.61 | 53,123,905.77 | -818,985,453.13 | 100,013,923.88 | 100,013,923.88 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 299,949.08 | -74,707,138.44 | -74,407,189.36 | -74,407,189.36 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | 299,949.08 | -74,707,138.44 | -74,407,189.36 | -74,407,189.36 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 148,491,975.63 | 923,444.69 | 53,123,905.77 | -893,692,591.57 | 25,606,734.52 | 25,606,734.52 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目
项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 83,044,824.47 | 878,608,765.70 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 83,044,824.47 | 878,608,765.70 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -86,875,790.12 | -86,875,790.12 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -86,875,790.12 | -86,875,790.12 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | -3,830,965.65 | 791,732,975.58 |
上期金额
单位:元
项目
项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 116,415,424.97 | 911,979,366.20 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 116,415,424.97 | 911,979,366.20 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -33,370,600.50 | -33,370,600.50 | ||||||||||
(一)综合收益总额 | -33,370,600.50 | -33,370,600.50 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 716,760,000.00 | 25,680,035.46 | 53,123,905.77 | 83,044,824.47 | 878,608,765.70 |
三、公司基本情况
嘉寓控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”),注册地:北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号,总部地址:北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号,公司属于建筑安装行业,经营范围为专业承包;装潢设计;建筑幕墙设计、安装;仓储服务;销售自产产品;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;工程咨询;建筑物清洁服务;物业管理;制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗;
建筑幕墙加工;工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2007年9月10日商务部以商资批(2007)1551号文件,批准北京嘉寓幕墙装饰工程(集团)有限公司(公司原名称)变更为外商投资股份公司,名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司;批准公司股本总额70,000,000股,注册资本70,000,000.00元人民币。2009年1月5日,北京市商务局出具了京商资字〔2009〕18号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》,同意本公司注册资本(股本)由人民币70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所于2010年8月23日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票28,000,000股,其中,无限售条件的流通股份A股28,000,000股,共募集资金净额为人民币677,699,000.50元,其中新增注册资本(股本)28,000,000.00元,其余649,699,000.50元计入资本公积,首次公开发行后注册资本变更为108,600,000.00元。股票代码:300117。
2011年4月18日,公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案:以公司2010年末总股本108,600,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次注册资本变更,用资本公积转增股本108,600,000.00元业经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1010号验资报告审验。
2014年4月23日,公司召开2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案:以2013年末总股本217,200,000股为基数,向全体股东每10股派0.35元人民币现金;同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2014年12月31日,公司总股本为325,800,000股,金额325,800,000.00元。
2016年4月18日,公司召开2015年度股东大会,审议通过2015年度利润分配方案:以公司现有总股本325,800,000股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金;同时:以资本公积向全体股东每10股转增12股。截至2016年12月31日,公司总股份为716,760,000股,股本716,760,000.00元。
公司于2012年12月20日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照,注册号:
110000410296248。公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)。本公司原法定代表人为田家玉,2012年12月,公司法定代表人变更为陈其泽;2015年10月19日,公司取得北京市工商行政管理局核准下发的营业执照,统一社会信用代码91110000102526927Q,公司类型:其他股份有限公司(上市),公司法定代表人变更为田新甲,2022年6月,公司法定代表人变更为付海波。
2022年11月14日,公司召开2022年第三次临时股东大会,审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-110),公司名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为“嘉寓控股股份公司”。
截至2023年6月30日,公司总股份为716,760,000股,股本716,760,000.00元。
本财务报表已经公司董事会于2023年8月18日批准报出。
本公司本期纳入合并范围的子公司
序号 | 子公司名称 | 子公司简称 | 持股比例(%) |
直接
直接 | 间接 | |||
1 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆嘉寓 | 100 | |
2 | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 黑龙江嘉寓 | 100 | |
3 | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 七台河嘉寓 | 100 | |
4 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 广东嘉寓 | 100 | |
5 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 四川嘉寓 | 100 | |
6 | 什邡嘉智科节能门窗有限公司 | 什邡嘉智 | 100 | |
7 | 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 辽宁嘉寓 | 100 | |
8 | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 山东嘉寓 | 100 | |
9 | 嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 上海嘉寓 | 100 | |
10 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 江苏嘉寓 | 100 | |
11 | 常州嘉垣晖门窗幕墙有限公司 | 常州嘉垣晖 | 100 | |
12 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南嘉寓 | 100 | |
13 | 嘉寓股份(新加坡)有限公司 | 新加坡嘉寓 | 100 | |
14 | 江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 江西嘉寓 | 100 | |
15 | 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 湖北嘉寓 | 100 | |
16 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 徐州嘉寓 | 100 | |
17 | 山东嘉润集成能源有限公司 | 嘉润集成 | 100 | |
18 | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 嘉阳集成 | 100 | |
19 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 辽宁节能 | 100 | |
20 | 辽宁嘉寓光能科技有限公司 | 辽宁光能 | 100 | |
21 | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 酒泉能源 | 100 | |
22 | 嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 武威能源 | 100 | |
23 | 定西嘉寓未来能源科技有限公司 | 定西能源 | 100 | |
24 | 嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司 | 阜新能源 | 100 | |
25 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 安徽嘉寓 | 100 | |
26 | 嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 | 临邑嘉寓 | 100 | |
27 | 海南嘉寓节能科技有限公司 | 海南嘉寓 | 100 | |
28 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 河北嘉寓 | 100 | |
29 | 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 宁夏嘉寓 | 100 | |
30 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 湖南嘉寓 | 100 | |
31 | 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 江苏光伏 | 100 | |
32 | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 马鞍山嘉寓 | 100 | |
33 | 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 威县亿弘盈 | 100 | |
34 | 嘉寓门窗科技(北京)有限公司 | 门窗科技 | 100 | |
35 | 北京嘉寓光能科技有限公司 | 北京光能 | 100 | |
36 | 嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 阜新光能 | 100 |
37 | 内蒙古嘉辽光能科技有限公司 | 嘉辽光能 | 100 | |
38 | 嘉寓光能科技(沈阳)有限公司 | 沈阳光能 | 100 | |
39 | 武威嘉寓光能源科技有限公司 | 武威光能 | 100 | |
40 | 北京南建典科技有限公司 | 南建典 | 100 | |
41 | 北京光耀嘉科技有限公司 | 光耀嘉 | 100 | |
42 | 宁夏嘉寓能源科技有限公司 | 宁夏能源 | 100 | |
43 | 北京卓垣久科技有限公司 | 卓垣久 | 100 | |
44 | 辽宁融信洁能科技有限公司 | 辽宁融信 | 100 | |
45 | 阜新融信节能科技有限公司 | 阜新融信 | 100 | |
46 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 有限责任公司 | 90 | 10 |
47 | 嘉寓系统门窗(北京)有限公司 | 系统门窗 | 100 | |
48 | 北京森寓科技发展有限公司 | 森寓 | 100 | |
49 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 嘉新诚 | 100 |
上述子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其应用指南(以下合称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。
2、持续经营
本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,评价结果表明,公司未来经营活动正常进行,不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定,未提及的业务均按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
公司确定的营业周期为一年。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:
(1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。
(2)长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。
(3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余
股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
(4)在合并财务报表中的会计处理详见第十节、五、6“合并财务报表的编制方法”。非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。
非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理详见第十节、五、6“合并财
务报表的编制方法”。
购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本,原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下:
(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
(4)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6、合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,控制是指投资方拥有被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动,是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根据具体情况进行判断,通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。
在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的,将进行重新评估。
在判断是否拥有对被投资方的权力时,仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。
本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,已按照统一的会计政策及会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括:合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目;抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额;抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响,内部交易表明相关资产发生减值损失的,全额确认该部分损失;站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子
公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对二级子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率,将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。
外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时,将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自其他综合收益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具的分类及重分类金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(1)金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
(1)金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后,对于该类金融资产(除属于套
期关系的一部分金融资产外),以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
(2)金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额,计入其他综合收益,其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的,本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后,对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。
金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
(1)金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;
②该金融资产已转移,且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的,将以下两项金额的差额计入当期损益:①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;②因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,然后将以下两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分在终止确认日的账面价值;②终止确认部分收到的对价,与原计入其他综合收益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。
(2)金融负债
金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。
金融工具减值
(1)预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(含应收款项融资)、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:①第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备;②第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;③第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
(2)较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低,债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。
(3)应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
1)不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项,本公司采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
2)包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
(4)其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等,本公司按照一般方法,即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时,评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素:
-信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化;
-若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行,该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化;
-同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化;-金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化;-对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调;-预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;-债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;-同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加;-债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;-作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化;-预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;-本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
(5)根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
1)应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加,确定预期信用损失。①其他组合:本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项,本公司判断不存在预期信用损失,不计提信用损失准备。②账龄组合:除其他组合外客户的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。本公司依据近期五个完整年度期末应收账款,采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息,计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据,则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定该应收账款的预期信用损失,计提损失准备。
2)应收票据及应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的票据,公司评估银行的信用风险不会出现信用风险显著增加,预期不存在信用损失,不计提信用减值准备;承兑人为其他企业的票据,对承兑人的信用违约风险及承兑人在短期内履行其合同现金流量义务的能力进行评估,是否信用风险显著增加,根据评估风险的高低划分组合,具有较低信用风险的,公司预期不存在信用损失,不计提信用损失准备;其他存在较高信用风险的票据,根据票据应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值计提信用减值损失。
3)其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
①本公司的其他应收款,公司逐笔分析判断,若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征,对此类其他应收款为组合,本公司根据以前年度的实际信用损失,并考虑本年的前瞻性信息,计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款,按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额,确定其他应收款的预期信用损失,计提损失准备。
4)合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司的合同资产,主要为建造合同中已完工未结算部分,公司根据合同约定及客户类型进行适当
分组,结合历年客户的履约能力并考虑本年的前瞻性信息,计提减值准备。
(6)预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益,并根据金融工具的种类,抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债(贷款承诺或财务担保合同)或计入其他综合收益(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)。
11、应收票据
详见第十节、五、10、“金融工具”。
12、应收账款
详见第十节、五、10、“金融工具”。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求
13、应收款项融资
详见第十节、五、10、“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
详见第十节、五、10、“金融工具”。
15、存货
存货的分类
存货分类为:原材料、低值易耗品、半成品(在产品)、委托加工物资、在途物资、产成品(库存商品)、合同履约成本等。
发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,按照实际成本核算,采用先进先出法确定其实际成本;工程成本核算以所订立的单项合同为对象;低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算,领用时一次计入当期费用。
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现
净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
(1)当存在下列情况之一时,应当计提存货跌价准备:
a、市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;c、公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;d、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;e、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
(2)当存在以下一项或若干项情况时,应当将存货账面价值全部转入当期损益:
a、已霉烂变质的存货;b、已过期且无转让价值的存货;c、生产中已不再需要,并且已无使用价值和转让价值的存货;d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。存货的盘存制度各类存货采用永续盘存制,年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,参照第十节、五、10、“金融工具”。
17、合同成本
本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性,分别列报在存货和其他非流动资产中。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产,除非该资产摊销期限不超过一年。
本公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的,且同
时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项差额的,本公司将超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值
18、持有待售资产
不适用。
19、债权投资
不适用。
20、其他债权投资
不适用。
21、长期应收款
不适用。
22、长期股权投资
长期股权投资的分类及其判断依据
(1)长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类,即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。
(2)长期股权投资类别的判断依据
确定对被投资单位控制的依据详见第十节、五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法;
确定对被投资单位具有重大影响的依据:
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响:
a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下,由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表,并相应享有实质性的参与决策权,投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定,达到对被投资单位施加重大影响;b、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下,在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见,从而可以对被投资单位施加重大影响;c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性,进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策;d、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下,管理人员有权力主导被投资单位的相关活动,从而能够对被投资单位施加重大影响;e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料,表明投资方对被投资单位具有重大影响。公司在判断是否对被投资方具有重大影响时,不限于是否存在上述一种或多种情形,还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。确定被投资单位是否为合营企业的依据:
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、(七)。
长期股权投资初始成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的,本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时,与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法:
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
成本法核算的除上述长期股权投资外的,如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值,长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。
其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值准备一经确认,不再转回。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策;对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.50-11.88 |
运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50 |
办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-11.88 |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用。
25、在建工程
在建工程分类在建工程以立项项目分类核算。在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
26、借款费用
借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数(按每月月末平均)乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日,本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日,是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。
初始计量在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:
(1)租赁负债的初始计量金额;
(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
(3)发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;
(4)为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。后续计量在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。
重新计量
本公司根据准则重新计量租赁负债时,相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产的计价方法
(1)取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货
币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
(2)后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
(2)无形资产的摊销:
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用权证载明的土地使用年限 |
软件 | 5年 | 软件使用、更新寿命 |
每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿命和摊销方法的复核,根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价,能确定公司未来会持续拥有土地使用权至土地使用权证载明的土地使用年限,直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益的情况;对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核,根据原确定的软件预计使用寿命和更新情况进行复核,能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据:①来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;②综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式,
由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。无形资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。
无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
(2)内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认相应的减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收金额进行估计的
情况下,以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整,使资产在剩余寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值。
32、长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用,包括经营租入固定资产改良支出,作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中,资产上限,是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。
报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下,在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。
企业在设定受益计划结算时,确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。
(3)辞退福利的会计处理方法
在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;
2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,根据上述2、处理。不符合设定提存计划的,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:①固定付款额及实质固定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;③本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;
⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时,本公司以租赁内含利率率作为折现率;无法确定租赁内含利率的,采用本公司(即承租人)增量借款利率作为折现率。
后续计量
在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。
重新计量
在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动;②担保余值预计的应付金额发生变动;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;④购买选择权的评估结果发生变化;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
36、预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。
于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付,以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
(2)以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付,按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按照公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
(3)权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。
对于授予职工的股票期权,通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
(4)确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。
(5)修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值,应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量,应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件,如缩短等待期、变更或取消业绩条件(而非市场条件),公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件,仍应继续对取得的服务进行会计处理,如同该变更从未发生,除非取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具,对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。
优先股或永续债属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,计入当期损益。
优先股或永续债属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理,发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用,是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用,是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用(例如登记费,承销费,法律、会计、评估及其他专业服务费用,印刷成本和印花税等),可直接归属于权益性交易的,从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。
可变对价
合同中存在可变对价的,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
②如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之
间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
③如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“装修装饰业务”的披露要求本公司商品销售收入确认的具体方法:本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方,并确认商品销售收入。本公司建造合同确认的具体方法:满足某一时段内履行条件的,本公司在该时间内按照履约进度确认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度,按已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止;如果已经发生的成本预计不可能收回的,在发生时立即确认为费用,不确认收入。并在确定交易对价时考虑可变对价、重大融资成分等因素的影响。40、政府补助定义与类型政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)。
与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分别下列情况处理:
(1)用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
(2)用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
确认与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,才确认递延所得税资产。资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
租赁的识别
在合同开始日,本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
本公司作为承租人
在租赁期开始日,本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债,简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策详见第十节、五、29“使用权资产”。租赁负债的会计政策详见第十节、五、35“租赁负债”。
(1)短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月的租赁,包含购买选择权的租赁除外。本公司将短期租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
(2)低价值资产租赁
对于低价值资产租赁,本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。本公司将低价值资产租赁的租赁付款额,在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
本公司作为出租人
本公司作为出租人时,将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
经营租赁中的租金,本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。
(2)融资租赁的会计处理方法
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
□适用?不适用
(2)重要会计估计变更
□适用?不适用
(3)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用?不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 3.00、5.00、6.00、9.00、13.00 |
城市维护建设税
城市维护建设税 | 实缴增值税 | 5.00、7.00、1.00 |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00、17.00、25.00 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
2、税收优惠
本公司及其子公司企业所得税按下述内容执行:
(1)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(2)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(3)子公司江西嘉寓门窗幕墙有限公司2021年高新技术企业认定复审通过,企业自2021年至2023年适用15.00%的企业所得税税率;
(4)子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司按17.00%的税率缴纳企业所得税;
(5)子公司嘉寓门窗幕墙河北有限公司2021年被批准为高新技术企业,按规定自2021年至2023用
15.00%的所得税税率;
(6)子公司嘉寓光能科技(阜新)有限公司2022年被批准为高新技术企业,按规定自2022年至2024用15.00%的所得税税率;
(7)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司嘉寓未来能源科技(武威)有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(8)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(9)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司定西嘉寓未来能源科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(10)根据财税(2020)23号文件的规定,子公司武威嘉寓光能源科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业,2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率;
(11)除上述子公司外,本公司其他子公司适用25%的企业所得税税率。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金
库存现金 | 6,405.99 | 3,686.99 |
银行存款 | 63,949,382.55 | 133,430,105.64 |
其他货币资金 | 39,316,464.87 | 17,687,578.04 |
合计 | 103,272,253.41 | 151,121,370.67 |
其中:存放在境外的款项总额 | 29,819.25 | 28,920.35 |
其他说明:无其他货币资金明细
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 28,169,638.07 | 6,540,725.54 |
保函保证金 | 6,443.37 | 6,443.08 |
农民工保证金 | 1,115,515.20 | 1,115,506.75 |
信用保证金 | 24,868.23 | 24,902.67 |
定期存款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
合计 | 39,316,464.87 | 17,687,578.04 |
三个月以上受限货币资金明细
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 28,169,638.07 | 6,540,725.54 |
保函保证金 | 6,443.37 | 6,443.08 |
农民工保证金 | 1,115,515.20 | 1,115,506.75 |
信用保证金 | 24,868.23 | 24,902.67 |
定期存款及冻结资金 | 30,172,361.59 | 79,862,423.85 |
合计 | 59,488,826.46 | 87,550,001.89 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 107,767.49 | 107,857.06 |
其中: | ||
天弘基金稳健理财产品 | 107,767.49 | 107,857.06 |
其中: | ||
合计 | 107,767.49 | 107,857.06 |
其他说明:无
3、衍生金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:无
4、应收票据
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 4,684,330.30 | 8,988,150.12 |
商业承兑票据 | 12,487,891.00 | 19,680,606.38 |
合计 | 17,172,221.30 | 28,668,756.50 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 18,076,022.42 | 100.00% | 903,801.12 | 5.00% | 17,172,221.30 | 30,177,638.43 | 100.00% | 1,508,881.93 | 5.00% | 28,668,756.50 |
其中: | ||||||||||
合计 | 18,076,022.42 | 100.00% | 903,801.12 | 5.00% | 17,172,221.30 | 30,177,638.43 | 100.00% | 1,508,881.93 | 5.00% | 28,668,756.50 |
按组合计提坏账准备:
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
组合计提 | 18,076,022.42 | 903,801.12 | 5.00% |
合计 | 18,076,022.42 | 903,801.12 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
组合计提 | 1,508,881.93 | 68,785.14 | 673,865.95 | 903,801.12 | ||
合计 | 1,508,881.93 | 68,785.14 | 673,865.95 | 903,801.12 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 ?不适用
(3) 期末公司已质押的应收票据
单位:元
项目 | 期末已质押金额 |
(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 2,150,000.00 | |
商业承兑票据 | 11,473,729.87 | |
合计 | 13,623,729.87 |
(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑票据 | 2,240,527.94 |
合计 | 2,240,527.94 |
其他说明
(6) 本期实际核销的应收票据情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,170,775,930.61 | 53.15% | 839,310,201.05 | 71.69% | 331,465,729.56 | 1,076,589,046.73 | 47.95% | 755,470,498.85 | 70.17% | 321,118,547.88 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,032,011,522.97 | 46.85% | 538,025,314.78 | 52.13% | 493,986,208.19 | 1,168,752,126.68 | 52.05% | 605,457,904.89 | 51.80% | 563,294,221.79 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 1,032,011,522.97 | 46.85% | 538,025,314.78 | 52.13% | 493,986,208.19 | 1,168,752,126.68 | 52.05% | 605,457,904.89 | 51.80% | 563,294,221.79 |
合计 | 2,202,787,453.58 | 100.00% | 1,377,335,515.83 | 62.53% | 825,451,937.75 | 2,245,341,173.41 | 100.00% | 1,360,928,403.74 | 60.61% | 884,412,769.67 |
按单项计提坏账准备:83,839,702.20
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户一 | 1,070,151,738.58 | 749,106,217.01 | 70.00% | 可收回性 |
客户二 | 38,190,938.80 | 38,190,938.80 | 100.00% | 可收回性 |
客户三
客户三 | 3,732,009.78 | 3,732,009.78 | 100.00% | 可收回性 |
其他 | 58,701,243.45 | 48,281,035.46 | 82.25% | 可收回性 |
合计 | 1,170,775,930.61 | 839,310,201.05 |
按组合计提坏账准备:816,648.61
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄组合 | 1,032,011,522.97 | 538,025,314.78 | 52.13% |
合计 | 1,032,011,522.97 | 538,025,314.78 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 224,167,185.56 |
1至2年 | 1,146,085,061.62 |
2至3年 | 158,268,284.10 |
3年以上 | 674,266,922.30 |
3至4年 | 367,595,339.90 |
4至5年 | 104,850,894.42 |
5年以上 | 201,820,687.98 |
合计 | 2,202,787,453.58 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单项计提 | 755,470,498.85 | 83,839,702.20 | 839,310,201.05 | |||
账龄组合 | 605,457,904.89 | 816,648.61 | 68,249,238.72 | 538,025,314.78 | ||
合计 | 1,360,928,403.74 | 84,656,350.81 | 68,249,238.72 | 1,377,335,515.83 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
(3) 本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 41,723,639.98 | 1.89% | 31,975,083.51 |
客户2 | 39,055,654.89 | 1.77% | 28,139,599.35 |
客户3 | 33,890,868.16 | 1.54% | 23,723,607.71 |
客户4 | 23,356,734.19 | 1.06% | 16,349,713.93 |
客户5 | 22,076,852.77 | 1.00% | 15,453,796.94 |
合计 | 160,103,749.99 | 7.26% |
(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:无
6、应收款项融资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 ?不适用
其他说明:无
期末公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 10,000.00 | |
商业承兑票据 | ||
合计 | 10,000.00 |
7、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 33,975,411.29 | 30.95% | 39,509,218.62 | 34.07% |
1至2年 | 55,117,645.40 | 50.20% | 55,817,919.93 | 48.13% |
2至3年 | 20,644,782.11 | 18.80% | 20,592,324.06 | 17.76% |
3年以上 | 53,026.12 | 0.05% | 53,026.12 | 0.05% |
合计 | 109,790,864.92 | 115,972,488.73 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例(%) | 预付款时间 |
供应商1 | 非关联方 | 19,174,187.20 | 15.40 | 1年以内,1—2年 |
供应商2 | 非关联方 | 9,895,002.57 | 7.95 | 1—2年 |
供应商3 | 非关联方 | 5,780,620.21 | 4.64 | 1年以内,1—2年 |
供应商4 | 非关联方 | 5,359,262.86 | 4.31 | 1—2年,2—3年 |
供应商5 | 非关联方 | 5,047,530.74 | 4.06 | 1—2年 |
合计 | 45,256,603.58 | 36.36 |
其他说明:无
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 47,403,529.69 | 38,560,394.25 |
合计 | 47,403,529.69 | 38,560,394.25 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:无
3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明:无
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 74,896,587.18 | 65,640,757.08 |
保证金 | 16,483,237.33 | 17,464,722.19 |
押金 | 406,499.44 | 506,834.11 |
备用金 | 158,901.76 | 163,139.94 |
其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
合计 | 99,484,166.71 | 91,314,394.32 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 18,435,898.87 | 560,748.34 | 33,757,352.86 | 52,754,000.07 |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期转回 | 436,527.03 | 236,836.02 | 673,363.05 | |
2023年6月30日余额 | 17,999,371.84 | 560,748.34 | 33,520,516.84 | 52,080,637.02 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 30,531,204.08 |
1至2年 | 6,842,907.90 |
2至3年 | 12,909,873.48 |
3年以上 | 49,200,181.25 |
3至4年 | 18,561,775.92 |
4至5年 | 7,359,127.84 |
5年以上 | 23,279,277.49 |
合计 | 99,484,166.71 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
52,754,000.07 | 673,363.05 | 52,080,637.02 | ||||
合计 | 52,754,000.07 | 673,363.05 | 52,080,637.02 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4) 本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 往来款 | 9,175,136.04 | 3-4年 | 9.22% | 9,175,136.04 |
客户2 | 往来款 | 8,523,686.42 | 1年以内、1-2年、2-3年、5年及以上 | 8.57% | 8,523,686.42 |
客户3 | 往来款 | 7,259,936.92 | 1年以内 | 7.30% | 358,640.88 |
客户4 | 往来款 | 2,232,159.00 | 2-3年、3-4年 | 2.24% | 696,593.12 |
客户5 | 往来款 | 2,124,347.55 | 2-3年、3-4年、5年及以上 | 2.14% | 1,473,389.27 |
合计 | 29,315,265.93 | 29.47% | 20,227,445.73 |
6) 涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1) 存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 83,380,271.39 | 23,205,231.37 | 60,175,040.02 | 56,626,366.35 | 4,753,198.99 | 51,873,167.36 |
在产品 | 23,381,055.87 | 23,381,055.87 | 7,332,081.94 | 7,332,081.94 | ||
库存商品 | 17,638,098.42 | 5,071,593.00 | 12,566,505.42 | 19,531,150.79 | 5,078,200.83 | 14,452,949.96 |
合同履约成本 | 999,291,804.50 | 288,966,400.08 | 710,325,404.42 | 1,017,117,187.87 | 256,715,293.81 | 760,401,894.06 |
发出商品 | 3,265,119.67 | 3,265,119.67 | 3,256,694.89 | 3,256,694.89 | ||
在途物资 | 62,166,403.52 | 62,166,403.52 | 80,300,032.25 | 80,300,032.25 | ||
合计 | 1,189,122,753.37 | 317,243,224.45 | 871,879,528.92 | 1,184,163,514.09 | 266,546,693.63 | 917,616,820.46 |
(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 4,753,198.99 | 19,744,126.22 | 1,292,093.84 | 23,205,231.37 | ||
库存商品 | 5,078,200.83 | 6,607.83 | 5,071,593.00 | |||
合同履约成本 | 256,715,293.81 | 32,827,016.41 | 575,910.14 | 288,966,400.08 | ||
合计 | 266,546,693.63 | 52,571,142.63 | 1,874,611.81 | 317,243,224.45 |
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
已完工未结算项目 | 1,261,951,518.14 | 350,593,125.15 | 911,358,392.99 | 1,338,105,595.97 | 288,691,294.86 | 1,049,414,301.11 |
合计 | 1,261,951,518.14 | 350,593,125.15 | 911,358,392.99 | 1,338,105,595.97 | 288,691,294.86 | 1,049,414,301.11 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况:
单位:元
项目
项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
单项计提 | 65,921,672.32 | 358,859.76 | ||
组合计提 | 917,285.36 | 4,578,267.63 | ||
合计 | 66,838,957.68 | 4,937,127.39 | —— |
其他说明:无
11、持有待售资产
单位:元
项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
其他说明:无
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待抵扣、待认证进项税额 | 49,330,131.28 | 46,690,865.89 |
预缴税款 | 1,388,510.70 | 1,403,245.16 |
计提定期存款利息 | 613,698.63 | 440,136.99 |
其他 | 457,632.78 | 444,458.46 |
合计 | 51,789,973.39 | 48,978,706.50 |
其他说明:无
14、债权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
重要的债权投资
单位:元
债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用
损失
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明:无
15、其他债权投资
单位:元
项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位:元
其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
减值准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明:无
16、长期应收款
(1) 长期应收款情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
坏账准备减值情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额在本期 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
其他说明
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
北京嘉寓新能源技术开发有限公司股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
北京嘉寓机器人科技有限公司股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
欣筑建筑科技(北京)有限公司股权投资 | 84,000.00 | 84,000.00 |
北京嘉寓智能科技有限公司股权投资 | 43,400,000.00 | 33,000,000.00 |
合计 | 58,484,000.00 | 48,084,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明:无
19、其他非流动金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:无
20、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位:元
项目
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 137,672,312.23 | 137,672,312.23 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 510,606.79 | 510,606.79 | ||
(1)处置 | 510,606.79 | 510,606.79 | ||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 137,161,705.44 | 137,161,705.44 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 43,911,105.76 | 43,911,105.76 | ||
2.本期增加金额 | 3,030,432.13 | 3,030,432.13 | ||
(1)计提或摊销 | 3,030,432.13 | 3,030,432.13 | ||
3.本期减少金额 | 23,609.10 | 23,609.10 | ||
(1)处置 | 23,609.10 | 23,609.10 | ||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 46,917,928.79 | 46,917,928.79 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 90,243,776.65 | 90,243,776.65 | ||
2.期初账面价值 | 93,761,206.47 | 93,761,206.47 |
(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
悦泰嘉里23号楼2单元8层1号
悦泰嘉里23号楼2单元8层1号 | 415,729.98 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元5层1号 | 415,729.98 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元10层1号 | 415,729.98 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼1单元5层2号 | 415,729.98 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元10层2号 | 612,563.52 | 权属证书待开发商统一办理 |
悦泰嘉里23号楼2单元8层2号 | 612,563.52 | 权属证书待开发商统一办理 |
合计 | 2,888,046.96 |
其他说明:无
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 437,572,577.01 | 462,582,372.29 |
合计 | 437,572,577.01 | 462,582,372.29 |
(1) 固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 396,007,881.89 | 298,253,497.10 | 11,246,384.90 | 12,109,257.32 | 10,490,045.49 | 728,107,066.70 |
2.本期增加金额 | 5,980,431.26 | 212,017.69 | 33,859.91 | 98,321.80 | 6,324,630.66 | |
(1)购置 | 5,980,431.26 | 212,017.69 | 33,859.91 | 43,012.07 | 6,269,320.93 | |
(2)在建工程转入 | 55,309.73 | 55,309.73 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 4,887,567.90 | 6,171,115.92 | 63,675.21 | 64,509.19 | 11,186,868.22 | |
(1)处置或报废 | 4,887,567.90 | 6,171,115.92 | 63,675.21 | 64,509.19 | 11,186,868.22 | |
4.期末余额 | 397,100,745.25 | 292,082,381.18 | 11,394,727.38 | 12,078,608.04 | 10,588,367.29 | 723,244,829.14 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 114,632,838.28 | 123,372,553.83 | 7,606,327.37 | 9,867,265.64 | 7,509,636.72 | 262,988,621.84 |
2.本期增加金额 | 9,733,463.27 | 12,025,004.59 | 360,334.35 | 348,732.46 | 461,301.85 | 22,928,836.52 |
(1)计提 | 9,733,463.27 | 12,025,004.59 | 360,334.35 | 348,732.46 | 461,301.85 | 22,928,836.52 |
3.本期减少金额 | 57,900.75 | 2,600,704.13 | 60,491.45 | 62,182.47 | 2,781,278.80 | |
(1)处置或报废 | 57,900.75 | 2,600,704.13 | 60,491.45 | 62,182.47 | 2,781,278.80 | |
4.期末余额 | 124,308,400.80 | 132,796,854.29 | 7,906,170.27 | 10,153,815.63 | 7,970,938.57 | 283,136,179.56 |
三、减值准备
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 2,536,072.57 | 2,536,072.57 | ||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置或报废 | ||||||
4.期末余额 | 2,536,072.57 | 2,536,072.57 | ||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 272,792,344.45 | 156,749,454.32 | 3,488,557.11 | 1,924,792.41 | 2,617,428.72 | 437,572,577.01 |
2.期初账面价值 | 281,375,043.61 | 172,344,870.70 | 3,640,057.53 | 2,241,991.68 | 2,980,408.77 | 462,582,372.29 |
(2) 暂时闲置的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
(3) 通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
爱建项目房 | 817,045.58 | 权属证书待开发商统一办理 |
永泰城21#1-101 | 907,561.06 | 权属证书待开发商统一办理 |
永泰城公寓1#12-19 | 386,196.16 | 权属证书待开发商统一办理 |
永泰香福汇地块二车位D100 | 91,291.74 | 权属证书待开发商统一办理 |
武威基地(一期) | 50,001,859.77 | 新建生产基地,权属证书办理中 |
合计 | 52,203,954.31 |
其他说明:无
(5) 固定资产清理
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 35,459,354.68 | 32,289,897.92 |
合计
合计 | 35,459,354.68 | 32,289,897.92 |
(1) 在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
阜新组件生产基地 | 1,650,535.86 | 1,650,535.86 | ||||
武威生产基地 | 8,350,076.82 | 8,350,076.82 | 3,552,208.09 | 3,552,208.09 | ||
酒泉生产基地 | 8,489,850.48 | 8,489,850.48 | 8,489,850.48 | 8,489,850.48 | ||
高硼硅玻璃管生产线 | 812,780.48 | 812,780.48 | 812,780.48 | 812,780.48 | ||
集热管生产设备 | 3,162,610.57 | 3,162,610.57 | 3,140,486.68 | 3,140,486.68 | ||
嘉寓-康平清洁能源产业基地 | 14,644,036.33 | 14,644,036.33 | 14,644,036.33 | 14,644,036.33 | ||
合计 | 35,459,354.68 | 35,459,354.68 | 32,289,897.92 | 32,289,897.92 |
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
单位:元
项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
(4) 工程物资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明:无
23、生产性生物资产
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位:元
项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
一、账面原值 | ||
1.期初余额 | 6,417,697.57 | 6,417,697.57 |
2.本期增加金额 | ||
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 6,417,697.57 | 6,417,697.57 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | 2,631,322.84 | 2,631,322.84 |
2.本期增加金额 | 1,104,008.48 | 1,104,008.48 |
(1)计提 | 1,104,008.48 | 1,104,008.48 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 3,735,331.32 | 3,735,331.32 |
三、减值准备 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 2,682,366.25 | 2,682,366.25 |
2.期初账面价值 | 3,786,374.73 | 3,786,374.73 |
其他说明:无
26、无形资产
(1) 无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 200,099,378.48 | 54,368.05 | 760,000.00 | 16,258,644.25 | 217,172,390.78 |
2.本期增加金额 | |||||
(1)购置 | |||||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 200,099,378.48 | 54,368.05 | 760,000.00 | 16,258,644.25 | 217,172,390.78 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 27,805,589.37 | 9,717.02 | 760,000.00 | 10,026,030.46 | 38,601,336.85 |
2.本期增加金额 | 2,000,993.76 | 4,023.96 | 739,969.43 | 2,744,987.15 | |
(1)计提 | 2,000,993.76 | 4,023.96 | 739,969.43 | 2,744,987.15 | |
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 29,806,583.13 | 13,740.98 | 760,000.00 | 10,765,999.89 | 41,346,324.00 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 170,292,795.35 | 40,627.07 | 5,492,644.36 | 175,826,066.78 | |
2.期初账面价值 | 172,293,789.11 | 44,651.03 | 6,232,613.79 | 178,571,053.93 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
27、开发支出
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
合计 |
其他说明
28、商誉
(1) 商誉账面原值
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
合计 |
(2) 商誉减值准备
单位:元
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
计提 | 处置 | |||||
合计 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
装修费 | 2,178,724.09 | 319,806.04 | 1,858,918.05 | ||
质量认证费 | 6,875.66 | 4,125.42 | 2,750.24 | ||
合计 | 2,185,599.75 | 323,931.46 | 1,861,668.29 |
其他说明:无30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
可抵扣亏损 | 454,343,533.92 | 104,426,205.12 | 377,722,852.17 | 86,975,247.56 |
坏账准备 | 353,824,265.62 | 68,893,348.90 | 292,063,894.49 | 53,649,601.53 |
应收款项信用减值准备 | 1,413,068,550.75 | 280,996,739.11 | 1,396,818,543.11 | 280,492,495.88 |
存货跌价准备 | 316,743,036.62 | 54,749,659.10 | 266,046,505.80 | 44,147,851.98 |
无形资产摊销 | 2,701,965.40 | 675,491.35 | 2,701,965.40 | 675,491.35 |
固定资产减值准备 | 2,536,072.57 | 456,538.87 | 2,536,072.57 | 456,538.87 |
递延收益 | 1,322,582.99 | 330,645.75 | 1,322,582.99 | 330,645.75 |
未实现内部交易损益 | 28,826,847.53 | 7,206,711.88 | ||
预计负债 | 168,799,640.89 | 31,059,049.24 | 119,740,397.94 | 22,660,795.56 |
其他 | 89,960.69 | 17,541.11 | 89,960.69 | 17,541.11 |
合计 | 2,742,256,456.98 | 548,811,930.43 | 2,459,042,775.16 | 489,406,209.59 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
定期存款利息收入 | 613,698.63 | 92,054.81 | 440,136.99 | 66,020.56 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值 | 7,767.49 | 1,941.87 | 7,857.06 | 1,964.26 |
固定资产税法加速折旧 | 35,331,998.44 | 8,832,999.61 | 35,331,998.44 | 8,832,999.61 |
合计 | 35,953,464.56 | 8,926,996.29 | 35,779,992.49 | 8,900,984.43 |
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 2,742,256,456.98 | 548,811,930.43 | 2,459,042,775.16 | 489,406,209.59 |
递延所得税负债 | 35,953,464.56 | 8,926,996.29 | 35,779,992.49 | 8,900,984.43 |
(4) 未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
其他说明:无
32、短期借款
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
质押借款 | 277,061,036.65 | 262,676,138.10 |
抵押借款 | 181,900,000.00 | 82,900,000.00 |
保证借款 | 110,000,000.00 | 114,203,755.30 |
短期借款应计利息 | 2,982,355.58 | 2,643,261.54 |
合计 | 571,943,392.23 | 462,423,154.94 |
短期借款分类的说明:无
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明
33、交易性金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其中: | ||
其中: |
其他说明:无
34、衍生金融负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:无
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 561,518.48 | 1,441,518.48 |
银行承兑汇票 | 34,291,801.98 | |
合计 | 34,853,320.46 | 1,441,518.48 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 1,213,542,728.41 | 1,048,623,821.50 |
劳务款 | 276,357,695.23 | 286,344,392.15 |
工程及设备款 | 55,833,463.83 | 64,244,197.89 |
其他 | 8,086,153.99 | 7,889,240.82 |
合计 | 1,553,820,041.46 | 1,407,101,652.36 |
(2) 账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明:无
37、预收款项
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
房屋租金 | 257,809.80 | 384,461.15 |
合计 | 257,809.80 | 384,461.15 |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
已结算未完工项目 | 401,727,705.07 | 229,541,169.81 |
工程款 | 411,697,572.59 | 1,032,544,461.98 |
货款 | 58,504,659.89 | 12,400,524.77 |
合计 | 871,929,937.55 | 1,274,486,156.56 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元
项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 11,394,292.42 | 22,553,130.67 | 20,826,409.50 | 13,121,013.59 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 29,003.99 | 1,980,436.03 | 1,915,571.10 | 93,868.92 |
三、辞退福利 | 4,395,814.58 | 4,395,814.58 | ||
合计 | 11,423,296.41 | 28,929,381.28 | 27,137,795.18 | 13,214,882.51 |
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,628,138.96 | 19,985,590.66 | 18,144,036.34 | 12,469,693.28 |
2、职工福利费 | 256,047.64 | 310,072.19 | 566,119.83 | |
3、社会保险费 | 78,002.81 | 1,414,670.24 | 1,354,547.68 | 138,125.37 |
其中:医疗保险费 | 76,022.63 | 1,234,068.06 | 1,173,866.15 | 136,224.54 |
工伤保险费 | 676.79 | 164,602.32 | 163,948.81 | 1,330.30 |
生育保险费 | 1,303.39 | 15,999.86 | 16,732.72 | 570.53 |
4、住房公积金 | 6,818.40 | 722,021.80 | 702,114.60 | 26,725.60 |
5、工会经费和职工教育经费 | 425,284.61 | 120,775.78 | 59,591.05 | 486,469.34 |
合计 | 11,394,292.42 | 22,553,130.67 | 20,826,409.50 | 13,121,013.59 |
(3) 设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 27,732.20 | 1,909,967.81 | 1,847,071.53 | 90,628.48 |
2、失业保险费 | 1,271.79 | 70,468.22 | 68,499.57 | 3,240.44 |
合计 | 29,003.99 | 1,980,436.03 | 1,915,571.10 | 93,868.92 |
其他说明:无
辞退福利
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、因解除劳动关系给予的补偿 | 4,395,814.58 | 4,395,814.58 | ||
合计 | 4,395,814.58 | 4,395,814.58 |
40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 12,630,355.94 | 18,436,531.33 |
企业所得税 | 54,506,677.05 | 51,742,745.80 |
个人所得税 | 440,263.59 | 481,058.34 |
城市维护建设税 | 1,629,195.23 | 2,064,266.83 |
房产税 | 2,417,127.02 | 2,037,144.65 |
城镇土地使用税 | 2,330,864.87 | 1,236,049.71 |
教育费附加和地方教育附加 | 1,669,541.54 | 2,061,645.95 |
印花税 | 243,085.53 | 262,320.38 |
资源税 | 332,763.58 | 262,857.18 |
合计 | 76,199,874.35 | 78,584,620.17 |
其他说明:无
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 818,151,719.10 | 773,174,267.03 |
合计 | 818,151,719.10 | 773,174,267.03 |
(1) 应付利息
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元
借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明:无
(2) 应付股利
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
(3) 其他应付款
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金及往来款 | 813,938,657.11 | 769,291,582.48 |
工程款 | 295,702.10 | 295,702.10 |
房租 | 3,650,409.99 | 3,305,066.87 |
其他 | 266,949.90 | 281,915.58 |
合计 | 818,151,719.10 | 773,174,267.03 |
2) 账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的长期借款 | 4,500,000.00 | 3,500,000.00 |
一年内到期的租赁负债 | 2,249,504.83 | 2,222,311.51 |
非金融机构借款 | 75,390,021.12 | 73,096,955.21 |
长期借款应计利息 | 92,234.59 | 94,284.25 |
合计 | 82,231,760.54 | 78,913,550.97 |
其他说明:无
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待转销项税 | 133,011,662.51 | 174,788,653.63 |
应收票据背书 | 17,165,750.13 | 29,941,854.34 |
合计
合计 | 150,177,412.64 | 204,730,507.97 |
短期应付债券的增减变动:
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
合计 |
其他说明:无
45、长期借款
(1) 长期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 63,000,000.00 | 65,500,000.00 |
合计 | 63,000,000.00 | 65,500,000.00 |
长期借款分类的说明:无其他说明,包括利率区间:无
46、应付债券
(1) 应付债券
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元
债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
合计 | -- |
(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
租赁负债 | 2,773,451.32 | 3,876,335.39 |
一年内到期租赁负债 | -2,249,504.83 | -2,222,311.51 |
合计 | 523,946.49 | 1,654,023.88 |
其他说明
48、长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(1) 按款项性质列示长期应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:无
(2) 专项应付款
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明:无
49、长期应付职工薪酬
(1) 长期应付职工薪酬表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
(2) 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产:
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:无50、预计负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
未决诉讼 | 170,110,816.66 | 119,740,397.94 | |
合计 | 170,110,816.66 | 119,740,397.94 |
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:无
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 29,678,848.12 | 2,907,634.24 | 26,771,213.88 | 详见说明 | |
未实现售后租回损益(融资租赁) | 1,776,004.70 | 441,937.20 | 1,334,067.50 | 详见说明 | |
合计 | 31,454,852.82 | 3,349,571.44 | 28,105,281.38 |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
节能幕墙生产线项目补助 | 708,332.99 | 250,000.02 | 458,332.97 | 与资产相关 | ||||
土地平整及基础设施建设补贴 | 183,000.36 | 183,000.36 | 与资产相关 | |||||
战略新兴产业补贴 | 365,000.26 | 304,999.98 | 60,000.28 | 与资产相关 | ||||
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 | 8,625,000.00 | 375,000.00 | 8,250,000.00 | 与资产相关 | ||||
安徽招商引资优惠补贴 | 3,123,333.39 | 1,561,666.66 | 1,561,666.73 | 与收益相关 | ||||
燃煤锅炉改造补助金 | 614,250.00 | 68,250.00 | 546,000.00 | 与资产相关 | ||||
沈阳康平清洁能源生产基地建设补助 | 13,623,956.59 | 139,732.86 | 13,484,223.73 | 与资产相关 | ||||
嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 2,435,974.53 | 24,984.36 | 2,410,990.17 | 与资产相关 |
其他说明:无涉及政府补助的其他说明:
1.2014年5月4日,北京市经济和信息化委员会向本公司拨付5,000,000.00元作为节能幕墙生产线项目补贴,针对该补贴共确认递延收益5,000,000.00元。该递延收益年初余额为708,332.99元。本期确认其他收益250,000.02元,该递延收益期末余额为458,332.97元。
2.根据江苏嘉寓门窗幕墙有限公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的协议,协议约定江苏省金坛经济开发区管理委员会对江苏嘉寓门窗幕墙有限公司进行土地平整和地块上道路等基础设施建设进行补贴,2012年发放补贴19,385,800.00元,2013年发放补贴3,660,000.00元,协议要求江苏嘉寓门窗幕墙有限公司按照项目规划要求及道路建设质量要求,做好土地平整和道路等基础设施建设,针对该补助共确认递延收益23,045,800.00元,与资产相关的政府补助递延收益年初余额为183,000.36元,本年共确认其他收益183,000.36元,该递延收益期末无余额。
3.根据什邡市财政局下发的什财企字(2013)37号文件“关于预下达嘉寓门窗2013年市级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付3,600,000.00元作为节能门窗生产线建设的配套资金,针对该补助共确认递延收益3,600,000.00元;根据四川省财政厅下发的川财建(2013)62号文件“关于下达2012年第二批省级战略性新兴产业发展专项资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司拨付2,500,000.00元作为节能门窗生产线建设的补助资金,针对该补助共确认递延收益2,500,000.00元,上述两项与资产相关的政府补助递延收益年初余额为365,000.26元,本年确认其他收益304,999.98元,该递延收益期末余额为60,000.28元。4.根据黑龙江省宾县招商局和宾县财政局联合下发的宾招发(2012)2号文件“关于拨付黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司基础设施建设资金的通知”的要求,共向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付12,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金;根据黑龙江省财政厅下发的黑财指(预)[2012]866号文件“关于拨付2012年第四批省产业结构调整项目第一次核查拨款指标的通知”的要求,向本公司二级子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司拨付2,000,000.00元作为黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助资金;针对上述两项补助,共确认递延收益14,000,000.00元。与资产相关的政府补助递延收益年初余额为8,625,000.00元,本年确认其他收益375,000.00元,该递延收益期末余额为8,250,000.00元。5.根据关于“安徽省安庆市招商引资优惠政策的相关规定”,安庆经济技术开发区管理委员会一次性给予嘉寓门窗幕墙安徽有限公司工业发展资金奖励28,110,000.00元。由于嘉寓门窗幕墙安徽有限公司尚未形成规模生产,根据政府补助性质,结合安徽嘉寓实际经营状况,按年度收入、成本实际发生情况来确认本年度政府补助计入其他收益的金额,递延收益年初余额为3,123,333.39元,本年确认其他收益1,561,666.66元,递延收益期末余额为1,561,666.73元。
6.2017年5月8日,环境保护局向本公司拨付1,365,000.00元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金,针对该补贴共确认递延收益1,365,000.00元。递延收益年初余额为614,250.00元,本期确认其他收益68,250.00元,该递延收益期末余额为546,000.00元。
7.2021年11月,辽宁康平经济开发区管理委员会向本公司二级子公司嘉寓光能科技(沈阳)有限公司拨付13,950,000.00元作为嘉寓—康平清洁能源生产基地建设补助资金,针对该补贴共确认递延收益13,950,000.00 元。递延收益年初余额为13,623,956.59元,本期确认其他收益139,732.86元,该递延收益期末余额为13,484,223.73元。
8.2022年5月,肃州区发展和改革局向本公司二级子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司返还2,469,287.00元土地出让金,作为嘉寓酒泉清洁能源产业基地基础设施建设配套资金补助金,针对该补贴共确认递延收益2,435,974.53元。本期确认其他收益24,984.36元,该递延收益期末余额为2,410,990.17元。
未实现售后租回损益(融资租赁)
2016年11月10日,本公司与远东国际租赁有限公司签订售后回租合同,将本公司机械设备出售给远东国际租赁有限公司,协议转让价款合计38,000,000.00元。转让日标的资产账面原值38,034,987.98元,净值19,623,448.98元,确认未实现售后租回收益18,376,551.02元。本期售后租回损益摊销159,309.30元,期末余额229,143.36元。
2017年9月29日,本公司子公司徐州嘉寓与上海富汇融资租赁股份有限公司签订售后回租合同,将本公司机械设备出售给上海富汇融资租赁股份有限公司,协议转让价款合计60,000,000.00元。截止2017
年9月29日标的资产账面原值54,358,062.14元,净值52,782,513.60元,确认未实现售后租回收益7,217,486.40元。本期售后租回损益摊销282,627.90元,期末余额1,104,924.14元。
52、其他非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明:无
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
其他说明:无
54、其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元
发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:无
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 | ||
合计 | 148,491,975.63 | 148,491,975.63 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无
56、库存股
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
57、其他综合收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
本期所得税前发生
额
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 923,444.69 | 70,224.49 | 70,224.49 | 993,669.18 | ||||
外币财务报表折算差额 | 923,444.69 | 70,224.49 | 70,224.49 | 993,669.18 | ||||
其他综合收益合计 | 923,444.69 | 70,224.49 | 70,224.49 | 993,669.18 |
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:无
58、专项储备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | ||
合计 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | -893,692,591.57 | -818,985,453.13 |
调整后期初未分配利润 | -893,692,591.57 | -818,985,453.13 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | -179,955,940.52 | -74,707,138.44 |
期末未分配利润 | -1,073,648,532.09 | -893,692,591.57 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 688,511,290.20 | 652,869,811.98 | 676,140,122.73 | 596,775,994.23 |
其他业务 | 5,201,004.65 | 5,102,753.85 | 7,887,210.36 | 8,575,671.80 |
合计 | 693,712,294.85 | 657,972,565.83 | 684,027,333.09 | 605,351,666.03 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
门窗 | 45,302,027.35 | 45,302,027.35 | ||
幕墙 | 4,038,164.60 | 4,038,164.60 | ||
光伏收入 | 617,790,470.57 | 617,790,470.57 | ||
光热+ | 21,380,627.68 | 21,380,627.68 | ||
其他 | 5,201,004.65 | 5,201,004.65 | ||
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
华南 | 1,068,419.83 | 1,068,419.83 | ||
华北 | 35,328,458.51 | 35,328,458.51 | ||
华东 | 13,082,016.36 | 13,082,016.36 | ||
东北 | 342,562,461.84 | 342,562,461.84 | ||
西北 | 296,469,933.66 | 296,469,933.66 | ||
其他地区 | 5,201,004.65 | 5,201,004.65 | ||
市场或客户类型 | ||||
其中: | ||||
合同类型 | ||||
其中: | ||||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中: | ||||
按合同期限分类 | ||||
其中: | ||||
按销售渠道分类 | ||||
其中: | ||||
合计 | 693,712,294.85 | 693,712,294.85 |
与履约义务相关的信息:
详见第十节、五、39、收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,331,389,896.61元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:无
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 247,686.48 | 413,134.62 |
教育费附加 | 113,354.12 | 205,684.30 |
房产税 | 1,175,904.26 | 1,446,296.69 |
土地使用税 | 1,938,927.01 | 1,580,062.50 |
车船使用税 | 1,320.00 | 5,270.00 |
印花税 | 930,076.52 | 180,587.57 |
地方教育附加 | 75,636.98 | 137,092.97 |
水利基金 | 493.42 | 841.19 |
其他 | 175,155.78 | 21,414.75 |
合计 | 4,658,554.57 | 3,990,384.59 |
其他说明:无
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 2,331,068.56 | 4,398,021.02 |
办公费、物耗、电话费、宣传费 | 3,808,300.95 | 1,509,392.76 |
交通费、水电物业费 | 1,266,773.19 | 1,967,594.58 |
差旅费、业务招待费 | 150,464.78 | 565,636.60 |
折旧费、摊销费 | 49,221.06 | 66,708.11 |
其他 | 932,814.11 | 29,420.60 |
合计 | 8,538,642.65 | 8,536,773.67 |
其他说明:无
64、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 20,936,857.24 | 22,823,313.36 |
折旧费、摊销费 | 17,456,703.51 | 10,356,893.86 |
办公费、物耗、电话费、宣传费 | 4,645,428.00 | 7,785,313.05 |
车辆运输费、水电物业费 | 2,656,542.82 | 2,201,705.56 |
差旅费、业务招待费 | 1,277,098.47 | 1,172,755.03 |
保安服务费、保洁费
保安服务费、保洁费 | 534,948.91 | 799,504.11 |
维修费 | 320,581.18 | 172,971.41 |
其他 | 1,628,636.23 | 1,937,574.26 |
合计 | 49,456,796.36 | 47,250,030.64 |
其他说明:无
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
人员人工费用 | 1,018,858.81 | 2,558,706.83 |
直接投入费用 | 1,355,468.05 | 7,858,298.00 |
折旧费用与长期费用摊销 | 401,106.19 | 1,920,647.97 |
新产品设计费 | 55,383.96 | 4,610.00 |
无形资产摊销 | 24,150.87 | 28,131.39 |
其他费用 | 123,573.34 | 204,761.60 |
合计 | 2,978,541.22 | 12,575,155.79 |
其他说明:无
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息支出 | 20,318,711.89 | 28,672,015.89 |
减:利息收入 | 447,111.97 | 1,057,223.17 |
利息净支出 | 19,871,599.92 | 27,614,792.72 |
汇兑差额 | -1,863,581.83 | -896,514.75 |
手续费 | 46,299.88 | 73,067.63 |
融资服务费 | 468,925.92 | 2,793,245.32 |
担保手续费 | 130,588.30 | |
未确认融资费用 | 383,972.38 | 925,431.04 |
合计 | 18,907,216.27 | 30,640,610.26 |
其他说明:无
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
节能幕墙生产线补贴 | 250,000.02 | 250,000.02 |
燃煤锅炉改造补贴 | 68,250.00 | 68,250.00 |
黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 | 375,000.00 | 375,000.00 |
土地平整及基础建设补贴 | 183,000.36 | 1,152,289.98 |
什邡财政灾后重建补贴 | 1,366,666.73 | |
产业振兴和技术改造项目补助 | 375,499.99 | |
战略新兴产业补贴 | 304,999.98 | 304,999.99 |
节能环保
节能环保 | 3,000.00 | |
安徽招商引资优惠补贴 | 1,561,666.66 | 1,561,666.66 |
康平清洁能源产业基地补助 | 139,732.86 | |
嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 24,984.36 | |
税费返还 | 50,634.55 | 135,147.08 |
人力资源和社会保障局安置奖励金 | 61,578.18 | 413,035.90 |
专利补贴 | 100,000.00 | |
企业扶持金 | 50,000.00 | 375,000.00 |
工业经济产业创新发展金 | 94,500.00 | |
经信局补贴 | 6,959.89 | |
研发补贴 | 12,699.00 | |
合计 | 3,089,505.86 | 6,575,056.35 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 71,707,006.02 | |
合计 | 0.00 | 71,707,006.02 |
其他说明:无
69、净敞口套期收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明
70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -89.57 | -11,145.96 |
合计 | -89.57 | -11,145.96 |
其他说明:无
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | 673,363.05 | 2,022,366.67 |
应收账款信用减值损失 | -16,407,112.09 | 9,254,936.20 |
应收票据信用减值损失 | 605,080.81 | 1,005,253.05 |
合计 | -15,128,668.23 | 12,282,555.92 |
其他说明:无
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | -189,828.74 | -116,772.36 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -50,696,530.82 | 2,802,934.69 |
十二、合同资产减值损失 | -61,901,830.29 | 1,079,456.54 |
合计 | -112,788,189.85 | 3,765,618.87 |
其他说明:无
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置收益 | -3,059,072.54 | -282,648.20 |
合计 | -3,059,072.54 | -282,648.20 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
政府补助 | 30,000.00 | ||
债务重组利得 | 6,040.41 | ||
其他 | 1,911,205.80 | 100,898.72 | |
合计 | 1,947,246.21 | 100,898.72 |
计入当期损益的政府补助:
单位:元
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明:无
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产报废损失 | 5,510.48 | 187.99 | |
债务重组损失 | 201,170.18 | ||
诉讼赔偿费用 | 54,433,427.98 | 452,343.82 | |
滞纳金 | 676,682.68 | 367,622.34 | |
其他 | 420,418.94 | 437,267.57 | |
合计 | 55,737,210.26 | 1,257,421.72 |
其他说明:无
76、所得税费用
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 8,859,149.06 | 14,440,965.69 |
递延所得税费用 | -59,379,708.97 | -1,975,550.43 |
合计 | -50,520,559.91 | 12,465,415.26 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | -230,476,500.43 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | -60,312,619.85 |
子公司适用不同税率的影响 | 10,587,891.72 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 55,588.89 |
其他 | -851,420.67 |
所得税费用 | -50,520,559.91 |
其他说明:无
77、其他综合收益
详见附注第十节、七、57、其他综合收益.
78、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
往来等 | 7,949,405.20 | 11,297,682.07 |
利息收入 | 273,550.33 | 883,661.53 |
保证金 | 1,245,800.00 | 2,647,085.39 |
政府补贴 | 211,871.62 | 4,120,682.98 |
合计 | 9,680,627.15 | 18,949,111.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:无
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
押金、保证金 | 10,000.00 | 1,033,932.58 |
单位及往来 | 15,898,358.60 | 38,421,005.60 |
期间费用付现 | 6,113,157.79 | 14,229,279.01 |
诉讼赔偿 | 4,063,009.26 | 22,634.50 |
合计 | 26,084,525.65 | 53,706,851.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:无
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
银行融资相关费用 | 27,399.99 | |
租赁相关费用 | 1,363,900.00 | 10,621,669.34 |
合计 | 1,391,299.99 | 10,621,669.34 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无
79、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | -179,955,940.52 | 56,097,216.85 |
加:资产减值准备 | 127,916,858.08 | -16,048,174.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,959,268.65 | 22,253,321.97 |
使用权资产折旧 | 1,104,008.48 | 2,838,069.74 |
无形资产摊销 | 2,744,987.15 | 2,753,024.21 |
长期待摊费用摊销 | 302,705.04 | 1,863,672.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 3,059,072.54 | 282,648.20 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 5,510.48 | 187.99 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | 89.57 | 11,145.96 |
财务费用(收益以“-”号填列) | 21,210,816.94 | 32,403,613.07 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -71,707,006.02 | |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -59,405,720.84 | -1,998,798.18 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 26,011.86 | 23,247.75 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -4,959,239.28 | -39,824,744.49 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 125,820,169.46 | -66,751,268.13 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -253,283,275.60 | 346,500,581.30 |
其他
其他 | 56,418,052.46 | 351,629.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -133,036,625.53 | 269,048,367.31 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 43,783,426.95 | 302,958,934.70 |
减:现金的期初余额 | 63,571,368.78 | 86,464,415.68 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | -19,787,941.83 | 216,494,519.02 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | |
其中: | |
其中: |
其他说明:无
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元
金额 | |
其中: | |
其中: | |
其中: |
其他说明:无
(4) 现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 43,783,426.95 | 63,571,368.78 |
其中:库存现金 | 6,405.99 | 3,686.99 |
可随时用于支付的银行存款 | 43,777,020.96 | 63,567,681.79 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 43,783,426.95 | 63,571,368.78 |
其他说明:无80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金
货币资金 | 59,488,826.46 | 银承保证金及诉讼冻结款 |
应收票据 | 277,061,036.65 | 商业票据贴现、质押 |
固定资产 | 152,887,755.53 | 抵押贷款及查封 |
无形资产 | 95,792,364.14 | 抵押贷款及查封 |
投资性房产 | 33,486,281.73 | 查封 |
合计 | 618,716,264.51 |
其他说明:无
82、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | 1,090,542.75 | ||
其中:美元 | 146,677.62 | 7.2258 | 1,059,863.15 |
欧元 | |||
港币 | 10.41 | 0.92198 | 9.60 |
澳元 | 177.27 | 4.7992 | 850.75 |
新加坡元 | 5,579.74 | 5.3442 | 29,819.25 |
应收账款 | 51,520,603.39 | ||
其中:美元 | 980,077.90 | 7.2258 | 7,081,846.89 |
欧元 | 92,930.96 | 7.8771 | 732,026.47 |
港币 | |||
澳元 | 4,731,571.41 | 4.7992 | 22,707,757.51 |
新加坡元 | 535,347.89 | 5.3442 | 2,861,006.19 |
迪拉姆 | 9,187,967.34 | 1.9741 | 18,137,966.33 |
长期借款 | |||
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他说明:无
(2) 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用2013年3月25日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第1100201300007号,同意本公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份(新加坡)有限公司,主要经营地为新加坡,记账本位币为新加坡元(业务收支的主要币种)。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
84、政府补助
(1) 政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
(2) 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明:无
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1) 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元
被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明:无
(2) 合并成本及商誉
单位:元
合并成本 | |
--现金 | |
--非现金资产的公允价值 | |
--发行或承担的债务的公允价值 | |
--发行的权益性证券的公允价值 | |
--或有对价的公允价值 | |
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
--其他 | |
合并成本合计 | |
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:无
(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元
购买日公允价值
购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
资产: | ||
货币资金 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 | ||
负债: | ||
借款 | ||
应付款项 | ||
递延所得税负债 | ||
净资产 | ||
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:无
(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6) 其他说明
2、同一控制下企业合并
(1) 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明:无
(2) 合并成本
单位:元
合并成本 | |
--现金 | |
--非现金资产的账面价值 | |
--发行或承担的债务的账面价值 | |
--发行的权益性证券的面值 |
--或有对价
--或有对价 |
或有对价及其变动的说明:
其他说明:无
(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元
合并日 | 上期期末 | |
资产: | ||
货币资金 | ||
应收款项 | ||
存货 | ||
固定资产 | ||
无形资产 | ||
负债: | ||
借款 | ||
应付款项 | ||
净资产 | ||
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:无
本期不再纳入合并范围的子公司
序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 级次 | 本期减少合并范围的原因 |
1 | 浙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 浙江嘉寓 | 2 | 注销 |
2 | 宁夏嘉寓股份产业并购基金(有限合伙) | 宁夏并购 | 1 | 注销 |
3 | 绥滨嘉寓光能科技有限公司 | 绥滨光能 | 1 | 注销 |
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1) 企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆市江北区 | 建筑安装 | 100.00% | 新设 | ||
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 哈尔滨市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 七台河市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 广东惠州博罗县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 四川什邡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
什邡嘉智科节能门窗有限公司 | 四川什邡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 沈阳市沈北新区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 山东德州乐陵市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 上海市杨浦区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 江苏常州市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
常州嘉垣晖门窗幕墙有限公司 | 江苏常州市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南卫辉 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓股份(新加坡)有限公司 | 新加坡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 吉安市井开区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 湖北咸宁 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
山东嘉润集成能源有限公司 | 山东济宁微山县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 合并 | ||
濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 安徽省濉溪县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 合并 | ||
辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
辽宁嘉寓光能科技有限公司 | 辽宁省朝阳市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 甘肃省酒泉市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
定西嘉寓未来能源科技有限公司 | 甘肃省定西市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 安徽省安庆市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 | 山东德州临邑县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
海南嘉寓节能科技有限公司 | 海南省三亚市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 河北邢台市威县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 宁夏灵武市宁东 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 |
湖南嘉寓门窗幕墙有限公司
湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 湖南湘乡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 安徽马鞍山 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 河北威县 | 货物销售及技术服务 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓门窗科技(北京)有限公司 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00% | 新设 | ||
北京嘉寓光能科技有限公司 | 北京市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
内蒙古嘉辽光能科技有限公司 | 内蒙古通辽 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
嘉寓光能科技(沈阳)有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
武威嘉寓光能源科技有限公司 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
北京南建典科技有限公司 | 北京市 | 酒店服务管理 | 100.00% | 新设 | ||
北京光耀嘉科技有限公司 | 北京市 | 酒店服务管理 | 100.00% | 新设 | ||
宁夏嘉寓能源科技有限公司 | 宁夏吴忠市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
北京卓垣久科技有限公司 | 北京市 | 酒店服务管理 | 100.00% | 新设 | ||
辽宁融信洁能科技有限公司 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
阜新融信节能科技有限公司 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00% | 新设 | ||
北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 90.00% | 10.00% | 新设 | |
嘉寓系统门窗(北京)有限公司 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00% | 新设 | ||
北京森寓科技发展有限公司 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00% | 新设 | ||
北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00% | 新设 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:无
(2) 重要的非全资子公司
单位:元
子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:无
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
单位:元
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
其他说明:无
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
购买成本/处置对价 | |
--现金 | |
--非现金资产的公允价值 | |
购买成本/处置对价合计 | |
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | |
差额 | |
其中:调整资本公积 | |
调整盈余公积 | |
调整未分配利润 |
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2) 重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
流动资产 | ||
其中:现金和现金等价物 | ||
非流动资产 | ||
资产合计 | ||
流动负债 | ||
非流动负债 |
负债合计
负债合计 | ||
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | ||
按持股比例计算的净资产份额 | ||
调整事项 | ||
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对合营企业权益投资的账面价值 | ||
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 | ||
财务费用 | ||
所得税费用 | ||
净利润 | ||
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | ||
本年度收到的来自合营企业的股利 |
其他说明
(3) 重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
流动资产 | ||
非流动资产 | ||
资产合计 | ||
流动负债 | ||
非流动负债 | ||
负债合计 | ||
少数股东权益 | ||
归属于母公司股东权益 | ||
按持股比例计算的净资产份额 | ||
调整事项 | ||
--商誉 | ||
--内部交易未实现利润 | ||
--其他 | ||
对联营企业权益投资的账面价值 | ||
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
营业收入 |
净利润
净利润 | ||
终止经营的净利润 | ||
其他综合收益 | ||
综合收益总额 | ||
本年度收到的来自联营企业的股利 |
其他说明
(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
合营企业: | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
联营企业: | ||
下列各项按持股比例计算的合计数 |
其他说明
(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元
合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失(或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
直接 | 间接 |
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 北京 | 资产管理;项目投资;投资管理 | 6,500万元 | 38.47% | 38.47% |
本企业的母公司情况的说明
嘉寓新新投资(集团)有限公司成立于2009年1月,截至2023年6月30日,注册资本6,500万元,对本公司所持股份275,761,606股,占持股比例和表决权比例分别为38.47%和38.47%,田家玉持股
90.00%,为实际控制人。
本企业最终控制方是田家玉。
其他说明:无
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
田家玉 | 实际控制人 |
黄苹 | 实际控制人田家玉先生的配偶 |
田新甲 | 实际控制人田家玉先生之子 |
张国峰 | 第六届董事会董事长,非独立董事 |
付海波 | 非独立董事、总经理 |
高菲 | 非独立董事 |
杨元科 | 独立董事 |
王述前 | 独立董事 |
吴海英 | 监事、职工代表监事、监事会主席 |
黄秋艳 | 副总经理,财务总监,董秘 |
任强 | 副总经理 |
葛小磊 | 副总经理 |
任玉英 | 监事、股东代表监事 |
陈利 | 监事、职工代表监事 |
嘉寓汽车配件威县(有限合伙) | 黄苹控制的单位 |
嘉寓建筑科技河北有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓机器人贸易有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
黑龙江新财光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
江苏东方绿洲光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京自由季家具有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓氢能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技(朝阳)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
卫辉市新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉广光伏科技威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
阜新嘉寓清洁能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏嘉寓新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓鑫鑫节能科技(定西)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技(酒泉)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新(敖汉旗)节能科技有限公司及其子公司
嘉寓新新(敖汉旗)节能科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
古浪嘉寓新新清洁能源科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宁夏宏鼎房地产开发有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新能源技术开发威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓公寓管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资集团齐齐哈尔有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉盛威县众创空间有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
重庆寓苑建筑材料有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓节能科技(沈阳)有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
德州新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
唐山恒邦房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资集团(临邑)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
河北万鑫能源有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新投资(集团)福州有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京奥普科星技术有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
湘乡嘉湘光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
嘉寓光伏咸宁有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
长垣县中民润峰新能源有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
吉安海寓光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
宾县嘉寓光伏发电建设项目管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
常州嘉能寓源光伏有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
北京嘉寓科技研发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
其他说明:无
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元
关联方
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
奥普科星河北科技有限公司 | 购买商品接受劳务 | 200,000,000.00 | 否 | 1,600.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
湘乡嘉湘光伏有限公司 | 销售商品提供劳务 | 86,349.70 | |
河北万鑫能源有限公司 | 销售商品提供劳务 | 228,642.78 | |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 销售商品提供劳务 | 225,711.89 | |
马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 销售商品提供劳务 | 98,582.38 | |
长垣县中民润峰新能源有限公司 | 销售商品提供劳务 | 136,378.61 | |
卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 销售商品提供劳务 | 46,286.81 | |
嘉寓光伏咸宁有限公司 | 销售商品提供劳务 | 64,292.43 | |
北京嘉寓智能科技有限公司 | 销售商品提供劳务 | 796,460.13 | |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 销售商品提供劳务 | 2,811,251.51 | |
甘肃嘉年节能科技有限公司 | 销售商品提供劳务 | 370,195,619.44 | 90,957,154.64 |
合计 | 370,195,619.44 | 95,451,110.88 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
承接单位 | 客户 | 项目 | 合同总额 | 累计确认收入 | 工程施工累计发生额(成本+毛利) | 已办理结算(不含税) | 未办理结算(不含税) | 关联方资金占用 |
黑龙江嘉寓 | 黑龙江新财光伏科技有限公司 | 尚志基地生产用厂房的钢结构工程 | 8,438,070.00 | 6,711,511.06 | 7,362,488.28 | 6,067,248.07 | 644,262.99 | 412,488.28 |
江苏嘉寓 | 嘉寓新新投资(集团)马鞍山有限公司 | 马鞍山生产基地铝合金门窗工程 | 1,580,391.69 | 1,427,898.36 | 1,308,826.17 | 953,920.03 | 473,978.33 | 316,078.85 |
徐州嘉寓 | 河北万鑫能源有限公司 | 嘉寓新能源河北威县光伏发电项目 | 77,104,000.00 | 61,886,637.70 | 53,348,614.90 | 61,886,637.70 | ||
徐州嘉寓 | 吉安海寓光伏有限公司 | 嘉寓新能源江西吉安光伏项目 | 1,232,776.56 | 1,103,844.36 | 1,003,494.87 | 1,103,844.36 | ||
江西嘉寓 | 常州嘉能寓源光伏有限公司 | 嘉寓新能源江苏金坛光伏发电项目 | 29,707,000.00 | 5,397,619.89 | ||||
黑龙江嘉寓 | 黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司 | 黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司1#2#车间门窗幕墙工程 | 1,600,000.00 | 1,389,697.40 | 1,359,348.98 | 1,463,594.35 | -73,896.95 |
北京嘉寓
北京嘉寓 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 嘉寓-阜新新能源示范基地(高效真空集热管光热+及节能门窗幕墙项目1-3#标准厂房门窗幕墙工程) | 2,254,166.17 | 2,047,361.93 | 1,820,409.09 | 2,047,361.93 | ||
河北嘉寓 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 嘉寓节能科技威县有限公司嘉寓产业孵化园建设项目1-6#标准厂房门窗幕墙工程 | 2,528,192.86 | 2,403,470.35 | 1,817,121.15 | 1,783,687.67 | 619,782.68 | 22,554.29 |
徐州嘉寓 | 河北万鑫能源有限公司 | 河北万鑫能源有限公司223KW光伏发电项目 | 256,542.00 | 230,360.84 | 145,140.90 | 230,360.84 | 108,298.60 | |
北京嘉寓 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 嘉寓朝阳新能源示范基地光伏组件、节能门窗幕墙项目1#2#标准厂房门窗幕墙工程 | 2,215,155.68 | 1,882,801.39 | 1,800,090.07 | 60,027.50 | 1,822,773.89 | 1,490,500.54 |
北京嘉寓 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 职工宿舍楼及配套设施用房(一期、二期) | 3,142,122.03 | 2,811,251.51 | 2,448,318.14 | 860,983.33 | 1,950,268.18 | 2,285,015.93 |
徐州嘉寓 | 甘肃嘉年节能科技有限公司 | 嘉寓嘉年古浪县360MW光伏电站项目PC总承包 | 1,690,080,000.00 | 997,799,860.64 | 866,611,029.02 | 879,898,778.00 | 117,901,082.64 | |
合计 | 1,820,138,416.99 | 1,079,694,695.54 | 944,422,501.46 | 956,356,443.78 | 123,338,251.76 | 4,634,936.49 |
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
(3) 关联租赁情况
本公司作为出租方:
单位:元
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
安庆嘉寓光伏有限公司 | 厂房屋顶 | 119,645.24 |
本公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 办公 | 26,763.30 | 22,782.69 | 2,408.13 | |||||||
德州新新节能科技有限公司 | 厂房 | 777,838.20 | 19,313.56 | ||||||||
嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 厂房 | 17,889.91 | 126,119.45 | 3,131.51 | |||||||
卫辉市新新节能科技有限公司 | 厂房 | 1,073.39 | 188,899.09 | ||||||||
嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 办公/厂房 | 1,656,349.19 | 507,211.11 | ||||||||
河北万鑫能源有限公司 | 厂房 | 216,839.89 | 368,927.68 | 15,809.19 | 27,339.32 | ||||||
北京嘉寓智能科技有限公司 | 办公 | 320,533.84 | 332,287.43 | 23,369.20 | 35,122.79 | ||||||
嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 厂房 | 621,853.73 | 645,371.68 | 33,925.21 | 57,443.16 | ||||||
威县鑫驰能源科技有限公司 | 办公/厂房 | 51,713.76 | |||||||||
合计 | 70,677.06 | 215,662.39 | 1,159,227.46 | 3,929,676.32 | 73,103.60 | 651,969.58 |
关联租赁情况说明1.嘉寓控股股份公司与北京嘉寓智能科技有限公司签订房屋租赁协议,租赁坐落于北京市顺义区牛富路1号院内房屋,租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日,租赁期限3年,年租赁费为
69.18万元。
2.嘉寓控股股份公司与嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于湖南省湘乡经济开发区的厂房,租赁期自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租金为3.90万元。
3.河南嘉寓门窗幕墙有限公司与卫辉市新新节能科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河南省卫辉市唐庄镇产业集聚区工业路1号,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租金为0.23万元。
4.嘉寓光能科技(阜新)有限公司与嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于辽宁省阜新市细河区新山街68号,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为136.50万元。
5.嘉寓控股股份公司与河北万鑫能源有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为46.80万元。
6.嘉寓门窗幕墙河北有限公司与威县鑫驰能源科技有限公司签订厂房租赁协议,租赁坐落于河北省邢台市威县经济开发区,租赁期限自2023年1月1日至2023年12月31日,租赁期限1年,年租赁费为
6.29万元。
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
单位:元
被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2024年07月12日 | 是 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2020年10月15日 | 2023年10月14日 | 是 |
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年02月04日 | 2023年07月16日 | 是 |
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 12,000,000.00 | 2021年01月29日 | 2024年12月03日 | 是 |
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 5,000,000.00 | 2020年11月02日 | 2024年11月02日 | 是 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年05月31日 | 2026年05月25日 | 否 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2026年05月22日 | 否 |
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 8,200,000.00 | 2021年12月01日 | 2024年12月01日 | 否 |
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 5,000,000.00 | 2022年05月20日 | 2025年11月20日 | 是 |
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年04月22日 | 2025年04月22日 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 4,254,500.00 | 2022年04月08日 | 2025年04月08日 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 150,000,000.00 | 2020年06月29日 | 2023年06月29日 | 是 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2026年08月26日 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2025年12月17日 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 2022年04月14日 | 2026年04月13日 | 否 |
四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 15,949,400.00 | 2020年09月24日 | 2022年06月10日 | 否 |
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 11,749,700.00 | 2021年07月13日 | 2025年07月13日 | 是 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 67,500,000.00 | 2022年03月30日 | 2028年03月30日 | 否 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 19,000,000.00 | 2022年07月28日 | 2026年07月28日 | 否 |
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月11日 | 2023年12月10日 | 是 |
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 400,000,000.00 | 2021年09月25日 | 2025年09月24日 | 是 |
嘉寓未来能源科技(武威)有限公司 | 127,400,000.00 | 2022年12月26日 | 2026年12月26日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位:元
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、田新甲 | 20,000,000.00 | 2020年07月24日 | 2024年03月17日 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、田新甲 | 15,000,000.00 | 2021年02月04日 | 2023年07月16日 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、黄苹、战桐腾 | 5,000,000.00 | 2022年03月26日 | 2024年03月08日 | 是 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉 | 11,749,700.00 | 2021年07月13日 | 2025年07月13日 | 是 |
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 10,000,000.00 | 2022年05月31日 | 2026年05月25日 | 否 |
卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 40,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2026年05月22日 | 否 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月01日 | 2023年03月01日 | 是 |
黑龙江新财光伏科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年03月25日 | 2031年03月25日 | 否 |
嘉寓节能科技威县有限公司、田新甲 | 15,000,000.00 | 2021年12月17日 | 2025年12月17日 | 否 |
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、昌远林、李英 | 3,000,000.00 | 2021年10月26日 | 2025年10月25日 | 是 |
田新甲 | 400,000,000.00 | 2021年09月25日 | 2025年09月24日 | 是 |
魏守满 | 10,000,000.00 | 2022年04月14日 | 2026年04月13日 | 否 |
威县睿研节能科技有限公司、田家玉 | 67,500,000.00 | 2022年03月30日 | 2028年03月30日 | 否 |
威县睿研节能科技有限公司、河北奥普科星、辽宁嘉寓、田家玉 | 19,000,000.00 | 2022年07月28日 | 2023年07月28日 | 否 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司、田家玉、田新甲、魏守满 | 4,254,500.00 | 2022年04月08日 | 2023年04月08日 | 否 |
关联担保情况说明:无
(5) 关联方资金拆借
单位:元
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 27,140,000.00 | 2023年03月23日 | 2024年03月21日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,930,000.00 | 2023年03月24日 | 2024年03月22日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 4,500,000.00 | 2023年03月28日 | 2024年03月26日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2023年04月20日 | 2024年04月18日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | 2023年04月25日 | 2024年04月23日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 600,000.00 | 2023年04月28日 | 2024年04月26日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 500,000.00 | 2023年05月19日 | 2024年05月17日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 680,000.00 | 2023年05月22日 | 2024年05月20日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 2,720,000.00 | 2023年05月23日 | 2024年05月21日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 300,000.00 | 2023年05月29日 | 2024年05月27日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 1,045,700.00 | 2023年05月31日 | 2024年05月29日 | 尚未归还 |
嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 400,000.00 | 2023年06月08日 | 2024年06月06日 | 尚未归还 |
拆出 |
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
单位:元
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(7) 关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 1,619,647.62 | 1,538,158.36 |
(8) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 139,607.00 | 6,840.74 | ||
应收账款 | 安庆嘉寓光伏有限公司 | 1,507,530.00 | 332,535.99 | 1,507,530.00 | 332,535.99 |
应收账款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 572,381.71 | 28,046.70 | 572,381.71 | 28,046.70 |
其他应收款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 18,609.45 | 2,064.56 | 18,609.45 | 2,064.56 |
其他应收款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 1,190,204.87 | 58,796.12 | 1,536,104.87 | 75,883.58 |
预付账款 | 奥普科星河北科技有限公司 | 2,028,056.66 | |||
预付账款 | 北京奥普科星技术有限公司 | 133,997.50 | 133,997.50 | ||
预付账款 | 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司 | 432,552.00 | 21,627.60 | 432,552.00 | 21,627.60 |
(2) 应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 北京奥普科星技术有限公司 | 1,456,198.84 | |
应付账款 | 奥普科星河北科技有限公司 | 6,756,023.00 | |
应付账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 151,000.00 | 149,679.76 |
应付账款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 738.37 | 738.37 |
应付账款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 2,311,920.36 | 2,311,920.36 |
其他应付款 | 山东嘉寓润峰新能源有限公司 | 819,500.55 | 1,369,500.55 |
其他应付款 | 德州新新节能科技有限公司 | 810,965.89 | 810,965.89 |
其他应付款 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 516,309,797.09 | 468,069,062.71 |
其他应付款 | 嘉寓新能源(徐州)有限公司 | 1,590,405.96 | 1,590,405.96 |
其他应付款 | 河北万鑫能源有限公司 | 468,000.00 | 234,000.00 |
其他应付款 | 嘉寓氢能源科技(辽宁)有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
其他应付款 | 葛小磊 | 3,843,399.63 | 3,832,612.63 |
其他应付款 | 喻久旺 | 38,311.00 | 38,311.00 |
其他应付款 | 威县鑫驰能源科技有限公司 | 56,368.00 | |
其他应付款 | 北京嘉寓新能源技术开发有限公司 | 31,646.20 | |
其他应付款 | 卫辉市新新节能科技有限公司 | 534,365.00 | 533,195.00 |
其他应付款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 7,500.00 | 682,500.00 |
其他应付款 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 2,003,130.80 | 2,000,000.00 |
其他应付款 | 嘉寓新新投资(集团)湘潭有限公司 | 156,000.02 | 136,500.02 |
预收账款 | 甘肃嘉年节能科技有限公司 | 354,008,365.36 | 640,995,551.36 |
预收账款 | 常州嘉能寓源光伏有限公司 | 2,012,100.00 | |
预收账款 | 北京嘉寓智能科技有限公司 | 650,000.00 | |
预收账款 | 嘉寓新新节能科技(阜新)有限公司 | 156,915.30 | |
预收账款 | 安庆嘉寓光伏有限公司 | 354,712.76 | |
预收账款 | 湘乡嘉湘光伏有限公司 | 275,849.97 | |
预收账款 | 马鞍山嘉寓光伏电力有限公司 | 299,849.65 |
预收账款
预收账款 | 嘉寓光伏咸宁有限公司 | 205,076.05 | 205,076.05 |
预收账款 | 卫辉市嘉寓光伏发电有限公司 | 149,841.25 | 149,841.25 |
预收账款 | 长垣县中民润峰新能源有限公司 | 200,376.68 | 465,259.60 |
预收账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 625,097.70 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 ?不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
关于未决诉讼案件的说明
(1)关于高国强诉讼案件的说明
1)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款3,091.17万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2021年12月21日,山东省济南市中级人民法院开庭审理此案,2022年3月14日作出(2021)鲁01民初1608号《民事判决书》:驳回原告高国强的诉讼请求。高国强不服一审判决结果提出上诉,2022年6月10日,嘉寓股份收到山东高院应诉通知书,2022年7月13日下午2点开庭,二审驳回其上诉,维持原判。2)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款
782.41万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年4月28日法院开庭审理了此案,2022年8
月12日下午2点再次开庭,高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉,法院判决四川嘉寓承担支付责任,四川嘉寓已上诉,法院驳回了四川嘉寓的上诉请求,维持原判。3)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款
879.50万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年3月2日,嘉寓股份收到保全裁定书和协助执行函。嘉寓股份提起管辖权异议上诉,2022年7月1日,法院驳回管辖权异议。2022年7月4日,嘉寓股份收到传票,2022年8月1日上午9点开庭,高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉,法院判决四川嘉寓承担支付责任,四川嘉寓已上诉,法院驳回了四川嘉寓的上诉请求,维持原判。
4)高国强因借款合同纠纷起诉赵凤彪,追加嘉寓股份为被告,要求赵凤彪偿还借款235.48万元及利息,嘉寓股份对此承担连带责任。2022年2月24日,济南市天桥区法院开庭审理,2022年3月17日二次开庭,2022年4月29日再次开庭,2022年5月11日,嘉寓股份收到判决书:被告嘉寓股份于判决生效十日内支付原告189.60万元及利息损失,并承担诉讼费2.56万元和保全费0.50万元。 嘉寓股份不服一审判决提起上诉,2022年12月29日,嘉寓股份收到法院判决,驳回嘉寓股份上诉,维持原判,二审受理费5.13万元。2023年2月18日,嘉寓股份收到执行通知、报告财产令及传票,2023年2月28日上午9点执行传唤,2023年4月10日收到执行裁定书。5)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款
33.68万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年6月7日上午10点开庭,嘉寓股份提起管辖权异议,2022年6月15日,嘉寓股份收到驳回管辖权异议裁定。2022年8月18日上午9点开庭,现等待判决,高国强撤销对广东嘉寓、嘉寓股份的起诉,法院判决四川嘉寓承担支付责任,四川嘉寓已上诉,法院驳回了四川嘉寓的上诉请求,维持原判。
6)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款1,276.31万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年9月28日下午2点30开庭,法院裁定查封四川嘉寓办公楼、厂房、门卫、土地使用权181311平方米,为期三年。四川嘉寓提起管辖权异议诉讼,2022年11月8日法院裁定,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议。2022年11月10日收到裁定书,本案转为普通程序。2022年12月28日下午2点开庭。法院已经作出一审判决,判决四川嘉寓承担付款责任,广东嘉寓、嘉寓股份不承担责任。高国强已上诉。
7)高国强因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款2,991.17万元,广东嘉寓、嘉寓股份对此承担连带责任。2022年11月7日收到传票,2022年11月30日下午2点开庭。四川嘉寓提起管辖权异议诉讼,2023年1月3日收到裁定书,驳回四川嘉寓提出的管辖权异议,现法院已经组织庭前会议,证据交换,等待法院开庭审理此案。
(2)关于曾庆乾诉四川嘉寓建设工程合同纠纷案件的说明
1)曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓,要求四川嘉寓支付工程款268.35万元及利息9.24万元。四川嘉寓在提交答辩状期间,提出管辖异议。2022年3月31日法院驳回管辖权异议。2022年8月3日上午9点开庭,2022年9月1日收到判决书,判决四川嘉寓支付工程款152.99万元,受理费1.59万元。曾庆乾提起上诉。2022年12月2日收到裁定书,撤销对原审判决,发回郑州高新技术产业开发区法院重审。四川嘉寓收到诉状、应诉通知书、举证通知书和追加第三人申请书。2023年5月10日收到传票,2023年5月16日开庭,2023年6月27日收到裁定书,原告撤诉。
2)曾庆乾因建设工程施工合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求被告支付工程款
2,734.59万元及利息101.48万元。四川嘉寓在提交答辩状期间,提出管辖异议。2022年3月31日法院驳回管辖权异议。2022年8月3日下午2点30开庭,2022年9月2日收到法院判决书,判决四川嘉寓支付工程款220.47万元及利息、受理费、保全费共1.94万元,曾庆乾提起上诉。2022年12月2日收到裁定书,撤销对32838号判决,发回郑州高新技术产业开发区法院重审。2023年6月27日收到裁定书,原告撤诉。
(3)关于北京隆兴安泰机电设备有限公司诉江苏嘉寓租赁合同纠纷一案的说明2022年5月20日,北京隆兴安泰机电设备有限公司因租赁合同纠纷起诉江苏嘉寓,要求江苏嘉寓支付合同款112.25万元及逾期付款期间的利息。2022年6月8日,常州市金坛区人民法院受理此案,案号(2022)苏0413民初4366号,2022年6月22日开庭审理,后因管辖权异议未按时开庭。
2022年7月14日常州市金坛区人民法院开庭审理此案,经双方友好协商,在法院的调解下,出具(2022)苏0413民初4454号《民事调解书》约定:江苏嘉寓2023年1月15日前支付北京隆兴安泰机电设备有限公司合同款138.51万元,如未按时给付,江苏嘉寓愿意承担利息。
2023年3月24日,江苏嘉寓收到执行通知书、报告财产令、执行裁定书,要求江苏嘉寓执行4454号调解书的义务并冻结江苏嘉寓银行存款141.56万元。
(4)关于广东合和建筑五金制品有限公司诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷一案的说明
2021年12月20日,广东合和建筑五金制品有限公司因买卖合同纠纷起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓,要求嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓支付欠款1,218.32万元及利息26.40万元。
2021年12月27日,佛山市三水区人民法院受理此案,案号(2021)粤0607民初7927号,定于2022年1月24日开庭,后因管辖权异议未能按时开庭。
2022年2月16日,嘉寓股份收到管辖权异议裁定书,裁定将此案移送至北京市顺义区法院审理。2022年7月1日上午9点30分,北京市顺义区人民法院于开庭审理了此案。
2023年1月10日,嘉寓股份收到裁定书及财产保全通知书,冻结四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份名下财产362.63万元,为期三年。
北京市顺义区人民法院已经作出一审判决,2023.7.24收到判决,生效起七日内广东嘉寓支付贴息费564530元,生效起七日内四川嘉寓支付贴息费1,906,088元,嘉寓股份对一二项承担连带责任,并支付货款506,445.93元及206,096.61元,受理费9445.3,21,954.79,10,925.42元,保全费5,000元,广东合和已经上诉。
(5)关于谢卫刚诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
1)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款103.90万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022年2月8日,临川区人民法院受理此案,案号(2022)赣1002民初649号,2022年2月23日开庭审理此案,四川嘉寓提出管辖权异议。2022年2月28日案件移送至什邡法院审理。2022年3月7日,四川嘉寓收到原告管辖权上诉状,终审裁定由抚州市临川区法院管辖。
2022年7月7日上午9点开庭,2022年10月8日收到法院判决,判决四川嘉寓支付工程款103.90万
元及利息、受理费1.45万元、保全费0.50万元,广东嘉寓、嘉寓股份承担连带清偿责任。
为维护公司利益,四川嘉寓提起上诉。2023年2月28日下午2点30分庭询,2023.5.15收到判决,维持649号判决第一项,撤销第二项、第三项(也就是广东嘉寓、北京嘉寓不承担连带责任)。驳回谢卫刚其他诉讼请求,受理费14493元,保全费5000元。2)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款216.28万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
2022年3月16日,信州区区人民法院受理此案,案号(2022)赣1102民初621号,2022年3月29日开庭审理,四川嘉寓提出管辖权异议。2022年6月20日,法院驳回管辖权异议裁定。四川嘉寓提出管辖权异议上诉,2022年9月15日收到裁定书,驳回上诉,维持原裁定。
2022年12月26日收到裁定书,本案转为普通程序。2023.4.11收到调解书,四川嘉寓于23.7.7前一次性付清196580.99元及利息,诉讼费18810元。收到裁定书,准许原告撤回对嘉寓股份,广东嘉寓的诉讼。
3)2021年11月25日,谢卫刚因工程合同纠纷起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份,要求四川嘉寓支付工程款309.26万元及利息,要求嘉寓股份、广东嘉寓对四川嘉寓承担连带清偿责任。
信州区区人民法院受理此案,案号(2022)赣1102民初622号,四川嘉寓对该案提出管辖权异议。2022年8月22日,终审驳回管辖权异议,2023年4月10日收到裁定书,准原告撤回对广东嘉寓、嘉寓股份的诉讼。截至本报告披露日,已收到调解书。
(6)关于顺发能城有限公司诉嘉寓股份工程合同纠纷一案的说明
2022年1月14日,顺发能城有限公司因工程合同纠纷起诉嘉寓股份,要求嘉寓股份返工费1,000万元,修复费用200万元及原告损失费20万元。
2022年3月1日,杭州市萧山区人民法院受理此案,案号(2022)浙0109民诉前调3169号,2022年3月22日进行了庭前会议。嘉寓股份对顺发能成有限公司提出的证据作出了质证意见。2022年12月21日,嘉寓股份收到鉴定机构通知书。现等待鉴定结果。
(7)关于王敬坤案件的说明
1)2022年6月27日,王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款108.62万元及利息3.35万元。
2022年8月1日,吉安市吉州区人民法院受理此案,案号(2022)赣0802民初3923号, 2022年9月7日开庭审理此案。后未能如期开庭。2022年10月11日上午9点开庭,嘉寓股份依法参加庭审,2022年11月4日收到法院判决书,嘉寓股份自判决生效起十日内支付工程款108.62万元及利息,受理费
0.74万元。嘉寓股份对此提出上诉,后嘉寓股份撤诉。2023.7.24收到执行通知书,报告财产令,收到执行传票,2023.8.18上午10点询问。邮寄股份财产申报表。
2)2022年5月17日,王敬坤因工程合同纠纷起诉江西嘉寓、嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求江西嘉寓支付工程款309.92万元及利息5.97万元。
2022年8月15日,南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2084号,2022年9月8日开庭审理此案,江西嘉寓提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁定书,驳回提出的管辖权异议,江西嘉寓提出管辖权异议上诉,2023年2月2日收到裁定书,驳回江西嘉寓上诉,等待开庭进一步审理中。2023.4.20收到判决,生效起十日内支付3,024,325.52元及利息,受理费16,035元。
3)王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款165.70万元及利息3.03万元。2022年8月12日,吉州区人民法院受理此案,案号(2022)赣0802民初3924号,2022年8月30日开庭审理此案,江西嘉寓提出管辖权异议。2022年9月30日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议。2022年11月8日收到保全财产通知书。2022年12月15日收到判决,嘉寓股份于判决生效起十日内支付165.70万元及利息、受理费2.00万元、保全费0.50万元。2023年7月24日收到执行通知书,报告财产令,收到执行传票。4)2022年5月30日,王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款21.09万元及利息0.34万元。2022年8月15日,南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2083号,并定于2022年9月8日开庭审理此案。嘉寓股份对此案提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁定书,驳回提出的管辖权异议。2023年1月13日收到举证通知书,2023年2月1日上午10点30分开庭,等待法院判决。2023.7.31收到执行通知书,报告财产令。邮寄北京财产申报表。
5)王敬坤因工程合同纠纷起诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司,要求嘉寓股份支付工程款56.51万元。
南昌高新技术开发区人民法院受理此案,案号(2022)赣0191民初2082号,2022年9月8日开庭审理此案,嘉寓股份提出管辖权异议。2022年9月13日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议,对此嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023年1月17日收到裁定书,驳回嘉寓股份上诉,维持原裁定。2023年2月1日上午9点开庭,等待法院判决。2023年4月20日收到判决,生效期十日内支付565,101.71元及利息,受理费4,780元。2023年7月28日收到执行通知书,报告财产令。
6)2022年6月7日,王敬坤诉嘉寓股份、第三人上海创捷建筑工程有限公司工程合同纠纷,要求嘉寓股份支付工程款103.28万元及利息9.2782万元。
2022年8月15日,南昌县人民法院受理此案,案号(2022)赣0121民初5979号,2022年9月19日开庭审理,嘉寓股份提出管辖权异议。2022年9月26日收到裁定书,驳回嘉寓股份提出的管辖权异议,嘉寓股份提出管辖权异议上诉。2023年1月10日收到裁定书,驳回嘉寓股份上诉,维持原裁定。现等待法院通知开庭时间,2023年6月8日开庭,2023年7月11日收到判决。
(8)关于周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷一案的说明
2022年6月13日,周汝前诉李艳明、重庆嘉寓、恩施州和润置业有限公司工程合同纠纷,要求李艳明和重庆嘉寓支付工程款265.08万元及资金占用利息。
2022年10月9日,恩施市人民法院受理此案,案号(2022)鄂2801民初7811号,2022年10月24日开庭审理,2023年4月26日收到判决。
(9)关于蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司南京分公司工程合同纠纷一案的说明
蔡裕杰诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司南京分公司工程合同纠纷,要求支付工程款332.49万元。
2022年9月27日,宿迁市宿豫区人民法院受理此案,案号(2022)苏1311诉前调4736号,2022年10月26日开庭审理,等待法院判决。
(10)关于炽盛能源科技(上海)有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、嘉寓门窗宁夏技术咨询合同纠纷一案的说明
2022年8月15日,炽盛能源科技(上海)有限公司诉徐州嘉寓、马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓技术咨询合同纠纷,要求徐州嘉寓支付咨询费387.08万元及利息,要求马鞍山嘉寓、宁夏嘉寓承担连带清偿责任。
2022年10月20日,兴和县人民法院受理此案,案号(2022)内0924民初1487号,2022年12月27日开庭审理,等待法院判决。
(11)关于常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异议一案的说明
2022年9月27日,常宏对嘉寓股份与大同华北星房地产开发有限责任公司工程合同纠纷提出执行异议,要求解除对其购买的华北星城三期商铺的司法查封,并中止对上述房屋的执行。
2022年10月10日,山西省大同市中级人民法院受理此案,案号(2022)晋02执异197、198、199、200号,驳回了常宏的异议请求。2023年1月3日案外人常宏提起执行异议诉讼,要求判令解除其在华北星城三期商铺的查封,并判令该商铺的所有权人为原告常宏。2023年2月20日嘉寓股份收到传票,案号(2023)晋02民初5、6、7、8号,2023年3月16日大同市中级人民法院开庭审理,2023年6月2日收到判决,驳回原告诉讼请求。2023年6月21日收到上诉状,2023年8月14日收到高院通知,2023年8月31日开庭。
(12)关于票据被诉案件的说明
2023年1月1日至6月30日股份公司及子公司票据被诉案件增加情况如下;涉及恒大集团有限公司商业承兑汇票案件共计118件,累计涉案金额12,290.80万元,其中,10件案件原告已撤诉;61件案件开庭审理后,法院已判决;47件案件已开庭审理,现等待判决;公司接到涉及非恒大集团有限公司商业承兑汇票案件共计22件,累计涉案金额2,347.72万元。其中,3件案件原告已撤诉;11件案件法院已作出判决;8件案件等待法院判决。
(13)关于无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2012年10月18日,无锡市鼎宸置业有限公司(以下简称鼎宸公司)与嘉寓股份就无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工工程签订了《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》,工程地点:
无锡市滨湖区立信大道东、方庙路南,合同总价款2,472.34万元。
2013年8月26日,鼎宸公司与嘉寓股份就《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》施工过程中嘉寓股份先行垫资发生融资成本、财务费用、各项税金签订了《备忘录》;同日,嘉寓股份与北京世宸房地产开发有限公司(保证人或以下简称世宸公司)为确保鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》及《备忘录》项下的全部义务和责任,就保证人世宸公司愿意向嘉寓股份承担无限连带保证责任签订《保证合同》。
截止2017年12月27日,鼎宸公司向嘉寓股份支付工程款1,895.70万元,欠付工程款886.28万元。
为维护公司权益,2017年12月27日公司向无锡市滨湖区人民法院提起诉讼,要求鼎辰公司支付剩余工程款、资金占用费、律师费等费用。
2018年3月14日,鼎宸公司向法院提出反诉,认为鼎宸公司履行其与嘉寓股份签订的《无锡国际金融大厦(B-3-3)幕墙设计及施工合同》及《备忘录》无效,以工期延误、工程质量不合格为由要求嘉寓
股份返还工程款、损失赔偿等共1,065.77万元。
因双方对工程量结算存在争议,已申请由法院指定的鉴定机构做出工程量造价鉴定,2018年3月14日再次开庭审理,因案情复杂,现等待法院判决。2021年1月7日作出民事判决书(已在中国法院裁判文书网进行公告,企查查及天眼软件均能查看案件进展及判决结果),支付工程款6,399,382.27元及资金占用费(以 6,399,382.27 元为基数,2013 年 8月 1 日起至实际付款之日止,按照年息 12%),北京世宸公司对无锡鼎宸公司承担连带责任,驳回北京嘉寓其他诉讼请求和驳回无锡鼎宸公司全部反诉请求。
2023年6月19日下补发民事判决书,与网上公布判决内容不一致,支持225,900元资金占用费、北京世宸公司对无锡鼎宸公司承担连带责任,北京嘉寓在具备施工条件下完成施工合同约定工程项目,配合完成工程资料和交付工程及施工资料。驳回北京嘉寓和无锡鼎宸公司其他诉讼请求。补发民事判决书关于工程进度款予以确认,洽商签证部分竣工后跟结算一起办理另行主张。
(14)关于河北鑫拓房地产公司案件说明
嘉寓股份与河北鑫拓房地产开发有限公司(以下简称鑫拓公司),2014年1月1日签订《小马社区旧村改造项目A1区-综合商业幕墙工程施工合同》,双方约定嘉寓股份承包被告开发的小马社区旧村改造项目A1区综合商业幕墙工程的施工工作,固定总价合同,暂定合同总价为3,860.00万元。
合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工准备,并且按照合同约定内容完成了所有的施工工作。按照《施工合同》第六条约定,项目施工完毕后,验收合格后应支付至合同额的85%,即3,281.00万元,截止2020年10月18日仅支付了2,040.37万元,拖欠工程进度款1,240.63万元。项目竣工验收后,嘉寓股份提交竣工工程结算资料,鑫拓公司一直拖延审核,双方针对结算金额无法达成一致,只能通过诉讼解决争议。
为维护公司权益,嘉寓股份向石家庄市裕华区人民法院提起诉讼,要求鑫拓公司支付工程进度款、工程结算款及质保金共计1,819.63万元。由于法院审限原因,我方撤回了该诉讼的起诉,准备重审立案。
(15)关于北京航丰园公司案件说明
嘉寓股份与北京航丰园科技发展有限责任公司(以下简称航丰园公司),2013年10月23日签订《建设工程施工专业承包合同》,双方约定原告嘉寓股份承包被告航丰园公司开发的B#配套楼等6项幕墙工程的施工工作,固定单价合同,暂定合同总价为2,200.00万元。
合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了所有的施工工作。嘉寓股份提交竣工工程结算资料后,航丰园公司一直拖延审核,双方针对结算金额无法达成一致,只能通过诉讼解决争议。
为维护公司权益,嘉寓股份向北京市丰台区人民法院提起诉讼,要求航丰园公司支付工程款、工程结算款及质保金共计997.75万元。
2022年10月23日第一次开庭,法院要求双方自行办理结算,等待鉴定报告,待造价鉴定意见作出后,法院进行第二次开庭审理。
2022年12月30日,法院进行第二次开庭审理,北京市丰台区人民法院作出(2020)京0106民初31118号《民事判决书》:一、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款271.73万元及利息。二、被告航丰园公司于本判决生效之日后七日内支付原告工程款546.14万元。
航丰园公司已提起上诉,双方达成了调解,航丰园公司支付工程款780万元,承担鉴定费等10万元。
截至本报告披露日,航丰园已经全部支付完毕。
(16)关于嘉寓股份诉廊坊国瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案件的说明2014年1月25日,廊坊国瑞房地产开发有限公司(以下简称国瑞房产)与嘉寓股份签订了《永清国瑞生态城4号地铝塑外窗及铝合金幕墙设计、供应及安装分包工程合同文件》,合同固定总价为1,690.62万元。2014年9月29日,就该项目又签订《补充协议》,合同价款115.72万元。2014年9月15日,原被告双方又签订了《永清国瑞生态城3号地样板间铝塑外窗设计、供应及安装分包工程合同文件》,合同价款11.20万元。
为维护公司权益,公司于2020年向永清县人民法院提起诉讼,要求支付工程款720.36万元。案件一审开庭4次,2021年12月28日,河北省永清县人民法院作出(2020)冀1023民初827号《民事判决书》:驳回嘉寓股份的诉讼请求。
为维护公司权益,公司向河北省廊坊市中级人民法院提起上诉,2022年2月23日,法院开庭审理此案。2022年8月15日,河北廊坊市中级人民法院作出(2022)冀10民终1432号《民事判决书》:驳回上诉,维持原判。该案件已经申请再审。
(17)关于青岛总部基地开发建设有限公司诉讼案件的说明
2013年12月、2014年3月,原告嘉寓股份与被告青岛总部基地开发建设有限公司分别签订了《青岛总部基地·国际港一期门窗幕墙工程施工合同》《青岛总部基地·国际港一期石材幕墙工程施工合同》。工程地点:青岛市城阳区长城南路1号。合同对施工规模、工期、质量、结算和付款等作了详细规定。
合同签订后,原告严格按照合同约定完成施工任务,该项目整体工程已经完成了竣工验收,并且已经交付使用。
根据合同约定,原告在工程验收后,积极向被告方提交了结算材料,但被告方无正当理由,拒不配合原告方办理结算,并恶意拖延时间,不支付工程款,已经构成违约。
截止2022年1月12日,被告应支付嘉寓股份完工程款总计7,488.92万元,累计已支付工程款4,913.51万元,仍欠工程款2,545.41万元。
为维护公司权益,嘉寓股份向青岛市城阳区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款2,545.41万元及利息。
2022年5月24日法院开庭审理,2022年8月11日二次开庭,2022年8月18日收到被告提出司法审计申请书,现正等待法院判决。
(18)关于佛山市时代德晖房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018年6月1日,原告湖南嘉寓与被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司(以下简称德晖公司)签订了《时代南湾二期(佛山)项目铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》(以下简称施工合同),合同号:1001010055.01-土建工程类-2018-0008,工程名称:时代南湾二期(佛山)项目铝合金门窗、百叶、栏杆、雨篷制作安装工程,工程地点:佛山市三水区西南街道西河路北侧,合同价款1,735.72万元。合同中7.6、7.7条约定双方办理工程竣工结算完成后15天内甲方支付乙方累计到结算总价97%的工程款;剩余3%的工程款作为质保金,两年后返还。
合同签订后,原告积极进行工程施工,按照合同约定内容完成施工合同义务,2019年11月3日涉案项目完成工程项目验收,被告验收合格并接收使用。2021年5月17日双方完成结算工作,并制作了工程
结算书,共同确认最终结算金额为2,178.49万元。被告欠原告工程款205.70万元,原告多次请求被告协商处理此事,被告总是拖延了事,已侵害原告合法权益。
为维护公司权益,湖南嘉寓向佛山市三水区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款205.70万元及利息。2022年9月26日,湖南嘉寓收到传票,2022年10月10日下午2点30开庭,湖南嘉寓依法参加庭审,现等待法院判决。2023年2月24日收到判决被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司支付工程款205.70万元;二、被告佛山市时代鸿泰投资有限公司对被告佛山市时代德晖房地产开发有限公司上述第一项判决确定的债务承担连带责任;三、驳回原告湖南嘉寓门窗幕墙有限公司的其他诉讼请求。2023年3月15日收到对方上诉,2023年6月20日二审开庭审理,现等待二审判决。
(19)关于山东国际生物科技园发展有限公司诉讼案件的说明
2014年7月3日,原告嘉寓股份与被告山东国际生物科技园发展有限公司签订了《建设工程施工合同》,合同编号:JY华北-2014-0711-G-08,工程名称:山东国际生物科技园--科技园区35#、36#楼幕墙工程施工工程,工程地点:烟台市高新区山东国际生物科技园园区内,临科技大道和海博路,合同价款
360.00万元。
合同签订后,原告按照合同的约定履行了施工合同义务,且对涉案施工标的进行了施工。双方并办理结算共同确认结算金额为389.45万元,截止2022年8月9日,嘉寓股份共计开票253.00万元,被告仅支付63.00万元,尚欠326.45万元。
为维护公司权益,嘉寓股份向烟台市高新区人民法院提起诉讼,要求被告支付剩余工程款326.45万元及利息,现等待法院通知开庭时间。
(20)关于清远市锦盛房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2018年7月31日,湖南嘉寓与被告清远市锦盛房地产开发有限公司(以下简称锦盛公司)签订了《清远香海彼岸I项目二标铝合金门窗、百叶、栏杆、雨蓬制作安装工程施工合同》(以下简称施工合同),合同号:100102005.01-土建工程类-2018-0005,工程名称:清远香海彼岸I项目二标铝合金门窗、百叶、栏杆、雨篷制作安装工程,工程地点:清远市清城区凤凰街道万达广场西侧,合同价款13,266.12万元。合同中7.6条约定双方办理工程竣工结算完成后15天内甲方支付乙方累计到结算总价97%的工程款。原被告双方于2019年12月10日签订了《补充协议》,在原协议的基础上增加合同额563.33万元。
合同签订后,原告积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了施工合同义务,且对涉案项目进行了验收和结算。2019年12月3日该项目完成工程项目验收工作,被告验收合格并接收使用。双方于2021年11月9日完成结算工作,制作了工程结算书,共同确认最终结算金额为1,924.56万元。
截止2022年9月22日被告已支付1,635.04万元,尚欠原告工程款289.52万元,原告多次请求被告协商处理此事,被告总是拖延了事,已侵害原告合法权益。
为维护公司权益,湖南嘉寓向清远市清城区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款289.52万元及利息。
2022年12月13日上午9点法院开庭审理此案,湖南嘉寓依法参加庭审。2023年2月28日收到判决,要求被告在判决生效期十日内支付湖南嘉寓工程款231.78万元及利息。2023年3月29日收到对方上诉,2023年6月21日二审开庭审理,2023年7月17日收到判决一、撤销广东省清远市清城区人民法院
(2022)粤 1802 民初12550 号民事判决;二、限清远市锦盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向湖南嘉寓支付工程款231.78万元;三、限清远市锦盛房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向湖南嘉寓门窗幕墙有限公司返还质保金 576,242.98 元;四、驳回湖南嘉寓的其他诉讼请求。
(21)关于青岛李沧万达广场投资有限公司诉讼案件的说明
2011年11月,嘉寓控股股份公司(以下简称嘉寓股份)与青岛李沧万达广场投资有限公司(以下简称李沧万达公司)、中国建筑第八工程局有限公司(以下简称中建八局公司)签订了《青岛李沧万达广场铝合金门窗及百叶供应及安装工程(一标段)合同文件》(以下简称施工合同1),合同编号:
QDWDL-CBHT-050,工程名称:青岛李沧万达广场铝合金门窗、百叶供应及安装工程,工程地点:青岛市李沧区,合同额为1,379.11万元。
2012年1月10日,签订了《青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程合同文件》(以下简称施工合同2),合同编号:QDWDL-CBHT-069,工程名称:青岛李沧万达广场项目金街一、二环外装工程,工程地点:青岛市李沧区,合同额为1,015.77万元。
合同中第28条第8条约定质量保修期开始起算后满24个月,保修完成证书发出后14个日历天内,一次性无息付清全部质量保修金。
合同签订后,嘉寓股份积极进行工程施工,按照合同约定内容完成了施工合同义务,且对涉案项目进行了验收和结算。涉案施工合同1、施工合同2于2013年完成结算工作,双方确认最终结算金额分别为1,255.67万元、1,055.28万元。
后李沧万达公司分别支付了1,192.89万元、999.24万元,仍欠付嘉寓股份工程款118.82万元。
为维护公司权益,嘉寓股份向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁,要求被告支付工程款118.82万元及利息。
2022年10月24日,嘉寓股份收到开庭通知,仲裁院决定2022年12月1日上午9点30开庭,嘉寓股份依法参加庭审。2023年2月21日收到二次开庭通知,2023年3月16日下午2点开庭,2023年7月6日收到裁决。
(22)关于恒大新能源汽车(江苏)有限公司,恒大新能源汽车投资控股集团有限公司诉讼案件的说明
2020年7月20日,四川嘉寓与被告恒大新能源汽车(江苏)有限公司(以下简称恒大公司)签订了《恒大新能源汽车(江苏)有限公司南通项目冲焊车间、总装车间、技术展示中心和对接中心外立面幕墙工程施工合同》(以下简称主合同一),合同暂定总价款12,689.72万元。后又签订了《补充协议一》与《赶工奖协议》。
2021年4月30日,双方签订《恒大新能源汽车南通基地主大门外立面幕墙工程施工合同》,合同暂定总价款140.09万元,后又签订了《赶工奖协议》。
合同签订后,四川嘉寓积极进行工程施工准备并进行施工,2021年因恒大公司大量到期商票无法承兑,以及恒大公司资金压力,给四川嘉寓公司施工造成非常大的困难,经过各方积极沟通,恒大公司表示,要求各方上报结算资料。
2021年9月18日,四川嘉寓向恒大公司交付上报项目结算资料,上报结算金额分别为1,192.19万元、
141.61万元,恒大公司仅向原告支付工程款200.32万元。
为维护公司权益,四川嘉寓向南通经济技术开发区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程款
1,133.48万元及利息。2022年12月1日,四川嘉寓收到传票,2022年12月2日上午9点30进行听证、摇号鉴定。2023年2月17日收到传票,2023年3月17日上午9点30开庭,四川嘉寓依法参加庭审,现等待法院判决。2023年7月17日收到裁定书,准许四川嘉寓撤诉,受理费525元。后续将以票据案由进行起诉。
(23)关于北京嘉寓诉青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司诉讼案件的说明2016年4月30日,发包人青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司(以下简称碧桂园公司)、承包人嘉寓股份就青岛碧桂园地块二20#-23#铝合金门窗制作及安装工程,签订了《青岛碧桂园地块二20#-23#铝合金门窗制作及安装工程施工合同》,本合同暂定总金额为4,745,291.62元。2017年7月份,发包人青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司、承包人嘉寓股份对青岛碧桂园地块二工程经过验收后,本工程验收结论为:质量合格。
2019年10月22日,碧桂园公司与嘉寓股份就青岛碧桂园地块二20#-23#铝合金门窗制作及安装工程确认最终审定结算造价为3,662,496.35元。截至2020年2月份之前已支付工程款共计2,592,808.38元,碧桂园公司欠付嘉寓股份工程款共计1,069,687.97元。因工程款未支付,嘉寓股份起诉青岛城阳碧桂园公司建设工程施工合同纠纷一案,已立案,收到受理仲裁申请书,将于2023年8月31日广州仲裁委开庭。
(24)关于四川嘉寓诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司诉讼案件的说明
2017年12月26日,阜阳粤泰置业有限公司与原告签订《阜阳恒大御景1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#、15#、20#-31#楼铝合金百页及铝合金门窗安装工程施工合同》,约定原告作为承包人负责该工程安装施工,暂定安装总价3,285,222.78元。工程竣工后,经原告与阜阳粤泰置业有限公司结算,该工程安装施工结算金额为4,221,155.94元。
同日,阜阳粤泰置业有限公司与四川嘉寓签订《阜阳恒大御景1#、2#、5#、6#、9#、10#、14#、15#、20#-31#楼铝合金百页及铝合金门窗购销合同》,约定四川嘉寓作为出卖人负责该工程铝合金门窗、百页的设计、制作,并负责按照施工进度计划要去进行供货,暂定合同总价14,802,652.36元。工程竣工后,经四川嘉寓与阜阳粤泰置业有限公司结算,该工程购销结算金额为16,121,412.21元。
2018年4月2日至2019年12月16日,阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司与四川嘉寓签订10份《赶工奖》补充协议,确定四川嘉寓在本工程安装施工、材料购销过程中产生的赶工奖金额共计1,577,388.6元,约定赶工奖随当期应付的工程款一次性支付给四川嘉寓。
按照结算金额,及赶工奖协议约定,经四川嘉寓多次催促,截至起诉之日,阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司目前仍欠付四川嘉寓工程款(包括赶工奖)共计1,580,388.62元;恒大地产集团合肥有限公司作为阜阳粤泰置业有限公司唯一股东,参与了该工程施工过程监督管理,并作为一方主体与四川嘉寓签订了《赶工奖》补充协议,且恒大地产集团合肥有限公司无法证明与阜阳粤泰置业有限公司财产是否混同,故应对阜阳粤泰置业有限公司欠付四川嘉寓工程款(包括赶工奖)承担连带责任。
四川嘉寓认为,阜阳粤泰置业有限公司未按照合同约定支付四川嘉寓工程款(包括赶工奖)的行为已经构成严重违约,为保护四川嘉寓的合法权益,四川嘉寓起诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司建设工程施工合同纠纷一案,2023年2月21日开庭,等判决。
(25)关于四川嘉寓诉哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司、恒
大地产集团有限公司诉讼案件的说明
2017年7月11日,发包人哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司(以下简称伟业公司)与承包人四川嘉寓签订了《哈尔滨恒大名都三期8、9、13、14#楼(除9#楼样板间)塑钢门窗及百叶安装工程施工合同》,工程名称哈尔滨恒大名都三期8、9、13、14#楼(除9#楼样板间)塑钢门窗及百叶安装工程,工程地点:哈尔滨市松北区中源大道,合同价款2,224,042.56元。
伟业公司与四川嘉寓于2019年10月22日针对哈尔滨恒大名都三期8、9、13、14#楼(除9#楼样板间)塑钢门窗及百叶安装工程进行了结算,结算金额为2,564,294.99元。
伟业公司已支付了工程进度款1,511,698.95元,尚未支付工程进度款924,381.29元,尚未支付工程质保金128,214.75元(质保期到期日为2022年11月21日),尚未支付的工程款总计1,052,596.04元。
综上所述,伟业公司未按照合同约定支付剩余工程款,四川嘉寓曾多次与其项目经理、以及法定代表人电话沟通付款事宜,伟业公司以各种事由推脱。为保护公司的合法民事权益,四川嘉寓向法院提起诉讼,于2023年4月24日收到传票,2023月5月30日开庭,等法院判决。
(26)关于苏州欧昊电力新能源有限公司诉四川嘉寓诉讼案件的说明
苏州欧昊电力新能源有限公司诉四川嘉寓买卖合同纠纷一案,四川嘉寓于2023年6月1日收到传票,原告的诉请事实及理由:西藏隆源安防科技有限公司将其对被告四川嘉寓享有的债权34911718.56元依法转让给原告苏州金刚防火钢型材系统有限公司。2022年12月,苏州金刚防火钢型材系统有限公司将前述债权依法转让给了广东欧昊电力新能源有限公司,广东欧昊电力新能源有限公司再次依法将上述债权转给让了原告。该案件2023年7月12日开庭,目前案件正在审理中,等判决。
(27)关于云南彬港玻璃有限公司诉重庆嘉寓、北京嘉寓诉讼案件的说明
重庆嘉寓因所承建项目需要,与云南彬港玻璃有限公司签订《货物买卖协议》,约定由彬港公司负责供应项目工程所需玻璃,合同还对违约金、管辖等进行了约定。
合同签订后,彬港公司依约履行合同约定的供货等各项义务,但重庆嘉寓未按约定支付货款,经结算确认,明确重庆嘉寓尚欠彬港公司货款1,592,078.08元。因重庆嘉寓是北京嘉寓的全资子公司,北京嘉寓需与重庆嘉寓一起承担上述付款责任。
公司于2023年2月13日收到传票,截至本报告披露日,该案件已开庭,等判决。
(28)关于刘国宏诉北京嘉寓诉讼案件的说明
山西省大同市中级人民法院在执行北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、大同华北星房地产开发有限责任公司建设工程合同纠纷一案中作出(2019)晋02执284号文书,查封了原告刘国宏所有的位于山西省大同市平城区御河东路东侧华北星城三期27号楼147号商铺房屋,原告刘国宏认为该查封行为缺乏事实与法律依据,故依法提出异议。
公司于2023年2月6日收到查封公告,案外人执行异议申请书。已提交答辩状,2023年2月20日收到执行裁定书,驳回刘国宏的异议请求。2023年3月31日收到传票,2023年4月25日开庭,截至本报告披露日,尚未判决。
(29)关于杨波诉江西嘉寓诉讼案件的说明
杨波诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷一案,江西嘉寓于2023年3月21日收到传票,2023年5月15日上午开庭,收到诉状,应诉通知书,举证通知书。2023年4月27日,公司收到法院裁定,准许原告
杨波撤诉。
(30)关于海南天申建筑工程有限公司诉北京嘉寓、海南嘉寓节能科技诉讼案件的说明海南天申建筑工程有限公司诉北京嘉寓、海南嘉寓节能科技公司买卖合同纠纷一案,由于海南嘉寓承接保亭神玉文化园酒店项目,与原告签订了两份货物买卖合同,合同额分别为1,547,583元和1,151,880元。原告认为其向海南嘉寓供货,但是海南嘉寓只支付了一部分材料款,合计支付了981,063元,尚欠1,718,400元未支付,遂向法院提起诉讼请求支付剩余材料款项。另外,北京嘉寓作为海南嘉寓的一人股东,也被原告列为被告,要求对海南嘉寓债务承担连带责任。该案件于2023年8月7日开庭,等法院判决。
(31)关于井冈山经济技术开发区管理委员会诉江西嘉寓诉讼案件的说明井冈山经济技术开发区管理委员会于2013年与嘉寓新新投资(集团)有限公司签订了一份《吉安节能门窗幕墙生产基地投资协议书》,且在2014年又签订了一份《补充合同》。根据《吉安节能门窗幕墙生产基地投资协议书》第七条,“乙方在吉安注册成立子公司后,本协议乙方相关责任及权利均转移到乙方子公司承担。凡因履行本协议或与本协议有关事项发生争议,由双方协商解决;协商不成的,提请吉安市人民法院解决”。为支持被告的项目建设,井冈山经济技术开发区管理委员会按照约定给予被告相应优惠政策。
按照约定,井冈山经济技术开发区管理委员会于2014年12月15日将房权证井开区房字第A00241号、第A002412号房屋产权办理过户至江西嘉寓名下,但江西嘉寓没有按照合同约定支付上述费用。井冈山经济技术开发区管理委员会曾多次与江西嘉寓协商均无果,为了维护其合法权益,特向法院提起诉讼。江西嘉寓已向法院邮寄传票证据等文书,等待开庭。
(32)关于王凤明诉北京嘉寓诉讼案件的说明
2017 年,被告一中建八局和被告二嘉寓股份签订了《建设工程专业施工分包合同》(门窗工程),合同价款为 10,400,000元,合同约定工程竣工验收通过并办理完有效结算后一年内付款。合同签订后,该项目由王凤明承包,工程顺利竣工验收,现已投入使用,中建八局和嘉寓股份于2020年1月2日完成结算工作,最终结算金额为10,949,800元。中建八局已经向嘉寓股份支付工程款 7,940,000元,剩余3,009,800元至今未付。现原告要求公司支付3,009,800元。该案件公司于2023年5月8日收到传票,原定于2023年6月26日开庭,后延期至2023年8月7日开庭。现等法院判决。
(33)关于北京德兴建筑安装有限公司诉江苏嘉寓诉讼案件的说明
北京德兴建筑安装有限公司诉江苏嘉寓建设工程分包合同纠纷一案,江苏嘉寓于2023年5月18日收到传票,2023年6月1日开庭,原告主张要求江苏嘉寓支付382万劳务费,经双方对账,实际江苏嘉寓仅欠原告12万元劳务费,截至本报告披露日,该案件已调解。
(34)关于史贵宝诉北京嘉寓诉讼案件的说明
史贵宝于2013年10月和赵以飞达成口头协议,承接青岛国家大学科技园门窗幕墙工程,该项目2016 年已经竣工验收并交付使用,原告史贵宝认为,其施工总工程款为5,850,919.7元,北京嘉寓、赵以飞尚有2,273,459.4元未向原告史贵宝支付,遂史贵宝诉至贵院。
史贵宝诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷一案,公司于2023年5月24日收到传票,等待开庭通知。
(35)关于四川三星新材料科技股份有限公司诉重庆嘉寓诉讼案件的说明2021年5月13日,四川三星新材料科技股份有限公司与重庆嘉寓签订了《货物买卖协议》(合同编号:JYCQ2021-0513-(C)-18)一份,根据合同约定,重庆嘉寓为甲方,四川三星新材料科技股份有限公司为乙方,双方就甲方及其子公司在2021年内向乙方购买铝合金型材事宜达成战略关系。双方在约定标的物规格、型号、单价的同时,约定了付款及结算方式:三个月为一结算周期,结算以该周期内甲方验收合格货物数量为依据,双方定于次月的1日至3日对账,对账无异议情况下甲方在第三个月30日前给予乙方结算第一个月实际供货金额(以甲方实际入库为准),第四个月30日前给予乙方结算第二个月实际供货金额(以甲方实际入库为准),以此类推。甲方以电汇、银行承兑(三至六个月期限)形式支付乙方本结算周期货款。合同签订后,四川三星新材料科技股份有限公司按照合同约定向重庆嘉寓和四川嘉寓提供了标的物;被告收货后,向四川三星新材料科技股份有限公司支付了部分款项。2022年7月13日,重庆嘉寓向四川三星新材料科技股份有限公司出具《付款承诺函》,重庆嘉寓公司自愿代四川嘉寓公司支付到期货款
194.98万元,加上重庆嘉寓自身欠款25万,合计约220万元;即由重庆嘉寓公司一并支付给贵公司上述款项约220万元,后因重庆嘉寓未按时履行付款承诺,四川三星新材料科技股份有限公司诉至法院。重庆嘉寓于2023年5月25日收到传票,定于2023年7月13日开庭,收到举证通知书,应诉通知书,诉状,证据,2023年8月2日收到调解书。
(36)关于黄献军诉嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司诉讼案件的说明2018年8月29日,第二被告万博公司将句容樾府花园项目大区门窗及玻璃栏杆工程发包给第一被告上海嘉寓,承包范围为句容樾府花园项目5-16#号楼铝合金门窗,铝合金玻璃栏板及百叶窗图纸深化设计、制作、安装等工程,本合同采用固定单价计价,签署合同时工程含税总价款为16,121,162.01元,并对其他权利义务进行了约定。
2018年8月31日,原告黄献军与第一被告上海嘉寓签署《项目内部承包合同》,该合同对承包范围、承包方式、工程款的支配及工程款的支付方式等权利义务进行了约定;2020年6月10日,句容樾府花园项目大区门窗及玻璃栏杆工程竣工验收合格,建设单位、施工单位、监理单位共同出具工程竣工验收证明。
2021年4月,第二被告万博公司出具结算单,句容樾府花园项目大区门窗及玻璃栏杆工程的工程造价合计为16,074,107.87元。被告一上海嘉寓对第二被告万博公司经结算的工程造价金额予以确认。
后黄献军向人民法院提起诉讼。
上海嘉寓于2023年6月12日收到传票,2023年6月28日开庭,收到诉状,证据,举证通知书,应诉通知书。已提管辖权异议,目前案件正在审理中。
(37)关于酒泉明珠建业有限公司诉徐州嘉寓光能科技有限公司、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司诉讼案件的说明
2021年7月,被告酒泉嘉离将嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设 1#、2#、3#车间独立基础工程发包给原告,双方签订了《建设工程施工合同》,合同约定:1、固定总价为5.914.014.83 元,实际结算额为招标信价加施工过程中变更签证工程量造价,最终造价以甲乙双方审定结果为准;2、工程款支付方式:施工人员、设备进场、基础完工付 20%,室内金刚砂完成 50%付合同总额的20%,工程完工验收合格付至
合同总额的95%,工程结算总价款的5%为质保金,从厂房竣工验收合格之日起一年无质量问题后无息一次性支付。
2021年8 月,被告酒泉嘉寓未来能源科技有限公司又将嘉寓酒泉清洁能源产业基地钢结构工程发包给原告,双方签订了《建设工程施工合同》,合同价款为14,300.000元。2021年11月 29日,原告与被告酒泉嘉寓达成了补充协议书,将工程款支付变更为以形象进度为准。2021年12月,被告酒泉嘉寓又将嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设项目室外工程发包给原告,双方签订了《建设工程施工合同》。约定:1、合同价款为5,199,332.85元;2、工程款付款方式以形成进度为准。就嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设项目基础建设、钢结构工程、室外工程及现场签证工程,酒泉明珠建业有限公司认为已经实际完成工程造价12,725,494.44元的工程量,但被告酒泉嘉寓仅就嘉寓酒泉清洁能源产业基地建设项目钢结构工程和土建工程向酒泉明珠建业有限公司支付了少部分工程款,后酒泉明珠建业有限公司诉至法院。
酒泉嘉寓于2023年6月20日收到传票,2023年6月26日开庭,等判决。
(38)关于成都光华凌志玻璃有限公司诉重庆嘉寓诉讼案件的说明
成都光华凌志玻璃有限公司与重庆嘉寓就颐明园西区、蓝光代建小学、蓝光花溪谷等一系列项目签订了《货物买卖协议》,约定由成都光华凌志玻璃有限公司根据重庆嘉寓订单加工生产玻璃按被告要求送货。合同约定:三月一结(据送货验合合格数量为依据;逾期付款15天后承担违约金,违约金总额不超过合同总金额的2%;合同有效期为2020年5月6日至2021年12月30日。其他有部分项目合同已过期或没有签订有合同,但都参照已签订合同方式的条款履行。
2021年5月12日,成都光华凌志玻璃有限公司与重庆嘉寓之间有双方项目欠款对账,重庆嘉寓计欠付成都光华凌志玻璃有限公司货款2,492,375.08元。截止到2022年1月29日重庆嘉寓还欠付成都光华凌志玻璃有限公司货款2,292,375.08元。后成都光华凌志玻璃有限公司诉至法院。
重庆嘉寓于2023年6月27日收到传票,法院定于2023年8月2日开庭,收到举证通知书,应诉通知书,诉状,证据。2023年8月2日已向法院提交和解申请书,请求法院给予3个月和解期限,截至本报告披露日,该案件在审理中。
(39)关于公司作为原告的票据案件的说明
2023年1月1日至2023年6月30日,股份公司及其下属公司主诉商业承兑汇票案件共计46件。恒大商票案件共42件,累计涉案金额5,826.01万元,其中,27件法院已经判决,涉及金额为4,480.88万元,1件法院已出调解书,涉及金额为42.6万元,14件正在审理中,涉及金额为1,302.54万元。非恒大商票案件6件,涉及金额316.85万元,其中2件法院已经判决,4件正在审理中。
为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
(1)2020年7月13日,公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行签订了编号为沙坪坝支行2020年高保字第0304012020387067号《最高额保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行的开展的融资业务提供担保,担保期限自2020年7月13日至2024年7月12日,担保的债权最高额为4,000.00万元。2023年6月30日实际担保金额:0万元。
(2)2020年10月14日,公司与中国农业银行股份有限公司重庆两江分行签订了编号为55100120200031867号《保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与中国农业银行股份有限公司重
庆两江分行签订的编号为55010120200002069号《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2020年10月15日至2023年10月14日,担保的债权最高额为3,000.00万元。2023年6月30日实际担保金额:0万元。
(3)2021年2月4日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了编号为ZB8318202100000011号《最高额保证合同》,为重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订的编号为83012021280130号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年2月4日至2023年7月16日,担保的债权最高额为1,500.00万元。2023年6月30日实际担保金额:0万元。
(4)2021年1月29日,公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了编号为C210224GR3102892的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司与交通银行股份有限公司上海杨浦支行合作提供担保,担保期限自2021年1月29日至2024年12月3日,担保的债权最高额为人民币1,200.00万元。2023年6月30日实际担保金额为0万元。
(5)2022年5月31日,公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农商展字【2022】002号《展期合同》,公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保,担保期限自2022年5月31日至2026年5月25日,担保的债权最高额为1,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:1,000.00万元。
(6)2022年5月27日,公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农商展字【2022】001号《展期合同》,公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保,担保期限自2022年5月27日至2026年5月22日,担保的债权最高额为4,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:4,000.00万元。
(7)2021年12月1日,公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订了编号为21004014120100005201号的《最高额保证合同》,为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与平顶山银行股份有限公司新乡分行签订的编号为21004014120100005的《流动资金借款合同》,担保期限自2021年12月1日至2024年12月1日,担保的债权最高额为1,300.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:820万元。
(8)2020年11月2日,公司与上饶银行吉安分行签订了编号为H10051510-2号的《保证合同》,为江西嘉寓门窗幕墙有限公司与上饶银行吉安分行签订的编号为H10051510号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2020年11月2日至2024年11月2日,担保的债权最高额为500.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(9)2017年11月13日,公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保,担保的债权最高额为10,000.00万元,深圳国投供应链管理有限公司于2020年7月15日将剩余债权4000万元转让给新余和林咨询管理合伙企业(有限合伙),截至报告期末,该笔担保剩余债权825.45万元。2022年4月11日,四川嘉寓门窗幕墙有限公司与新余和林咨询管理合伙企业(有限合伙)签订了《调解协议书》,协议金额1860.45万元,公司为四川嘉寓门窗幕墙有限公司该笔业务提供担保,担保期限自2022年4月8日至2023年4月8日,担保的债权最高额为1860.45万元,截止2023年6月30日实际担保余额为:425.45 万元。
(10)2020年6月29日,公司与贵阳银行成都分行签订了编号为132102020071301号的《保证合
同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与贵阳银行成都分行的合作提供担保,担保期限自2020年6月29日至2023年6月29日,担保的债权最高额为15,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(11)2021年3月25日,公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为A7N720210001028《最高额保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司合作的业务提供担保,担保期限自2021年3月25日至2024年3月24日,担保的债权最高额为4,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:3000 万元。
(12)2022年4月14日,公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订了编号为2021年保字第001号《保证合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订的SCJY-2022-01《商贸代理总协议》的业务提供担保,担保期限自2022年4月14日至2026年4月13日,担保的本金数额为1,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:1,000.00 万元。
(13)2021年12月17日,公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行签订了编号为2021年乐商银成分保字第200-1号《保证担保合同》,为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行的编号为2021年乐商银成分公借字第200号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年12月17日至2025年12月17日,担保的债权最高额为2,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为1500万元。
(14)2022年5月20日,公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银(2022)年【综合业务三部】公高保字第0425002号的《最高额保证合同》,为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司合作的业务提供担保,担保期限自2022年5月20日至2025年11月20日,担保的债权最高额为500.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(15)2020年4月29日,公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银(2020)年【综合业务三部】高保字第0425004号的《最高额保证合同》,为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订的编号为1510201808290022号《综合授信额度合同》提供担保,担保期限自2020年4月29日至2024年4月29日,担保的债权最高额为3,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(16)2020 年 9 月 24 日-2020 年 12 月 14 日间,四川嘉寓门窗幕墙有限公司支付给西藏隆源安防科技有限公司一批电子商业承兑汇票,票面金额 1,594.94 万元,公司作为保证人为该批票据提供担保,担保期限自 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 10 日,2023 年6 月30日实际担保金额为 1,594.94 万元。
(17)2022年3月30日,公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为银保字第885982022032950868-2号的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859820180507号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2022年3月30日至2028年3月30日,担保的债权最高额为7,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:6750万元。
(18)2022 年 7 月 28 日,公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为885982022072855703-1 的《保证合同》,为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行合作的业务提供担 保,担保期限自 2022 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 29 日,担保的债权最高额为10000 万元,2023 年 6月 30 日实际担保金额为:1900 万元。
(19)2021年9月25日,公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订了编号为21099901-2021年阜营(保)字0014号的《保证合同》,为嘉寓光能科技(阜新)有限公司与中国农业发展银行阜新市
分行营业部签订的编号为21099901-2021年(阜营)字0015号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2021年9月25日至2025年9月23日,担保的债权最高额为40,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(20)2021年7月13日,公司与上海国环融资租赁有限公司签订了编号为SHGH-2021-HZ-004-BZ01号的《保证合同》,为徐州光能科技有限公司与上海国环融资租赁有限公司签订的编号为SHGH-2021-HZ-004号《融资租赁合同》提供担保,担保期限自2021年7月13日至2025年7月13日,担保的债权最高额为1,174.97万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
(21)2022年12月26日,公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行签订了编号为甘银总融(2022)0398号132001的《保证合同》,为嘉寓未来能源科技(武威)有限公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行合作的业务提供担保提供担保,担保期限自2022年12月26日至2026年12月26日,担保的债权最高额为35000万元,2023年6月30日实际担保金额为:12740万元。
(22)2018年12月11日,公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为银保字第8859820180507-1号的《最高额保证合同》,为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859820180507号《流动资金借款合同》提供担保,担保期限自2018年12月11日至2023年12月10日,担保的债权最高额为5,000.00万元,2023年6月30日实际担保金额为:0万元。
关于公司为子公司提供担保额度的说明
(1)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度四川嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保20,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(2)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度江苏嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(3)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓门窗幕墙安徽有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(4)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度徐州嘉寓光能科技有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保40,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(5)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度山东嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保5,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(6)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度河南嘉寓门窗幕墙有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保10,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(7)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓门窗幕墙河北有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供续期融资担保20,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(8)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓光能科技(阜新)有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币40,000万元。并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(9)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓未来能源科技(武威)有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币40,000万元。并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(10)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度酒泉嘉寓未来能源科技有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币10,000万元。并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(11)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币30,000万元。并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(12)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓光能科技(沈阳)有限公司日常生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供担保额度人民币10,000万元。并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过自上一年担保到期之日起12个月。
(13)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓门窗科技(北京)有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供融资担保5,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
(14)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度武威嘉寓光能源科技有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供融资担保5,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
(15)公司于2022年12月8日召开了第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》,公司董事会根据2023年度嘉寓未来能源科技(阜新)有限公司生产经营和资金需求情况,对其提供融资担保进行规划,同意为其提供融资担保20,000.00万元,并经2022年12月26日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过,有效期为经股东大会审议通过之日起12个月。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元
项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
单位:元
会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
(2) 未来适用法
会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
3、资产置换
(1) 非货币性资产交换
(2) 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位:元
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
(2) 报告分部的财务信息
单位:元
项目 | 分部间抵销 | 合计 | |
(3) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因。
(4) 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 169,631,796.09 | 17.46% | 125,718,635.37 | 74.11% | 43,913,160.72 | 123,073,351.31 | 12.15% | 86,287,232.42 | 70.11% | 36,786,118.89 |
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 801,778,498.23 | 82.54% | 408,353,240.48 | 50.93% | 393,425,257.75 | 889,810,059.40 | 87.85% | 466,795,413.98 | 52.46% | 423,014,645.42 |
其中: |
账龄组合
账龄组合 | 712,310,250.33 | 73.33% | 408,127,845.41 | 57.30% | 304,182,404.92 | 798,714,653.91 | 78.86% | 466,570,018.91 | 58.42% | 332,144,635.00 |
合并关联方组合 | 89,468,247.90 | 9.21% | 225,395.07 | 0.25% | 89,242,852.83 | 91,095,405.49 | 8.99% | 225,395.07 | 0.25% | 90,870,010.42 |
合计 | 971,410,294.32 | 100.00% | 534,071,875.85 | 54.98% | 437,338,418.47 | 1,012,883,410.71 | 100.00% | 553,082,646.40 | 54.60% | 459,800,764.31 |
按单项计提坏账准备:39,431,402.95
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
客户一 | 122,724,105.32 | 85,906,873.72 | 70.00% | 可收回性 |
客户二 | 2,203,405.72 | 2,203,405.72 | 100.00% | 可收回性 |
其他 | 44,704,285.05 | 37,608,355.93 | 84.13% | 可收回性 |
合计 | 169,631,796.09 | 125,718,635.37 |
按组合计提坏账准备:0
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄组合 | 798,714,653.91 | 466,570,018.91 | 58.42% |
合并关联方组合 | 91,095,405.49 | 225,395.07 | 0.25% |
合计 | 889,810,059.40 | 466,795,413.98 |
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年) | 142,597,136.02 |
1至2年 | 128,021,881.81 |
2至3年 | 85,782,660.03 |
3年以上 | 615,008,616.46 |
3至4年 | 329,287,679.47 |
4至5年 | 139,455,044.53 |
5年以上 | 146,265,892.46 |
合计 | 971,410,294.32 |
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
单独计提 | 86,287,232.42 | 39,431,402.95 | 125,718,635.37 | |||
账龄组合 | 466,570,018.91 | 58,442,173.50 | 408,127,845.41 | |||
合并关联方组合 | 225,395.07 | 225,395.07 |
合计
合计 | 553,082,646.40 | 39,431,402.95 | 58,442,173.50 | 534,071,875.85 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
(3) 本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明:
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 76,800,188.66 | 7.91% | |
客户2 | 41,723,639.98 | 4.30% | 31,975,083.51 |
客户3 | 39,055,654.89 | 4.02% | 28,139,599.35 |
客户4 | 21,662,002.62 | 2.23% | 13,528,079.84 |
客户5 | 18,196,271.64 | 1.87% | 13,248,752.24 |
合计 | 197,437,757.79 | 20.33% |
(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:无
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 756,410,463.33 | 719,591,696.73 |
合计 | 756,410,463.33 | 719,591,696.73 |
(1) 应收利息
1) 应收利息分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要逾期利息
单位:元
借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明:无3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
(2) 应收股利
1) 应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2) 重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3) 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
其他说明:无
(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
往来款 | 765,373,686.43 | 728,327,542.99 |
保证金 | 10,879,768.00 | 11,729,768.00 |
其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
合计 | 783,792,395.43 | 747,596,251.99 |
2) 坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 10,094,766.68 | 540,444.34 | 17,369,344.24 | 28,004,555.26 |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
本期转回 | 22,623.16 | 600,000.00 | 622,623.16 | |
2023年6月30日余额 | 10,072,143.52 | 540,444.34 | 16,769,344.24 | 27,381,932.10 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 期末余额 |
1年以内(含1年)
1年以内(含1年) | 221,687,146.19 |
1至2年 | 187,141,768.41 |
2至3年 | 156,506,427.08 |
3年以上 | 218,457,053.75 |
3至4年 | 76,698,132.26 |
4至5年 | 78,867,450.20 |
5年以上 | 62,891,471.29 |
合计 | 783,792,395.43 |
3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
28,004,555.26 | 622,623.16 | 27,381,932.10 | ||||
合计 | 28,004,555.26 | 622,623.16 | 27,381,932.10 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4) 本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明:
5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户1 | 往来款 | 155,851,310.20 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 19.88% | |
客户2 | 往来款 | 145,474,315.53 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年及以上 | 18.56% | |
客户3 | 往来款 | 113,518,714.76 | 1年以内、1-2年 | 14.48% | |
客户4 | 往来款 | 49,627,236.17 | 1年以内 | 6.33% | |
客户5 | 往来款 | 49,276,307.49 | 1年以内、1-2年 | 6.29% | |
合计 | 513,747,884.15 | 65.54% |
6) 涉及政府补助的应收款项
单位:元
单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:无
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | ||
合计 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 |
(1) 对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 60,253,247.93 | 60,253,247.93 | |||||
辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |||||
广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |||||
山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙节能科技(上海)有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |||||
河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
嘉寓股份(新加坡)有限公司 | 3,061,120.57 | 3,061,120.57 | |||||
江西嘉寓门窗幕墙有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙(临邑)有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
徐州嘉寓光能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
海南嘉寓节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 230,000.00 | 230,000.00 | |||||
江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | |||||
嘉寓门窗科技(北京)有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | |||||
嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |||||
北京嘉寓光能科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
嘉寓光能科技(阜新)有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||||
威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||
北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | |||||
北京卓垣久科技有限公司 | 3,243,974.25 | 3,243,974.25 | |||||
北京光耀嘉科技有限公司 | 5,162,291.27 | 5,162,291.27 | |||||
北京南建典科技有限公司 | 11,350,811.87 | 11,350,811.87 |
北京森寓科技发展有限公司
北京森寓科技发展有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |||||
合计 | 1,001,241,445.89 | 1,001,241,445.89 |
(2) 对联营、合营企业投资
单位:元
投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、合营企业 | |||||||||||
二、联营企业 |
(3) 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 27,210,184.98 | 64,986,195.71 | 151,588,028.36 | 131,787,753.66 |
其他业务 | 359,091.79 | 544,840.79 | 1,715,960.88 | |
合计 | 27,210,184.98 | 65,345,287.50 | 152,132,869.15 | 133,503,714.54 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |
商品类型 | ||||
其中: | ||||
按经营地区分类 | ||||
其中: | ||||
市场或客户类型 | ||||
其中: | ||||
合同类型 | ||||
其中: | ||||
按商品转让的时间分类 | ||||
其中: | ||||
按合同期限分类 | ||||
其中: | ||||
按销售渠道分类 | ||||
其中: |
合计 |
与履约义务相关的信息:
详见第十节、五、39、收入与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为253,676,582.89元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:无
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 71,707,006.02 | |
合计 | 0.00 | 71,707,006.02 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -3,059,072.54 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,119,505.86 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -89.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,818,364.05 | |
减:所得税影响额 | -9,175,145.72 | |
合计 | -44,582,874.58 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 279.56% | -0.2511 | -0.2511 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 210.30% | -0.1889 | -0.1889 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他
无。